建设工程施工阶段的投资控制练习试卷1（共94题）

建设工程施工阶段的投资控制练习试卷1（共4套）（共94题）建设工程施工阶段的投资控制练习试卷第1套一、单项选择题(本题共14题，每题1.0分，共14分。)1、监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量()。A、应当予以计量B、不予以计量C、按比例予以计量D、不能确定标准答案：B知识点解析：监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量,不予以计量。2、根据FIDIC合同条件的规定,()就是对清单中某些项目的合同价款,按合同工期平均计量。A、均摊法B、凭据法C、估价法D、图纸法标准答案：A知识点解析：根据FIDIC合同条件的规定,均摊法就是对清单中某些项目的合同价款,按合同工期平均计量。3、()就是按照承包商提供的凭据进行计量支付。A、均摊法B、估价法C、断面法D、凭据法标准答案：D知识点解析：凭据法就是按照承包商提供的凭据进行计量支付。4、所谓(),就是按合同文件的规定,根据工程师估算的已完成的工程价值支付。A、均摊法B、凭据法C、估价法D、图纸法标准答案：C知识点解析：所谓估价法,就是按合同文件的规定,根据工程师估算的已完成的工程价值支付。5、所谓(),就是将一个项目,根据工序或部位分解为若干子项,对完成的各子项进行计量支付。A、图纸法B、分解计量法C、断面法D、均摊法标准答案：B知识点解析：所谓分解计量法,就是将一个项目,根据工序或部位分解为若干子项,对完成的各子项进行计量支付。6、工程竣工验收报告经发包人认可后()天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。A、7B、14C、28D、56标准答案：C知识点解析：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。7、工程保修金一般为施工合同价款的()%,在专用条款中具体规定。发包人在质量保修期满后14天内,将剩余保修金和利息返还给承包商。A、3B、5.7C、5D、2.5标准答案：C知识点解析：工程保修金一般为施工合同价款的5%,在专用条款中具体规定。发包人在质量保修期后14天内,将剩余保修金和利息返还承包商。8、根据FIDIC合同条件的规定,在最终付款证书送交业主()天之内,业主应向承包商进行支付,否则应按投标书附录中的规定支付利息。A、28B、14C、56D、84标准答案：C知识点解析：根据FIDIC合同条件的规定,在最终付款证书送交业主56天之内,业主应向承包商进行支付,否则应按投标书附录中的规定支付利息。9、某工程合同总额为240万元,工程预付款为24万元,主要材料、构件所占比重为60%,起扣点为()万元。A、240B、200C、210D、220标准答案：B知识点解析：起扣点=240-24÷60%=200(万元)。10、建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包合同价值在100万元以下的,可以实行工程价款每月月中预支,最后的结算方法是()。A、竣工后一次结算B、施工前一次结算C、分批结算D、施工中结算标准答案：A知识点解析：竣工后一次结算的条件:建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包合同价值在100万元以下的。11、工程款(进度款)的叙述错误的一项是()。A、在确认计量结果14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)B、按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算C、发包人超过约定的支付时间不支付工程款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付D、发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,应由承包人承担违约责任标准答案：D知识点解析：发包人不按合同约定支付工程款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,应由发包人承担违约责任12、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后()天内仍不支付工程竣工结算价款的,承包人可以与发包人协议将该工程折价。A、14B、28C、35D、56标准答案：D知识点解析：发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付工程竣工结算价款的,承包人可以与发包人协议将该工程折价。13、业主支付给承包商的动员预付款()。A、要收取利息B、不收取利息C、按合同的规定办D、按一定比例收取利息标准答案：B知识点解析：业主支付给承包商的动员预付款不收取利息。