造价员（土建造价员）模拟试卷3（共445题）

造价员（土建造价员）模拟试卷3（共9套）（共445题）造价员（土建造价员）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共26题，每题1.0分，共26分。)1、在违约责任的承担方式中，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用（）条款。A、违约金B、定金C、违约金或者定金D、违约金和定金标准答案：C知识点解析：暂无解析2、依据《合同法》的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）。A、建设资金未能按计划到位的施工暂停B、发包人改变项目建设方案的工程停建C、传染病流行导致施工暂停D、征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误标准答案：C知识点解析：暂无解析3、材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款，诉至人民法院，法院开庭审理后，在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划。人民法院制作了调解书，则此欠款纠纷解决的方式是（）A、和解B、调解C、诉讼D、诉讼与调解相结合标准答案：B知识点解析：暂无解析4、张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在项目经理的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”。现张某表示反悔，则说法正确的是（）。A、该协议是无效的B、该协议是具有强制约力C、张某可以起诉D、人民法院不予受理标准答案：C知识点解析：暂无解析5、合同双方发生争议后，最好的解决方式是（）。A、双方协商和解B、请第三人进行调解C、向仲裁机构申请仲裁D、向人民法院起诉标准答案：A知识点解析：暂无解析6、仲裁裁决以后，当事人不按裁决书执行的，（）。A、可以依法撤销裁决B、另一方可向仲裁机构申请强制执行C、可以提请诉讼D、另一方可向人民法院申请强制执行标准答案：D知识点解析：暂无解析7、根据《仲裁法》，下列说法不正确的是（）。A、当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求仲裁机构作出决定B、裁决作出后，当事人就同一争议再申请仲裁的，仲裁机构不予受理C、裁决作出后，当事人就同一争议再向人民法院起诉的，人民法院可以受理D、当事人对仲裁协议的效力有异议的，可以请求人民法院作出裁定标准答案：C知识点解析：暂无解析8、下列关于仲裁的说法中，正确的是（）。A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其他仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，当事人对仲裁协议的效力有异议的，不得再申请仲裁或者向人民法院起诉标准答案：D知识点解析：暂无解析9、某建设工程的工程所在地是在甲地，投资方是乙地企业，施工方是丙地企业，监理方是丁地企业，甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼，根据专属管辖的规定，有权受理该诉讼的人民法院应该在（）。A、甲地B、乙地C、丙地D、丁地标准答案：A知识点解析：暂无解析10、下列情形中合同当事人不能选择诉讼方式解决合同争议是（）。A、合同争议的当事人不愿和解、调解的B、经过和解、调解未能解决合同争议的C、当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的D、同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的标准答案：D知识点解析：暂无解析11、在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。A、业主和承包商B、勘察单位和设计单位C、承包商和设备材料供应商D、设备和材料供应商标准答案：A知识点解析：暂无解析12、业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。A、EPC承包合同B、施工总承包合同C、单项工程承包合同D、特殊专业工程承包合同标准答案：A知识点解析：暂无解析13、以下不属于业主主要合同关系的是（）。A、工程承包合同B、工程勘察合同C、工程咨询或项目管理合同D、劳务分包合同标准答案：D知识点解析：暂无解析14、以下不属于承包商主要合同关系的是（）。A、工程承包合同B、设备、材料采购合同C、项目监理合同D、劳务分包合同标准答案：C知识点解析：暂无解析15、根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设工程合同的是（）。A、勘察合同B、设计合同C、施工合同D、建设项目贷款合同标准答案：D知识点解析：暂无解析16、总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。A、损害赔偿责任B、连带责任C、侵权责任D、违约责任标准答案：B知识点解析：暂无解析17、在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改的情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。A、发包人变更设计计划B、发包人提供不准确的勘察资料C、发包人没有提供设计所需要的条件D、承包人设计不合格延长设计时间标准答案：D知识点解析：暂无解析18、在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。A、发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查B、承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工C、建设工程竣工后，发包人应该及时进行验收D、工程竣工后，发包人使用尚未验收的建设工程标准答案：D知识点解析：暂无解析19、在工程施工合同中，关于承包人权利和义务的论述中，错误的是（）。A、隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查B、发包人没有及时进行隐蔽检查的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失C、发包人未按照约定材料、设备的，承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失D、工程竣工后，承包人要求发包人支付全部工程款标准答案：D知识点解析：暂无解析20、不属于《建设工程造价咨询合同(示范文本)》组成部分的是指（）。A、《建设工程造价咨询合同》B、《建设工程造价咨询合同标准条件》C、《建设工程造价咨询合同专用条件》D、《建设工程造价咨询合同补充条件》标准答案：D知识点解析：暂无解析21、承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是（）。A、业主B、总承包单位C、建设单位D、分包单位标准答案：B知识点解析：暂无解析22、工程施工合同的承包人是（）。A、发包单位B、监理单位C、施工单位D、劳务分包单位标准答案：C知识点解析：暂无解析23、对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为（）。A、总价合同B、成本加酬金合同C、单价合同D、任意合同标准答案：C知识点解析：暂无解析24、承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死，在合同履行过程中，如果业主没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得工程款的支付。这种合同计价模式属于（）。A、固定总价合同B、可调总价合同C、单价合同D、成本加酬金合同标准答案：A知识点解析：暂无解析25、采用固定总价合同时，（）要考虑承担合同履行过程中的主要风险A、承包商B、发包商C、转包商D、业主标准答案：A知识点解析：暂无解析26、单价合同的工程量清单内所开列的工程量为（）。A、估计工程量B、准确工程量C、实际完成工程量D、图纸工程量标准答案：A知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共24题，每题1.0分，共24分。)27、有些合同在要约之前还会有要约邀请，以下属于要约邀请的有（）。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析28、关于要约邀请，以下说法正确的是（）。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析29、要约到达受要约人时生效。如采用数据电文形式订立合同的，生效时间正确的是（）。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析30、要约可以撤销。但有下列（）情形，要约不得撤销。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析31、对要约内容的实质性变更是指对有关合同的（）的变更。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析32、关于合同成立的地点，以下说法正确的是（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析33、对格式条款的理解发生争议的，正确的处理方法是（）。