2024版工程建设标准化合同法规集锦

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024版工程建设标准化合同法规集锦本合同目录一览第一条：合同范围与定义1.1工程建设标准化合同的适用范围1.2合同术语定义第二条：合同主体2.1发包人权益与义务2.2承包人权益与义务第三条：工程质量标准3.1工程质量要求3.2工程质量检验与验收第四条：工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误与提前完成第五条：工程变更管理5.1工程变更的条件与程序5.2工程变更的费用与时间调整第六条：合同价格与支付6.1合同价格构成6.2支付方式与进度第七条：合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序第八条：违约责任8.1发包人违约责任8.2承包人违约责任第九条：不可抗力9.1不可抗力的认定9.2不可抗力事件的影响与处理第十条：合同终止与解除10.1合同终止条件10.2合同解除程序第十一条：合同保密条款11.1保密信息的范围与保护11.2保密信息的泄露后果第十二条：法律适用与争议解决12.1合同适用的法律法规12.2争议解决的地域与法律第十三条：合同的修改与补充13.1合同修改的条件与程序13.2合同补充的内容与形式第十四条：合同的签署与生效14.1合同签署的程序与要求14.2合同生效的时间与条件第一部分：合同如下：第一条：合同范围与定义1.1工程建设标准化合同的适用范围本合同适用于我国境内所有依法必须进行工程建设的项目，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通设施、水利设施、能源设施等各类新建、扩建、改建工程项目。1.2合同术语定义1.2.1发包人：指承担工程建设项目投资、组织、实施和验收等责任的自然人、法人或其他组织。1.2.2承包人：指承担工程建设项目的施工、设备供应、安装、调试、培训等服务义务的自然人、法人或其他组织。1.2.3工程：指发包人委托承包人施工、设备供应、安装、调试、培训等服务的项目。1.2.4合同金额：指承包人完成合同约定的工程量清单所确定的工程造价。1.2.5工期：指承包人完成合同约定的全部工程的时间，包括施工、设备供应、安装、调试、培训等服务。第二条：合同主体2.1发包人权益与义务2.1.1发包人应按照合同约定，向承包人支付合同金额，并按照合同约定的时间和方式支付进度款和尾款。2.1.2发包人应负责办理工程建设的相关审批手续，协调解决工程建设过程中的外部关系，确保工程建设的顺利进行。2.1.3发包人应提供工程建设的场地、水源、电源、通信等基础设施，并保证其符合工程建设的需要。2.1.4发包人应按照合同约定，对承包人完成的工作进行验收，并签署验收报告。2.2承包人权益与义务2.2.1承包人应按照合同约定，完成工程建设的施工、设备供应、安装、调试、培训等服务，并保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。2.2.2承包人应按照合同约定，向发包人提供工程进度报告、质量报告、安全报告等相关资料。2.2.3承包人应按照合同约定，对发包人提供的施工图纸、技术要求、施工方案等进行施工，并保证工程质量。2.2.4承包人应按照合同约定，对工程建设过程中出现的安全事故进行处理，并承担相应的赔偿责任。第三条：工程质量标准3.1工程质量要求3.1.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人要求。3.1.2工程质量应满足设计文件、施工图纸、技术规范、施工方案等的要求。3.1.3工程质量应经过发包人验收合格后，方可投入使用。3.2工程质量检验与验收3.2.1承包人应按照合同约定，对施工过程中的关键工序、关键部位进行自检、互检、专检，并留存相关检验记录。3.2.2发包人应按照合同约定，对承包人完成的工作进行验收，并留存验收记录。3.2.3工程验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改，并重新验收。整改期间，发包人有权拒绝支付相应的进度款和尾款。第四条：工程进度与工期4.1工程进度计划承包人应根据工程的特点和施工条件，制定合理的施工进度计划，并报发包人批准。4.2工期延误与提前完成4.2.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应按照合同约定，向发包人支付违约金。4.2.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应按照合同约定，向承包人支付窝工费。4.2.3工程提前完成的，按照合同约定，发包人应按照实际完成时间支付相应的进度款和尾款。第五条：工程变更管理5.1工程变更的条件与程序5.1.1发包人或者承包人可以根据工程建设的实际情况，提出工程变更申请。5.1.2工程变更申请应包含变更的内容、理由、影响、费用和工期等详细信息，并经过双方协商一致后签署变更协议。5.2工程变更的费用与时间调整5.2.1因工程变更导致的费用增加，按照合同约定由发包人或者承包人承担。5.2.2因工程变更导致的工期延误或者提前完成，按照合同约定进行处理。第六条：合同价格与支付6.1合同价格构成合同价格包括工程第八条：合同争议解决8.1争议解决方式如合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商的方式解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同约定的仲裁委员会进行仲裁，或依法向合同约定的人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1双方在发生争议时，应及时沟通，采取必要措施避免损失扩大。8.2.2双方应按照合同约定，在争议发生后的规定时间内提交仲裁申请或诉讼状。8.2.3仲裁或诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非仲裁委员会或法院有其他决定。第九条：违约责任9.1发包人违约责任发包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，向承包人支付违约金，并赔偿因此给承包人造成的损失。