14、根据国际惯例,对于建设项目已完成投资费用的动态结算,一般采用()。A、按实际价格结算法B、按调价文件结算法C、调值公式法D、决策树法标准答案：C知识点解析：根据国际惯例,对于建设项目已完成投资费用的动态结算,一般采用调值公式法。二、多项选择题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)15、根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程变更价款的确定方法有()。标准答案：A,B,C知识点解析：合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。16、工程变更时采用合同中工程量清单的单价或价格,可能包括()等几种情况。标准答案：A,B,D知识点解析：采用合同中工程量清单的单价或价格有几种情况:①直接套用,即从工程量清单上直接拿来使用;②间接套用,即依据工程量清单,通过换算后采用;③部分套用,即依据工程量清单,取其价格中的某一部分使用。17、根据FIDIC施工合同条件的约定,在颁发工程接收证书前的任何时间,工程师可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式,提出变更;每项变更可能包括以下内容()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：每项变更可包括:①合同中包括的任何工作内容的数量的改变(但此类改变不一定构成变更);②任何工作内容的质量或其他特性的改变;③任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变;④任何工作的删减,但要交他人实施的工作除外;⑤永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务,包括任何有关的竣工试验、钻孔和其他试验及勘探工作;⑥实施工程的顺序或时间安排的改变。18、工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书,承包商应尽快做出书面回应,或提出他不能照办的理由,或提交()。标准答案：B,C,D知识点解析：工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议书,承包商应尽快做出书面回应,或提出他不能照办的理由,或提交:①对建议要完成的工作的说明,以及实施的进度计划;②根据进度计划和竣工时间的要求,承包商对进度计划做出必要修改的建议书;③承包商对变更估价的建议书。19、根据FIDIC施工合同条件的约定,工程支付项目中工程量清单项目有()。标准答案：B,C,E知识点解析：根据FIDIC施工合同条件的约定,工程支付项目中工程量清单项目有一般项目、暂列金额、计日工作。20、根据FIDIC施工合同条件的约定,工程支付项目中工程量清单以外的项目有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：“暂列金额”属于工程量清单项目。21、根据FIDIC施工合同条件的约定,动员预付款的付款条件有()。标准答案：A,C,D知识点解析：根据FIDIC施工合同条件的约定,动员预付款的付款条件有:(1)业主和承包商签订合同协议书;(2)提供了履约押金或履约保函;(3)提供动员预付款保函。22、根据FIDIC施工合同条件的约定,工程费用支付的程序是()。标准答案：A,B,D知识点解析：根据FIDIC施工合同条件的约定,工程费用支付的程序是:承包商提出付款申请;工程师审核,编制期中付款证书;业主支付。23、根据FIDIC合同条件,承包商应在每个月末向工程师提供月报表,该报表涉及的款项有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：该报表应包括下列项目:①截止月末已实施的工程和已提出的承包商文件的估算合同价值(包括各项变更,但不包括以下②至⑦项所列项目);②按照合同中因法律改变的调整和因成本改变的调整的有关规定,应增减的任何款额;③至业主提取的保留金额达到投标书附录中规定的保留金限额(如果有)以前,用投标书附录中规定的保留金百分比计算的,对上述款项总额应减少的任何保留金额,即:保留金=[①+②]×保留金百分率;④按照合同中预付款的规定,因预付款的支付和付还,应增加和减少的任何款额;⑤按照合同中拟用于工程的生产设备和材料的规定,因生产设备和材料应增减的任何款额;⑥根据合同或包括索赔、争端与仲裁等其他规定,应付的任何其他增加或减少额;⑦所有以前付款证书中确认的减少额。24、承包商在收到工程的接收证书后84天内,应向工程师送交竣工报表,该报表应附有按工程师批准的格式所编写的证明文件,并应详细说明的内容有()。标准答案：A,B,E知识点解析：竣工报表应详细说明的内容有:①截止到工程接收证书载明的日期,按合同要求完成的所有工作的价值;②承包商认为应支付的任何其他款项,如所要求的索赔款等;③承包商认为根据合同规定应支付给他的任何其他款项的估计款额,估计款额在竣工报表中应单独列出。