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析34、以下属于缔约过失责任构成条件的是（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析35、关于附条件和附期限的合同，以下说法正确的是（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析36、根据《合同法》，效力待定的合同包括（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析37、根据《合同法》规定，有（）情形的，合同无效。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析38、在下列几种情形中，属于可变更的合同是指（）。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析39、当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析40、属于效力待定合同情形的包括（）。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析41、可撤销合同的确认应该是由（）确认。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析42、根据《合同法》规定，执行政府定价或者政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析43、债权债务概括转让的形式有（）。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析44、下列关于合同转让的论述中，正确的是（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析45、在建设工程项目合同体系中，业主和承包商是两个最主要的节点。以下是属于业主主要合同关系的有（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析46、在建设工程项目合同体系中，以下属于承包商主要合同关系的有（）。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析47、建设工程竣工后，发包人应当根据（）及时进行验收。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析48、在建设工程项目合同体系中，以下既可能属于业主又可能属于承包商合同关系的合同有（）。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析49、EPC承包合同的当事人是（）。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析50、工程施工合同中承包人的主要义务包括（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析造价员（土建造价员）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)1、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包B、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按资质等级高的单位考虑C、施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D、建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险标准答案：D知识点解析：暂无解析2、建设单位申领建筑工程施工许可证后，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，则（）。A、建筑施工许可证自行废止B、由发证机关收回建筑施工许可证C、由建设行政主管机关处以罚款D、取消该建设项目标准答案：A知识点解析：暂无解析3、某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁，按照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，在以下有关房地产公司申领施工许可证前应具备的条件中，正确的是（）。A、拆迁工作必须全部完成B、拆迁补偿安置资金全部到位C、拆迁工程量己完成50%D、拆迁进度已符合施工的要求标准答案：D知识点解析：暂无解析4、某市立医院拟新建住院大楼，该医院于2007年3月20日领到施工许可证，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该工程应在（）前开工。A、2007年4月20旧B、2007年6月20日C、2007年9月20日D、2007年8月20日标准答案：B知识点解析：暂无解析5、某大型基础设施工程己按照国务院有关规定批准开工报告，但因故未能按期开工，若开工时间超过了（）个月，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，该工程应当重新办理开工报告的批准手续。A、1B、3C、6D、12标准答案：C知识点解析：暂无解析6、某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（）。A、分部分项工程B、单项工程C、分项工程D、单位工程标准答案：D知识点解析：暂无解析7、某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（）。A、分部分项工程B、单项工程C、分项工程D、单位工程标准答案：D知识点解析：暂无解析8、若某投资项目可行，则（）A、NPV大于等于国家颁布值B、NPV大于等于0C、NPV小于企业可以接受水平D、NPV大于初始投资标准答案：B知识点解析：暂无解析9、建设工程项目可分为单项工程、单位(子单位)工程、分部（子分部)工程和分项工程。其中（）是指在一个建设工程项目中，具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。A、单项工程B、单位(子单位)工程C、分部(子分部)工程D、分项工程标准答案：A知识点解析：暂无解析10、建设工程项目中的（）一般按主要工程、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。A、单项工程B、分项工程C、单位(子单位)工程D、分部(子分部)工程标准答案：B知识点解析：暂无解析11、工程项目的种类繁多，为了适应科学管理的需要，可以从不同的角度进行分类。其中按（）划分，可分为生产性建设工程项目和非生产性建设工程项目。A、投资作用B、项目规模C、项目的投资来源D、建设性质标准答案：A知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共39题，每题1.0分，共39分。)12、建筑工程施工申请领取施工许可证，应当具备的条件包括（）。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析13、实施建筑工程监理前，建设单位应当将（）书面通知被监理的建筑施工企业。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析14、工程监理单位应当根据建设单位的委托，（）执行监理任务。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析15、合同的基本原则包括（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析16、《中华人民共和国合同法》由总则、分则和附则三部分组成。其中总则包括一般规定、合同的订立、()、违约责任、其他规定。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析17、依据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标公告或投标邀请书应当载明（），实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析18、依据《中华人民共和国价格法》规定，经营者定价应当遵循（）的原则,定价的基本依据是生产经营成本和市场供求状况。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析19、依据《中华人民共和国价格法》的规定，经营者进行价格活动，应当享有的权利包括（）。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析20、依据《中华人民共和国价格法》的规定，政府在必要时可以对()商品和服务价格实行政府指导价或政府定价。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析21、依据《中华人民共和国价格法》的规定，制定政府指导价、政府定价，应当依据（），实行合理的购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析22、依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，各级人民政府应当依据（），组织编制土地利用总体规划。