9.2承包人违约责任承包人未按合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，向发包人支付违约金，并赔偿因此给发包人造成的损失。第十条：不可抗力10.1不可抗力的认定不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）。10.2不可抗力事件的影响与处理10.2.1因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行时，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。10.2.2双方应根据不可抗力事件的影响，协商确定合同的履行方案，包括但不限于延期、部分履行、解除合同等。10.2.3因不可抗力事件导致的费用增加和（或）工期延误，按照合同约定由双方协商解决。第十一条：合同终止与解除11.1合同终止条件合同终止条件包括但不限于：11.1.1合同约定的工程全部完成，并经发包人验收合格。11.1.2双方协商一致解除合同。11.1.3法律规定或双方约定的其他终止条件。11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同时，应签署书面解除协议，明确解除合同的具体事项。11.2.2合同解除后，双方应按照合同约定处理合同终止后的相关事项，包括但不限于结算、支付、资料归档等。第十二条：合同保密条款12.1保密信息的范围与保护12.1.1保密信息是指合同执行过程中双方接触到的一切非公开的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密、合同条款等。12.1.2双方应对保密信息予以严格保护，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.2保密信息的泄露后果12.2.1如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担违约责任，并赔偿因此给守约方造成的损失。12.2.2守约方发现保密信息泄露或可能泄露时，应立即通知违约方，并要求违约方采取措施防止损失扩大。第十三条：合同的修改与补充13.1合同修改的条件与程序13.1.1合同修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。13.1.2合同修改不得违反国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益，不得违背合同订立的初衷。13.2合同补充的内容与形式13.2.1合同补充内容应由双方协商一致，并以书面形式附加于合同之后。13.2.2合同补充内容与具有同等法律效力，双方应按照补充内容履行合同义务。第十四条：合同的签署与生效14.1合同签署的程序与要求14.1.1合同应由双方授权代表签署，并加盖公章或合同专用章。14.1.2合同签署后，双方应按照合同约定履行各自的义务。14.2合同生效的时间与条件14.2.1合同自双方签署之日起生效，但合同另有约定的除外。14.2.2合同生效后，对双方均具有法律约束力，双方应严格按照合同约定履行义务。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单附件二：施工图纸附件三：技术规范与标准附件四：施工方案附件五：工程质量检验标准附件六：工程进度计划附件七：合同价格构成明细附件八：支付时间表附件九：违约金计算公式附件十：不可抗力事件证明文件附件一：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，清单内容应与施工图纸和施工方案相一致。附件二：施工图纸详细要求：施工图纸应包括工程项目的平面图、立面图、剖面图等，图纸应明确表示出工程的设计要求、施工要求和技术规格。附件三：技术规范与标准详细要求：技术规范与标准应包括国家、行业和地方的相关规范与标准，以及发包人特殊要求的技术规范。附件四：施工方案详细要求：施工方案应详细阐述施工工艺、施工步骤、施工方法、施工周期、施工质量控制措施等。附件五：工程质量检验标准详细要求：工程质量检验标准应包括材料检验标准、工序检验标准、分部分项工程检验标准等，以确保工程质量符合要求。附件六：工程进度计划详细要求：工程进度计划应明确列出工程的各阶段开始时间、结束时间及关键节点，计划应符合合同约定的工期要求。附件七：合同价格构成明细详细要求：合同价格构成明细应详细列明合同金额的组成，包括工程款、材料款、人工款、施工设备款、税费等。附件八：支付时间表详细要求：支付时间表应明确列出合同价款的支付时间、支付比例和支付条件，以便双方按时履行支付义务。附件九：违约金计算公式详细要求：违约金计算公式应明确列出计算违约金的基础、比例和计算方法，以便在违约行为发生时进行计算。附件十：不可抗力事件证明文件详细要求：不可抗力事件证明文件应包括政府发布的自然灾害、社会事件等不可抗力事件的证明文件，以证明事件的发生对合同履行产生了影响。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.发包人未按合同约定支付价款或进度款。2.发包人未按合同约定提供施工图纸、技术规范、施工场地等。3.发包人未按合同约定履行验收义务。4.承包人未按合同约定完成工程或提供的服务质量不符合要求。5.承包人未按合同约定支付材料款、人工款等。6.承包人未按合同约定提供施工设备或设备质量不符合要求。7.双方未按合同约定履行保密义务。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式进行计算。2.违约行为导致工程进度延误的，按合同约定的工期违约金进行计算。3.违约行为导致工程质量不符合要求的，按照合同约定的质量违约金进行计算。4.违约行为导致合同解除的，应按照合同约定承担相应的违约责任。示例说明：如果发包人未按合同约定支付进度款，承包人可以依据合同约定的违约金计算公式，要求发包人支付违约金。如果发包人未按合同约定提供施工图纸，承包人可以要求延长工期或支付额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件中规定的双方权利义务关系的协议。2.发包人：指承担工程建设项目投资、组织、实施和验收等责任的自然人、法人或其他组织。3.承包人：指承担工程建设项目的施工、设备供应、安