建设工程施工阶段的投资控制练习试卷第2套一、单项选择题(本题共11题，每题1.0分，共11分。)1、监理工程师在施工阶段进行投资控制的基本原理是把()作为投资控制的目标值,在工程施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较,以保证投资控制目标的实现。A、实际投资额B、计划投资项目C、计划投资额D、计划投资目标标准答案：C知识点解析：监理工程师在施工阶段进行投资控制的基本原理是把计划投资额作为投资控制的目标值,在工程施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较,以保证投资控制目标的实现。2、施工阶段投资控制的目的是()。A、确保投资目标的实现B、确保投资项目的完成C、保证施工的顺利进行D、确保在投资范围内完成工程标准答案：A知识点解析：施工阶段投资控制的目的是确保投资目标的实现。3、不属于投资目标分解依据的一项是()。A、投资构成B、子项目C、时间D、建设的先后顺序标准答案：D知识点解析：投资目标分解可以依据投资构成、子项目和时间。4、施工阶段投资控制中编制资金使用计划过程中最重要的步骤就是()。A、项目投资目标的实现B、项目投资目标的确立C、项目投资目标的编制D、项目投资目标的分解标准答案：D知识点解析：施工阶段投资控制中编制资金使用计划过程中最重要的步骤是项目投资目标的分解。5、()是指根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定,项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行核验。A、工程计量B、工程规划C、工程审查D、工程估算标准答案：A知识点解析：工程计量是指根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定,项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行核验。6、()不仅是控制项目投资支出的关键环节,同时也是约束承包商履行合同义务、强化承包商合同意识的手段。A、合同管理B、反索赔C、计量D、审计监督标准答案：C知识点解析：计量不仅是控制项目投资支出的关键环节,同时也是约束承包商履行合同义务、强化承包商合同意识的手段。7、参加工程计量的主要人员有()。A、工程师和业主B、承包商和业主C、工程师和承包人D、工程师标准答案：C知识点解析：根据施工合同(示范文本)的规定,参加工程计量的主要人员是工程师和承包人。8、承包方按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告,工程师接到报告后应在()天内按设计图纸核实已完工程量。A、7B、3C、14D、21标准答案：A知识点解析：承包方按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告,工程师接到报告后应在7天内按设计图纸核实已完工程量。9、工程计量程序中叙述错误的一项是()。A、承包方按专用条款约定的时间向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量,并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加B、承包人得到通知后不参加计量,计量结果无效C、工程师收到承包方报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据D、工程师不按照约定时间通知承包人,使承包人不能参加计量,计量结果无效标准答案：B知识点解析：承包人得到通知后不参加计量,计量结果有效。10、对于承包商已完的工程,()。A、按完工的先后次序进行计量B、应全部进行计量C、质量达到合同标准的已完工程才予以计量D、不能确定标准答案：C知识点解析：对于承包商已完的工程,只有质量达到合同标准的已完工程才予以计量。11、下列关于工程量清单前言和技术规范的叙述,错误的一项是()。A、工程量清单前言和技术规范是确定计量方法的依据B、工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了工程量清单中每一项工程的计量方法C、工程量清单前言和技术规范规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围D、工程量清单前言和技术规范只规定了大项目的计量方法,其余的都由工程师确定标准答案：D知识点解析：工程量清单前言和技术规范的“计量支付”条款规定了工程量清单中每一项工程的计量方法,还同时规定了按规定的计量方法确定的单价所包括的工作内容和范围。二、多项选择题(本题共12题，每题1.0分，共12分。)12、FIDIC合同条件下工程支付的条件为()。