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析23、依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，征收耕地的补偿费用包括（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析24、依据《中华人民共和国土地管理法》的规定，有（）情形之一的，有关政府土地行政主管部门报经原批准用地的人民政府或者有批准权的人民政府批准,可以收回国有土地使用权。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析25、依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险合同应当包括的事项有（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析26、依据《中华人民共和国保险法》的规定，有（）情形之一的，除合同另有约定外,保险人应当降低保险费，并按日计算退还相应的保险费。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析27、依据《中华人民共和国保险法》的规定，被保险人死亡后，遇有（）情形之一的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人向被保险人的继承人履行给付保险金的义务。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析28、国务院建设主管部门在全国范围内行使建设管理职能，在建设工程造价管理方面的主要职能包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析29、《中华人民共和国建筑法》规定的承担连带责任的情形有（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析30、根据《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件有（）。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析31、造价员资格考试的报考条件是凡遵守国家法律、法规，恪守职业道德，具备（）条件之一者，均可申请参加造价员资格考试。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析32、对造价员职业道德准则叙述不正确的有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析33、工程造价咨询企业资质等级分为（）。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析34、对工程造价咨询企丛资质等级中的甲级资质标准叙述正确的有（）。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析35、工程造价咨询企业有（）行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以1万元以上3万元以下的罚款。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析36、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析37、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析38、根据我国现行有关规定，资质许可机关应当依法注销工程造价咨询企业资质的情形有（）。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析39、根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，下列表述中正确的有（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析40、为了加强对造价工程师执业的监督和管理，我国对造价工程师执业资格实行年检制度。在下列情形中不予通过年检的有（）。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析41、根据《注册造价工程师管理办法》的规定，造价工程师享有的权利包括（）。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析42、根据《注册造价工程师管理办法》的规定，注册造价工程师申请续期注册时，不予注册的情形包括（）。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析43、依据《中华人民共和国建筑法》规定，对于建筑工程承包，（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析44、依据《中华人民共和国建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析45、甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《中华人民共和国建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有（）。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析46、下列做法中，不符合《中华人民共和国建筑法》中关于分包工程规定的做法是（）。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析47、下列属于违法分包行为的有（）。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析48、按照《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将（）书面通知被监理的建筑施工企业。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析49、关于工程造价咨询企业的分支机构，以下说法正确的是（）。标准答案：A,E知识点解析：暂无解析50、建设工程分类有多种形式,按建设工程性质可分为（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析造价员（土建造价员）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共30题，每题1.0分，共30分。)1、工程变更不能超出合同规定的工程范围。如果超过了这个范围，承包商（）。A、有权不执行变更B、无条件执行变更C、听从业主指令D、听从工程师指令标准答案：A知识点解析：暂无解析2、当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的l0％或合同中约定的幅度时，应予调整该工程量清单项目的（）。A、材料单价B、市场单价C、综合单价D、部分费用单价标准答案：C知识点解析：暂无解析3、施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）。A、承包人更改施工组织设计B、现场施工机械损坏而延误工期C、实际完成的工程量超出合同规定的工程量D、施工期间因国家法律、法规及有关政策变化标准答案：D知识点解析：暂无解析4、施工期内，当材料价格发生波动并超过合同约定的涨幅时，承包人采购材料前，应由（）。A、工程师确认数量和价格且发包人签字同意B、发包人确认数量和价格且工程师签证C、工程师确认数量和价格并签字同意D、发包人确认数量和价格并签字同意标准答案：D知识点解析：暂无解析5、索赔的性质属于（）。A、经济补偿行为B、经济惩罚行为C、责任追究行为D、纠纷诉讼行为标准答案：A知识点解析：暂无解析6、工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对来说（）的索赔更加困难一些。A、发包人向供应商B、承包人向供应商C、发包人向承包人D、承包人向发包人标准答案：D知识点解析：暂无解析7、要想取得索赔的成功，提出索赔要求不需符合的条件是（）。A、客观性B、合法性C、合理性D、方向性标准答案：D知识点解析：暂无解析8、对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于（）。A、补偿索赔B、综合索赔C、单项索赔D、道义索赔标准答案：B知识点解析：暂无解析9、承包商的某项索赔要求，虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商有索赔权。这种索赔属于（）。A、合同规定的索赔B、非合同规定的索赔C、综合索赔D、道义索赔标准答案：B知识点解析：暂无解析10、通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，因而出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。这种索赔属于（）。A、合同规定的索赔B、非合同规定的索赔C、综合索赔D、道义索赔标准答案：D知识点解析：暂无解析11、监理(业主)在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后（）天内未予答复或泰对承包商作进一步要求，视为该项索赔已经认可。A、30B、28C、14D、15标准答案：B知识点解析：暂无解析12、承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请，申请被批准则承包商可以进行工期索赔。业主的确认时间为（）、小时。A、48B、36C、24D、12标准答案：A知识点解析：暂无解析13、当地基开挖需要处理时，承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理。承包商按照设计变更单（）。A、只能进行费用索赔B、只能进行工期索赔C、可以进行费用和工期索赔D、不能进行任何索赔标准答案：C知识点解析：暂无解析14、因工程量增加造成的工期延长，承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔。工期确认时间根据合同约定为（）天。A、7B、14C、2lD、28标准答案：B知识点解析：暂无解析15、承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时。A、4B、8C、12D、24标准答案：B知识点解析：暂无解析16、在工程索赔的实践中，以下（）费用允许索赔A、承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B、承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C、承包商进行索赔工作的准备费用D、因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时标准答案：D知识点解析：暂无解析17、工期索赔的计算方法有（）。A、总费用法B、分项法C、因素分析法D、网络分析法标准答案：D知识点解析：暂无解析18、某建设项目业主与甲承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生不可抗力事件致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为（）万元。A、0．7B、3．7C、4．7D、5.2标准答案：C知识点解析：暂无解析19、某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。A、1.5B、0．9C、1．2D、3.6标准答案：B知识点解析：暂无解析20、某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工日，增加配合用工19工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12元／工日，含税的综合费率为17％，承包商可得该顶索赔为（）元。A、1260B、1263.6C、1372．2D、1474.2标准答案：C知识点解析：暂无解析21、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同期为16天。合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了l0200m3，则施工方可提出的工期索赔为（）天。A、1B、4C、17D、14标准答案：D知识点解析：暂无解析22、某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同，合同中约定：主导施工机械一为施工单位自有设备，台班单价为800元／台班，折旧费100元/台班，人工日工资单价为40影工日，窝工工费10影工日，合同履行中，因场外停电全场停工2天，造成人员窝工20个工日，因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要5天时间，机械5台班，人工20个工日，材料费5000元，则施工单位可向业主提出直接费补偿额为（）元。A、10600B、10200C、11600D、12200标准答案：B知识点解析：暂无解析23、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同期为16天，合同约定：工程量增加20％以内为施工方应承担的工期风险。施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为（）天。A、1B、4C、17D、14标准答案：D知识点解析：暂无解析24、下列关于索赔和反索赔的说法正确的是（）。A、索赔实际上是一种经济惩罚行为B、反索赔的目的是维护业主方面的经济利益C、索赔和反索赔具有同时性D、索赔可以给承包人带来额外的报酬标准答案：B知识点解析：暂无解析25、《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内预付工程款。A、10B、15C、7D、14标准答案：C知识点解析：暂无解析26、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。A、5％～25％B、10％～25％C、5％～30％D、10％～30％标准答案：D知识点解析：暂无解析27、业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不按约定预付，承包商向业主发出要求预付的通知应在预付时间到期后的（）天内发出。A、7B、10C、14D、28标准答案：B知识点解析：暂无解析28、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。A、半个月内B、1个月内C、1个半月内D、2个月内标准答案：B知识点解析：暂无解析29、业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天后停止实施，业主承担违约责任。A、7B、10C、14D、28标准答案：C知识点解析：暂无解析30、在工程进度款结算与支付中，承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是（）。A、因业主提出的设计变更而增加的工程量B、因承包商原因造成工程返工的工程量C、因延期开工造成施工机械台班数量增加D、因地质原因需要加固处理增加的工程量标准答案：B知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)31、工程变更是建筑施工生产的特点之一，其变更形式包括（）。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析32、工程变更是建筑施工生产的特点之一，主要原因是（）。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析33、当工程变更发生时，要求工程师及时处理并确认变更的合理性。在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有（）。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析34、以下属于施工条件变更的是（）。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析35、承包方提出设计变更申请后，由工程师审查，一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时，原设计与规划审查部门需要进行（）。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析36、国际承包工程中，经常出现工程变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时承包商可采取的对策有（）。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析37、施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，下列情况造成措施费用应予调整的是（）。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析38、变更合同价款按下列（）进行。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析39、国际承包工程中，经常出现变更已成事实后，再进行价格谈判，这对承包商很不利。当遇到这种情况时可采取以下（）对策。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析40、工程量清单项目的综合单价可以调整的情况有（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析41、索赔的作用有（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析42、工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有（）。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析43、由于发生索赔的原因很多，根据工程施工索赔实践，通常有（）。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析44、按施工索赔的目的可分为（）。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析45、按照索赔的有关当事人分类，可分为（）。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析46、按索赔的处理方式可分为（）。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析47、在工程索赔的实践中，以下（）费用不允许索赔。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析48、在工程索赔的实践中，允许索赔的内容有（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析49、采取综合索赔时，承包商必须事前征得工程师的同意，并提出的证明是（）。