标准答案：A,E知识点解析：工程支付的条件有:(1)质量合格是工程支付的必要条件;(2)符合合同条件;(3)变更项目必须有工程师的变更通知;(4)支付金额必须大于期中支付证书规定的最小限额;(5)承包商的工作使工程师满意。13、监理工程师必须编制资金使用计划,合理地确定投资控制目标值,包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：建设项目投资控制目标值包括建设项目的总目标值、分目标值、各详细目标值。14、为了尽量减少施工阶段投资的浪费,可以采用()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：施工阶段投资控制的措施包括:组织措施、经济措施、技术措施和合同措施。15、下列关于投资控制目标值的叙述,正确的有()。标准答案：A,B,C知识点解析：为了实现投资目标值,人工单价、材料预算价格、设备价格及各项有关费用一定要与投资目标值相适应。16、根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以按()等进行分解。标准答案：A,C,D知识点解析：根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以按投资构成、子项目和时间进度等进行分解。17、按投资构成分解工程项目的投资主要分为()。标准答案：A,B,E知识点解析：按投资构成分解工程项目的投资主要分为建筑安装工程投资、设备工器具购置的投资和工程建设其他投资。18、在完成工程项目投资目标分解之后,接下来就要具体地分配投资,编制工程分项的投资支出计划,从而得到详细的资金使用计划表,其内容一般包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：详细的资金使用计划表,其内容一般包括:工程分项编码、工程内容、计量单位、工程数量、计划综合单价、本分项总计。19、()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。标准答案：A,B,D,E知识点解析：“编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图”属于组织措施。20、()属于建设工程施工阶段投资控制的技术措施。标准答案：C,D,E知识点解析：“做好工程施工记录,保存各种文件图纸,特别是注有实际施工变更情况的图纸”属于合同措施,“对工程施工过程中的投资支出做好分析与预测,经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在的问题报告”属于经济措施。21、工程计量的重要性表现为()。标准答案：A,B知识点解析：计量是控制项目投资支出的关键环节,计量是约束承包商履行合同义务的手段。22、工程计量的依据有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析23、根据FIDIC合同条件的规定,工程计量方法有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：根据FIDIC合同条件的规定,工程计量方法有均摊法、凭据法、断面法、图纸法、估价法和分解计量法等。建设工程施工阶段的投资控制练习试卷第3套一、单项选择题(本题共16题，每题1.0分，共16分。)1、在下述施工阶段投资控制的工作流程中,排在最后一步的应该是()。A、审核索赔文件B、签证索赔文件C、审核已完工程实物量D、将实际投资与计划投资进行比较标准答案：D知识点解析：监理工程师投资控制工作流程依次主要有:投资目标分析、论证,编制资金使用计划,审核施工组织设计,审核已完工程实物量,审核已完工程结算单,审核、签证索赔文件,实际投资与计划投资比较,投资偏差分析,提出投资目标调整方案,审核竣工结算文件等。2、投资目标的分解方法有()。A、按投资构成分解,按子项目分解,按时间进度分解B、按投资资金分解,按子项目分解,按时间进度分解C、按投资构成分解,按项目分解,按时间进度分解D、按投资构成分解,按项目分解,按空间进度分解标准答案：A知识点解析：根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间进度分解三种类型。3、对建安工程保险费、第三方责任保险费项目,监理工程师一般采用()进行计量支付。A、均摊法B、凭据法C、图纸法D、分解计量法标准答案：B知识点解析：所谓凭据法,就是按照承包商提供的凭据进行计量支付,如建筑工程险保险费、第三方责任险保险费、履约保证金等项目,一般按凭据法进行计量支付。4、当承包商对于清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时,监理工程师应采用()进行计量。A、均摊法B、凭证法C、估价法D、分解计量法标准答案：C知识点解析：所谓估价法,就是按合同文件的规定,根据工程师估算的已完成的工程价值支付。这类清单项目往往要购买几种仪器设备,当承包商对于某一项清单项目中规定购买的仪器设备不能一次购进时,则需采用估价法进行计量支付。