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析50、以下是工期索赔计算方法的是（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析造价员（土建造价员）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共31题，每题1.0分，共31分。)1、日职工福利费=(G1+G2+G3)×福利费计提比例，其中G1、G2、G3分别是（）。A、日基本工资、日工资性补贴、日生产工人辅助工资B、日基本工资、日生产工人辅助工资、日生产工人劳动保护费C、日基本工资、日生产工人劳动保护费、己生产工人辅助工资D、日人工费、日生产工人辅助工资、日生产工人劳动保护费标准答案：A知识点解析：暂无解析2、某机械设备预算价格为300万元，残值率为4%，折旧年限为10年，年平均工作台班为220台班。采用平均折旧日法计算，其台班折旧费应为出（）元。A、13636.4B、13090.9C、1309.1D、1363.6标准答案：C知识点解析：暂无解析3、在确定材料定额消耗量时，建筑工程必须消耗的材料不包括（）A、不可避免的场外运输损耗材料B、不可避免的施工废料关于预算定额C、直接用于建筑工程的材料D、不可避免的材料施工操作损耗标准答案：A知识点解析：暂无解析4、下列方法中，（）不适于确定材料消耗量。A、现场统计法B、利用现场技术测定法C、理论计算法D、数示法标准答案：D知识点解析：暂无解析5、劳动定额的主要表现形式是（）。A、施工定额B、材料定额C、费用定额D、时间定额标准答案：D知识点解析：暂无解析6、已知某纳税地点在市区的企业营业额为100万元，则该企业应缴纳的税金为（）万元。A、3.55B、3.22C、3.35D、3.14标准答案：D知识点解析：暂无解析7、某施工机械年工作320台班，年平均安拆085次，机械一次安拆费28000元，台班辅助设施费为90元，则该施工机械的台班安拆费为（）元。(结果保留两位小数)A、74.38B、102.94C、164.38D、177.5标准答案：C知识点解析：暂无解析8、某建筑机械耐用总台班数为2000台班，使用寿命为7年，该机械预算价格为5万元，残值率为2%，银行贷款利率为5%，则该机械台班折旧费为（）元/台班。A、29.40B、28.79C、25.73D、24.5标准答案：A知识点解析：暂无解析9、某运输设备预算价格38万元，年工作220台班，折旧年限8年，寿命期大修理2次，一次大修理费为3万元，K=3，该机械台班经常修理费为（）元/台班，A、124.48B、98.36C、102.27D、103.69标准答案：C知识点解析：暂无解析10、某装修公司采购一批花岗石，运至施工现场，已知该花岗石出厂价为1000元/平方米，由花岗石生产厂家业务员在施工现场摊销并签订合同，包装费4元/平方米，运杂费30元/平方米，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，该花岗石的预算价格为（）元/平方米。A、1034B、1054.68C、1054.44D、1044.34标准答案：C知识点解析：暂无解析11、某袋装水泥原价为350元/吨，供销部门手续费费率为4%，运杂费I8元/t，二次运输费5元/t，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则每吨水泥采购保管费为（）元。A、7.00B、7.36C、7.43D、7.71标准答案：D知识点解析：暂无解析12、某工程需采购特种钢材10吨，出厂价为5000元/吨;供销手续费率l%，材料运输费50元/吨，运输损耗率2%，采购及保管费率为8%，则该特种钢材的预算价为（）元。A、56160B、54000C、56000D、56040标准答案：A知识点解析：暂无解析13、某工程购置水泥50t;供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为100元，则50t水泥的预算价格共计为（）元。A、17873.5B、17830.0C、33014.5D、562.3标准答案：A知识点解析：暂无解析14、某施工机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，使用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为（）元。A、0.56B、0.84C、4.05D、6.75标准答案：C知识点解析：暂无解析15、在一建筑工地上，驾驶推土机的司机的基本工资和工资性津贴应从（）支出。A、财务费用B、企业管理费C、机械台班单价D、人工单价标准答案：C知识点解析：暂无解析16、材料采购及保管费，是以（）乘以一定费率计算的。A、供应价十运输费B、供应价十运输损耗C、供应价D、材料运到工地仓库价格标准答案：D知识点解析：暂无解析17、为保障机械正常运输所需替换设备，随机工具器具的摊销费用，属于（）。A、工具用具使用费B、经常修理费C、折旧费D、大修理费标准答案：B知识点解析：暂无解析18、某机械预算价格为20万元，耐用总台班为4000台班，大修理间隔台班为800台班，一次大修理费为4000元，则台班大修理费为（）元。A、1B、2.5C、4D、5标准答案：C知识点解析：暂无解析19、某种材料价为145/t。不需包装，运输费为3728元/t，运输损耗为1487元/t，采购及保管费率为25%，则该材料预算价格为（）元。A、201.15B、201.71C、200.78D、202.08标准答案：D知识点解析：暂无解析20、与台班折旧费计算无关的是（）。A、残值率B、物价上涨系数C、耐用总台数D、时间价值系数标准答案：B知识点解析：暂无解析21、材料预算价格是指材料由其交货地运到（）后的价格。A、指定地点B、施工工地C、施工工地仓库D、施工工地仓库出库标准答案：D知识点解析：暂无解析22、材料运输损耗费是以（）乘以相应材料损耗率来确定的A、供应价B、材料原价C、材料原价十材料运杂费D、供应价十运输费标准答案：C知识点解析：暂无解析23、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定J:己知某材料供应价格为50000元，运杂费5000元，采购保管费率15%，运输损耗率2%，则该材料的基价为（）万元。A、5.177B、5.085C、5.618D、5.694标准答案：D知识点解析：暂无解析24、工程造价指数按（）分类，可分为单项价格指数、综合造价指数。A、不同基期B、造价资料限期长短C、工程范围、类别、用途D、不同特点标准答案：C知识点解析：暂无解析25、建立造价资料积累制度，其主要作用有（）。A、作结算审计对比分析B、审查施工图预算的塞础资料C、编可行性研究报告时参考D、编标底时参考标准答案：B知识点解析：暂无解析26、在建筑工程申，材料费约占总造价的（）。A、40%~50%B、50%~60%C、60%~770%D、70%~80%标准答案：C知识点解析：暂无解析27、材料采购保管费是材料预算价格的组成部分，水、卫、电气材料的采购保管费率是（）A、1.3%B、1.4%C、1.5%D、1.6％标准答案：D知识点解析：暂无解析28、在预算定额人工工日消耗量计算时，已如完成单位合格产品的基本用工为22工日，超运距用工为4工日，辅助用工为2工日，人工幅度差系数为12%，则预算定额中的人工工日消耗量为（）工日。A、3.36B、25.36C、28D、31.36标准答案：D知识点解析：暂无解析29、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（）。A、概算定额B、压施工定额C、预算定额D、投资估算指标标准答案：B知识点解析：暂无解析30、概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其申一个方面是新编概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（）。A、确定概算定额项目B、制订出编制方案C、新编概算定额与现行预算定额的水平测算D、明确编制定额的项目标准答案：C知识点解析：暂无解析31、施工机械台班产量定额=（）。A、机械纯工作1台班正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数B、机械纯工作1小时正常生×产率工作班延续时间×机械正常利用系数C、机械纯工作1天常生产率×工作班延续时间X机械正常利用系数D、机械纯工作单位正常生产率×工作班延续时间火机械正常利用系数标准答案：B知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共19题，每题1.0分，共19分。)32、工程建设定额按定额的不同用途可分为（）。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析33、工程造价计价依据必须满足’的要求有（）。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析34、工程预算定额的作用包括（）。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析35、工程预算定额的编制依据包括（）。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析36、编制预算定额的原则包括（）。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析37、工程概算指标的主要作用包括（）。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析38、（）是概算定额编制的依据。