5、下列原因中,不允许窝工费用索赔的是()。A、异常恶劣的气候造成的停工B、施工图纸未及时供应C、工程变更D、业主方原因要求暂停施工标准答案：A知识点解析：凡属于客观原因造成的延期,属于业主也无法预见到的情况,如特殊反常天气等,承包商可得到延长工期,但得不到费用补偿。本题中只有A项属客观原因造成的延期,其余选项均为主观原因要求补偿费用。6、在施工过程中,由于法律、法规的变化导致承包商工程延误和费用增加,则承包商可索赔()。A、工期、成本和利润B、工期、成本,不能索赔利润C、成本、利润,不能索赔工期D、成本,不能索赔工期和利润标准答案：B知识点解析：由于法律、法规的变化导致承包商工程延误和费用增加,承包商可索赔工期、成本,但不能索赔利润。7、由于业主原因导致承包商自有机械停工,则台班窝工费一般按()计算。A、台班单价B、台班折旧费C、台班人工费D、台班维护费标准答案：B知识点解析：台班窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际台班租金加上每台班分摊的机械调进调出费用计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因为台班费中包括了设备使用费。8、由于业主原因,监理工程师下令工程暂停,导致承包商工期延误和费用增加,则停工期间承包商可索赔()。A、工期、成本和利润B、工期、成本,不能索赔利润C、工期,不能索赔成本和利润D、成本,不能索赔工期和利润标准答案：B,知识点解析：凡纯属业主方面的原因造成工期延误,不仅应给承包商延长工期,还应给予费用补偿。一般来说,由于工程范围的变更和施工条件变化引起的索赔,承包商是可以列入利润的。但对于工程延误的索赔,由于利润通常是包括在每项实施的工程内容的价格之内的,而延误工期并未影响消减某些项目的实施,而导致利润减少;所以,此题中不能索赔利润。9、承包商计算索赔费用常用的方法是()。A、总费用法B、修正的总费用法C、单价法D、实际费用法标准答案：D,知识点解析：实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是,以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据,而向业主要求费用补偿。10、根据FIDIC合同条件,()属于工程量清单项目。A、暂定金额B、动员预付款C、保留金D、价格调整标准答案：A知识点解析：工程量清单项目分为一般项目、暂定金额和计日工作三种。清单以外费用项目包括:工程变更、成本增减、费用索赔、动员预付款、材料预付款、保留金、迟付款利息和业主索赔。11、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,应由()承担。A、承包人B、发包人C、设计单位D、监理工程师标准答案：A知识点解析：施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。12、根据施工合同(示范文本)规定,工程师接到承包人提交的已完工程报告后()内,按设计图纸核算已完工程数量。A、24小时B、3天C、7天D、14天标准答案：C知识点解析：根据施工合同(示范文本)规定,工程计量的一般程序是:承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告,工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量,并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。13、某工程合同规定:“从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时扣起……”已知:合同总价200万元,工程预付款24万元,主材费的比重为60%,则起扣点为()万元。A、160B、180C、150D、170标准答案：A知识点解析：起扣点=合同总额(年度)-[预付款数额÷主材费比重(%)]=200-24÷60%=160(万元)。14、本月某承包商根据签约时的价格计算实际完成的工作量为90万元。该工程调值公式的固定系数为0.2,各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外均未发生变化,人工费占调值部分的50%,按调值公式法计算的本月应结算的工程款为()万元。A、93.6B、94.5C、97.2D、99.0标准答案：A知识点解析：根据题意可知人工费占工程价款比例为(1-0.2)×50%=40%,则:本月结算款=90×(0.2+0.4×1.1+0.4)=90×(0.2+0.44+0.4)=93.6(万元)。15、某工程,九月份拟完工程计划投资为40万元,已完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,则该月的投资偏差为()。