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析39、确定定额时，工人工作必须消耗的时包括（）。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析40、制定人工时间定额考虑的时间有（）。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析41、机械台班产量定额应通过（）确定。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析42、施工中必须消耗的材料，是指在合理用料的条件下，生产合格产品所需消耗的材料不包括（）。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析43、在施工机械工作时间中，不应计人定额时间，或不能作为计算定额基础的时间有（）。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析44、组成材料预算价格的费用有（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析45、机械台班单价的组成内容包括（）。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析46、建筑安装工程费用定额的编制原则包括（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析47、工程造价指数按造价资料限期长短分类，可分为（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析48、工程建设定额按编制程序和用途分类分为（）。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析49、下列时间中应该计人定额时间的是（）。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析50、下列费用申不属于人工单价组成内容的有（）。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析造价员（土建造价员）模拟试卷第5套一、单项选择题(本题共26题，每题1.0分，共26分。)1、建筑施工现场的安全由（）负责。A、建设单位B、施工单位C、勘察设计单位D、监理单位标准答案：B知识点解析：暂无解析2、施工现场从事危险作业职工的意外伤害保险由（）负责办理，并支付保险费。A、建设单位B、施工单位C、勘察设计单位D、监理单位标准答案：B知识点解析：暂无解析3、建筑工程的施工质量主要由（）负责。A、建设单位B、建筑施工单位C、勘察设计单位D、监理单位标准答案：B知识点解析：暂无解析4、甲为某高校图书馆工程的总承包单位，甲经过业主同意将该图书馆玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现了质量事故。则下列说法正确的是（）。A、该高校只可要求甲承担责任B、该高校只可要求乙承担责任C、该高校可以要求甲和乙承担连带责任D、该高校必须要求甲和乙同时承担全部责任标准答案：C知识点解析：暂无解析5、某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同，在法律上，其合同当事人是（）关系。A、领导与被领导B、管理与被管理C、平等主体D、行政隶属标准答案：C知识点解析：暂无解析6、《招标投标法》规定的招标方式是（）。A、公开招标、邀请招标和议标B、公开招标和议标C、邀请招标和议标D、公开招标和邀请招标标准答案：D知识点解析：暂无解析7、招标人需对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前完成。A、5B、10C、15D、20标准答案：C知识点解析：暂无解析8、编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。A、10B、20C、15D、5标准答案：B知识点解析：暂无解析9、根据《招标投标法》，两个以上法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标是（）。A、联合投标B、共同投标C、合作投标D、独立投标标准答案：A知识点解析：暂无解析10、下列选项中，不符合《招标投标法》关于联合体各方资格规定的是（）。A、联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力B、招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件C、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级D、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级标准答案：D知识点解析：暂无解析11、联合体中标的，联合体各方应当（）。A、共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任B、分别与招标人签订合同，但就中标项目向招标人承担连带责任C、共同与招标人签订合同，但就中标项目各自独立向招标人承担责任D、分别与招标人签订合同，就中标项目各自独立向招标人承担责任标准答案：A知识点解析：暂无解析12、由同一专业的单位组成的联合体投标时，按照（）单位确定资质等级。A、资质等级较低的B、资质等级较高的C、平均资质等级D、联合体中任意一方标准答案：A知识点解析：暂无解析13、投标人应当具备（）的能力。A、编制标底B、组织评标C、承担招标项目D、融资标准答案：C知识点解析：暂无解析14、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法，正确的是（）。A、对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标截止日期之前进行B、对投标文件的补充、修改与撤回，应该在投标有效期之前进行C、在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D、在投标截止日期前，投标人应该电话通知招标人撤回投标文件标准答案：A知识点解析：暂无解析15、我国《招标投标法》规定，开标时间应为（）。A、提交投标文件截止时间的同一时间B、提交投标文件截止时间的次日C、提交投标文件截止时间的7日后D、其他约定时间标准答案：A知识点解析：暂无解析16、我国《招标投标法》规定，开标地点应为（）。A、招标人办公地点B、招标文件中预先确定的地点C、政府指定的地点D、招标代理机构办公地点标准答案：B知识点解析：暂无解析17、根据我国《招标投标法》的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B、开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C、开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D、开标时都应当当众拆封、宣读投标文件标准答案：C知识点解析：暂无解析18、我国《招标投标法》规定，开标应由（）主持。A、地方政府相关行政主管部门B、招标代理人C、招标人D、中介机构标准答案：C知识点解析：暂无解析19、我国《招标投标法》规定，评标应由（）依法组建的评标委员会负责。A、地方政府相关行政主管部门B、招标代理人C、中介机构D、招标人标准答案：D知识点解析：暂无解析20、临时使用土地期限一般不超过（）年。A、0.5B、1C、2D、3标准答案：C知识点解析：暂无解析21、以下建设用地，可以以出让等有偿使用方式取得的是（）。A、国家机关用地和军事用地B、城市基础设施用地和公益事业用地C、国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地D、房地产开发用地标准答案：D知识点解析：暂无解析22、保险合同的主体双方是（）。A、投保人和保险人B、保险人和被保险人C、投保人和被保险人D、保险人和保险收益人标准答案：A知识点解析：暂无解析23、建筑工程一切险和安装工程一切险属于（）保险。A、财产保险B、人身保险C、第三者责任保险D、强制保险标准答案：A知识点解析：暂无解析24、建筑工程施工人员意外伤害保险属于（）保险。A、财产保险B、人身保险C、第三者责任保险D、自愿保险标准答案：B知识点解析：暂无解析25、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过（）个月。A、2B、2C、3D、4标准答案：C知识点解析：暂无解析26、纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A、万分之五B、万分之三C、百分之五D、百分之三标准答案：A知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共24题，每题1.0分，共24分。)27、我国《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，已经（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析28、甲建设单位改建办公大楼，该工程由乙施工单位承建，根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定，下列说法正确的有（）。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析29、从事建设活动的勘察、设计、施工和监理单位，应当在以下方面具备国家规定的资质条件（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析30、建设工程的发包方式主要有（）。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析31、对于（）建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析32、建筑施工企业有下列（）行为的，与他人签订的建设工程施工合同无效。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析33、下列做法中不符合我国《建筑法》关于建筑工程发承包规定的有（）。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析34、下列做法中，不符合我国《建筑法》中关于分包工程的规定的做法是（）。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析35、下列属于违法分包行为的有（）。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析36、下列关于建筑工程分包的说法，符合我国《建筑法》规定的是（）。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析37、工程监理单位应当依照（），代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析38、为了保证工程质量，建设单位往往都很重视材料供应问题，下列说法正确的有（）。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析39、按照《建筑法》的规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将（）书面通知被监理的建筑施工企业。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析40、合同的主体，是指合同关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者，包括（）。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析41、法人是具有民事权利和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。根据《民法通则》第37条的规定，法人应当具备的条件是（）。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析42、我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括（）。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析43、合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析44、关于投标文件的补充、修改和撤回，以下说法正确的是（）。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析45、根据《招标投标法》的有关规定，下列说法不符合开标程序的有（）。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析46、《价格法》规定，生产经营者定价的基本依据是（）。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析47、我国把土地分为（）。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析48、根据《土地管理法》相关规定，下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有（）标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析49、国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行（）并给予补偿。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析50、税率是指应纳税额与计税基数之间的比例关系，是税法结构中的核心部分。我国现行税率有（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析造价员（土建造价员）模拟试卷第6套一、单项选择题(本题共38题，每题1.0分，共38分。)1、下列内容中不属于设计变更的是（）。A、工程项目的变更B、法律、法规或者政府对建设项目有了新的要求C、变更工程质量标准D、发包人的变更指令标准答案：C知识点解析：暂无解析2、时间定额与产量定额之间的关系是（）。A、互为倒数B、互成正比C、需分别独立测算D、没什么关系标准答案：A知识点解析：暂无解析3、英国工程量清单计价模式的核心是（）。A、SMM7B、SMMC、工程量清单D、QS标准答案：A知识点解析：暂无解析4、单项工程验收的组织方是（）。A、业主B、施工单位C、监理工程师D、质检部门标准答案：A知识点解析：暂无解析5、下列内容中不属于设计变更的是（）。A、工程项目的变更B、法律、法规或者政府对建设项目有了新的要求C、变更工程质量标准D、发包人的变更指令标准答案：C知识点解析：暂无解析6、时间定额与产量定额之间的关系是（）。A、互为倒数B、互成正比C、需分别独立测算D、没什么关系标准答案：A知识点解析：暂无解析7、英国工程量清单计价模式的核心是（）。A、SMM7B、SMMC、工程量清单D、QS标准答案：A知识点解析：暂无解析8、单项工程验收的组织方是（）。A、业主B、施工单位C、监理工程师D、质检部门标准答案：A知识点解析：暂无解析9、施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是（）。A、投资估算B、设计概算C、修正概算D、设计预算标准答案：D知识点解析：暂无解析10、静态投资的估算一般以（）为基准年。A、编制年B、开工前1年C、开工年D、设计开始年份标准答案：B知识点解析：暂无解析11、具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术和性能没有特殊要求的招标项目适用的评标方法是（）。A、最低投标价法B、综合评估法C、评议法D、专家法标准答案：A知识点解析：暂无解析12、下列项目中不属于项目决策阶段影响工程造价因素的是（）。A、项目规模合理性B、项目建设标准水平C、厂址选择D、建筑结构选择标准答案：D知识点解析：暂无解析13、下列说法正确的是（）。A、只要是与索赔有关的双方会谈纪要，就可以作为索赔依据B、因为会谈纪要的证明力小，不能作为索赔依据C、只有经各方签署后的会谈纪要，才可以作为索赔依据D、施工合同文本是重要的索赔依据，但其附件不能作为索赔依据标准答案：C知识点解析：暂无解析14、下列内容中不属于设计变更的是（）。A、工程项目的变更B、法律、法规或者政府对建设项目有了新的要求C、变更工程质量标准D、发包人的变更指令标准答案：C知识点解析：暂无解析15、时间定额与产量定额之间的关系是（）。A、互为倒数B、互成正比C、需分别独立测算D、没什么关系标准答案：A知识点解析：暂无解析16、英国工程量清单计价模式的核心是（）。A、SMM7B、SMMC、工程量清单D、QS标准答案：A知识点解析：暂无解析17、单项工程验收的组织方是（）。A、业主B、施工单位C、监理工程师D、质检部门标准答案：A知识点解析：暂无解析18、施工阶段控制建筑安装工程投资的目标是（）。A、投资估算B、设计概算C、修正概算D、设计预算标准答案：D知识点解析：暂无解析19、静态投资的估算一般以（）为基准年。A、编制年B、开工前1年C、开工年D、设计开始年份标准答案：B知识点解析：暂无解析20、具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术和性能没有特殊要求的招标项目适用的评标方法是（）。A、最低投标价法B、综合评估法C、评议法D、专家法标准答案：A知识点解析：暂无解析21、下列项目中不属于项目决策阶段影响工程造价因素的是（）。A、项目规模合理性B、项目建设标准水平C、厂址选择D、建筑结构选择标准答案：D知识点解析：暂无解析22、下列说法正确的是（）。A、只要是与索赔有关的双方会谈纪要，就可以作为索赔依据B、因为会谈纪要的证明力小，不能作为索赔依据C、只有经各方签署后的会谈纪要，才可以作为索赔依据D、施工合同文本是重要的索赔依据，但其附件不能作为索赔依据标准答案：C知识点解析：暂无解析23、预算定额规定（）。A、劳动力、材料和机械的消耗数量标准B、劳动力、材料和机械的消耗价值标准C、AB均包括D、AB均不包括标准答案：A知识点解析：暂无解析24、在工程造价资料积累时，下列内容中属于单位工程造价资料的是（）。A、建设规模B、新技术分部分项工程的人工工日C、投资估算D、建筑结构特征标准答案：D知识点解析：暂无解析25、一项目投产后的年产值是2000万元，同类企业每千元产值的流动资金占用额是12元，则该项目流动资金为（）万元。A、2000B、24000C、2400D、24标准答案：D知识点解析：暂无解析26、我国现行建筑安装工程定额规定，建筑企业施工管理用车辆的保险费应计入（）。A、企业管理费B、其他直接费C、工程建设其他费用D、现场管理费标准答案：D知识点解析：暂无解析27、单台设备试车费属于（）。A、联合试运转费B、设备购置费C、生产准备费D、设备安装费标准答案：D知识点解析：暂无解析28、下列方法中，属于设计概算审查方法的是（）。A、重点审查法B、分阶段审核法C、利用手册审查法D、联合会审法标准答案：D知识点解析：暂无解析29、一般基层单位的竣工预验的三个层次不包括（）。A、基层施工单位自验B、项目经理自验C、监理工程师预验D、公司级预验标准答案：C知识点解析：暂无解析30、关于投标担保，下列说法中正确的是（）。A、在招标文件规定的投标有效期内，投标人对投标文件享有撤销权B、当招标项目出现问题，需要重新招标甚至终止招标时，即使责任完全在招标人一方，招标人仍可以拒绝所有招标，且无须对投标人承担赔偿责任C、与投标担保相类似，招标人在招标时也应提供招标担保D、施工招投标中的投标担保应当在领取招标文件时提供标准答案：B知识点解析：暂无解析31、基本预备费是指在（）范围内难以预料的工程费用。A、可行性研究及投资估算B、设计任务书及批准的投资估算C、初步设计及概算D、施工图设计和预算标准答案：C知识点解析：暂无解析32、施工招标文件和投标文件内容的编制应遵循（）规定。A、在招标文件中应明确执行的概预算定额与费用定额B、由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时，应赔偿由于误工给建设单位带来的损失，但计取的赶工措施费不予扣除C、招标文件可以不按照招标文件的各项要求来编制D、如果投标单位未能按要求提交投标保证金，则招标单位可商议决定是否保留其投标资格标准答案：A知识点解析：暂无解析33、在用单价法编制施工图预算过程中，单价是指（）。A、工料单价B、施工机械台班单价C、材料单价D、定额项目单价标准答案：D知识点解析：暂无解析34、白水泥425#的现行价格是500元，普通水泥525#现行价格是330元，9年前的价格分别是515元和335元，若某工程当前两种水泥的消耗量分别为8吨和5万吨，9年前建造同样结构的工程分别需要9吨和6吨，则按照拉斯贝尔体系计算的该批号水泥的价格指数为（）。A、0.95B、0.96C、0.97D、0.98标准答案：D知识点解析：暂无解析35、下列估算表属于预测项目建设期间的流动资金状况的报表的有（）。A、固定资产投资估算表B、流动资金估算表C、投资使用计划与资金筹措表D、外购材料、燃料动力估算表标准答案：C知识点解析：暂无解析36、在四种纠偏措施中，最易为人们所接受的是（）。A、经济措施B、组织措施C、技术措施D、合同措施标准答案：A知识点解析：暂无解析37、在计时观察法中，技术操作难度最大的是（）。A、选择法测时B、接续法测时C、数示法写实记录D、图示法写实记录标准答案：B知识点解析：暂无解析38、我国现行建设项目工程造价的构成中，工程建设其他费用包括（）。A、基本预备费B、税金C、建设期贷款利息D、与未来企业生产经营有关的其他费用标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)39、资产类别的无形资产是指特定生体所控制的但没有实物形态的资产对生产经营长期发挥作用且能带来经济利益的资源。其主要包括（）等。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析40、新增无形资产的计价原则有（）。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析41、《建设工程质量管理条例》对建设工程在正常使用条件下的最低保修期限的要求为（）。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析42、下列关于项目竣工验收论述电，正确的有（）。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析43、根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，竣工验收应具备的条件包括（）标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析44、竣工决算的费用组成应包括（）。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析45、竣工决算的编制依据包括（）。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析造价员（土建造价员）模拟试卷第7套一、单项选择题(本题共36题，每题1.0分，共36分。)1、预算定额的编制应反映（）。A、社会平均水平B、社会平均先进水平C、社会先进水平D、企业实际水平标准答案：A知识点解析：暂无解析2、预算定额中的人工工日消耗指标包括（）。A、基本用工和人工幅度差B、基本用工、辅助用工和人工幅度差C、基本用工、材料超运距用工、辅助用工和人工幅度差D、基本用工、材料超运距用工、辅助用工标准答案：C知识点解析：暂无解析3、预算定额是建筑工程预算定额和安装工程预算定额的总称，在预算定额的编排方面，下列不属于预算定额内容的是（）。A、前言B、文字说明C、分项定额消耗量指标D、附录标准答案：A知识点解析：暂无解析4、预算定额的编制步骤不包括（）。A、准备工作阶段B、编制初稿阶段C、修改和审查计价定额阶段D、定案与总结阶段标准答案：D知识点解析：暂无解析5、预算定额中人工消耗指标中的人工幅度差是指（）。A、在正常施工条件下，劳动定额中没有包含的用工因素B、预算定额消耗量与概算定额消耗量的差额C、预算定额消耗量自身的误差D、预算定额中人工定额必需消耗量与净消耗量的差额标准答案：A知识点解析：暂无解析6、按现行规定，施工机械每个工作台班的工作时间计算为（）小时。A、6B、7C、8D、10标准答案：C知识点解析：暂无解析7、下列不属于预算定额编制依据的是（）。A、全国统一劳动定额B、现行的设计规范C、概算指标D、通用的标准图标准答案：C知识点解析：暂无解析8、为完成某分项工程的主要用工，如砌砖工程中的砌砖、调制砂浆、运砖等的用工等，它是（）。A、基本用工B、材料超运距用工C、辅助用工D、人工幅度差标准答案：A知识点解析：暂无解析9、概算定额的编制步骤中的编制初稿阶段不包括（）。A、搜集和整理各种数据，对各种资料进行测算和分析B、确定各项目的消耗指标C、计算分项定额中的人工、材料和机械台班消耗量D、编制定额初稿标准答案：C知识点解析：暂无解析10、概算定额的编制步骤不包括（）。A、审查定稿阶段B、准备工作阶段C、平衡调整阶段D、编制初稿阶段标准答案：C知识点解析：暂无解析11、概算定额的编制初稿阶段内容包括两方面，其中一个方面是新编概算定额与原概算定额的水平测算，另一个内容是（）。A、确定概算定额项目B、制定出编制方案C、新编概算定额与现行预算定额的水平测算D、明确编制定额的项目标准答案：C知识点解析：暂无解析12、概算指标是以（）为对象，以“m2”、“m3”或“座”等为计量单位，规定了人工、材料、机械台班的消耗指标的一种标准。A、整个建筑物或构筑物B、整个单位工程C、扩大分项工程D、扩大分部工程标准答案：A知识点解析：暂无解析13、投资估算指标的编制一般分为三个阶段进行。将整理后的数据资料按项目划分栏目加以归类，按照编制年度的现行定额、费用标准和价格，调整成编制年度的造价水平及相互比例，属于（）阶段的操作。A、收集整理资料B、平衡调整C、测算审查D、以上均不是标准答案：A知识点解析：暂无解析14、下列选项中不包括在投资估算指标编制工作三阶段中的是（）。A、收集整理资料阶段B、准备工作阶段C、测算审查阶段D、平衡调整阶段标准答案：B知识点解析：暂无解析15、预算定额中的施工机械是配合工人班组工作的，如果分项定额计量单位值为1000单位，小组总产量为200单位。则分项定额机械台班使用量为（）单位。A、5B、1000C、10000D、20000标准答案：A知识点解析：暂无解析16、在下列各指标层次中，不属于投资估算指标内容的是（）。A、单位工程指标B、单项工程指标C、建设项目综合指标D、扩大分部分项工程指标标准答案：D知识点解析：暂无解析17、在编制预算定额人工消耗量时，已知其必需消耗的技术工种用工为30工日，超运距用工2工日，辅助用工3工日，人工幅度差率为10％，则预算定额的人工消耗量为（）。A、30B、23．5C、38.5D、27.3标准答案：C知识点解析：暂无解析18、某工种某一等级的工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，完成单位合格产品所必需消耗的工作时间，被称为（）。A、时间定额B、产量定额C、工期定额D、费用定额标准答案：A知识点解析：暂无解析19、劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是（）。A、互为倒数B、独立关系C、正比关系D、互为相反数标准答案：A知识点解析：暂无解析20、某工种某等级工人或工人小组在合理的劳动组织等施工条件下，在单位时间内完成合格产品的数量，被称为（）。A、时间定额B、产量定额C、工期定额D、费用定额标准答案：B知识点解析：暂无解析21、定额时间不包括（）。A、休息时间B、施工本身造成的停工时间C、不可避免的中断时间D、辅助工作时间标准答案：B知识点解析：暂无解析22、某瓦工班组15人，砌15厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为125工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（）。A、112．5m3B、90m3/工日C、80m3/工日D、72m3标准答案：D知识点解析：暂无解析23、已知产量定额为10单位，则时间定额为（）单位。A、10B、1C、0．5D、0.1标准答案：D知识点解析：暂无解析24、某工程有450m3一砖半内墙的砌筑任务，每天有两个班组来作业，每个班组人数为8人，共花费18天完成了任务，其时间定额为（）工日/m3。A、1．56B、1.28C、0．64D、0.5标准答案：C知识点解析：暂无解析25、某现浇混凝土圈梁工程量为26066m3，每天有18名技术工人