A、10万元,投资超支B、15万元,投资超支C、-25万元,投资节约D、-10万元,投资节约标准答案：B知识点解析：在投资控制中,把投资的实际值与计划值的差异叫做投资偏差,即:投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资=65-50=15(万元),表示投资超支15万元。16、某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为()。A、15万元,工期拖后B、5万元,工期拖后C、-5万元,工期提前D、-10万元,工期提前标准答案：D知识点解析：进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资=50-60=-10(万元),表示工期提前。二、多项选择题(本题共7题，每题1.0分，共7分。)17、在编制建设项目资金使用计划时,分解投资控制目标的方式有()。标准答案：A,C,D知识点解析：根据投资控制目标和要求的不同,投资目标的分解可以分为按投资构成、按子项目、按时间进度分解三种类型。按投资构成分解的投资一般可以分为建筑安装工程投资、设备工器具购置投资以及工程建设其他投资。18、在施工阶段监理工程师编制资金使用计划的主要形式有()。标准答案：A,C知识点解析：资金使用计划的形式有:①按子项目划分得到的资金使用计划表;②时间—投资累计曲线;③综合分解资金使用计划表。19、工程计量的依据是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：计量依据一般有质量合格证书、工程量清单前言和技术规范、设计图纸。20、根据施工合同(示范文本)的规定,施工中发生工程变更时,合理确定变更价款的原则是()。标准答案：C,D,E知识点解析：《建设工程施工合同(示范文本)》约定的工程变更价款的确定方法如下:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。21、由于业主原因,工程师下令工程暂停1个月,承包商可索赔的款项包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：由于业主原因,工程停工导致索赔的款项可包括:人工窝工费、施工机械窝工费、材料价格上涨和超期储存费用、工地管理费、总部管理费以及延期的保险费、保函手续费等;但是,对于工程暂停引起的索赔,一般不能进行利润索赔,因为延误工期并未影响削减某些项目的实施,而导致利润减少。22、在施工过程中,允许承包商既可索赔工期又可索赔费用的原因有()。标准答案：B,C,E知识点解析：以上提出的工期索赔中,凡属于客观原因造成的延期,属于业主也无法预见到的情况如特殊反常天气等,承包商可得到延长工期,但得不到费用补偿。凡纯属业主方面的原因造成拖期,不仅应给承包商延长工期,还应给予费用补偿。23、修正的总费用法是对总费用法的改进,其修正内容包括()。标准答案：A,C,E知识点解析：修正的总费用法对总费用修正的内容包括:(1)将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间,而不是整个施工期;(2)只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失,而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;(3)与该项工作无关的费用不列入总费用中;(4)对投标报价费用重新进行核算。建设工程施工阶段的投资控制练习试卷第4套一、单项选择题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)1、根据FIDIC合同,工程师在收到正式最终报表及结清单后的28天内,工程师应向业主递交一份()。A、最终付款证书B、履约证书C、最终接受证书D、最终结清单标准答案：A知识点解析：根据FIDIC合同,工程师在收到正式最终报表及结清单后的28天内,工程师应向业主递交一份最终付款证书。2、如果设计单位对原设计存在的缺陷提出工程变更,则()。A、向业主提出变更请求,由业主决定B、向监理工程师提交变更文件,由监理工程师决定C、应提交总监理工程师,由总监理工程师组织专业监理工程师审查D、设计单位直接更改即可标准答案：D知识点解析：如果设计单位对原设计存在的缺陷提出工程变更,则设计单位直接更改即可。3、2005年3月完成的某工程,按2004年3月签约时的价格计算工程款为100万元,合同规定:调值公式中的固定系数为0.2,人工费占调值部分的50%。调值公式中的各项费用除人工费上涨15%外均未发生变化,则2005年3月的工程款经过调值后为()万元。A、106.0B、107.5C、112.0D、115.0标准答案：A知识点解析：根据调值公式得工程款经过调值后为:P=100×(0.2+0.8×50%×1.15+0.8×50%)=106.0(万元)。4、《建设工程施工合同》中已有适用于变更工程的价格,则()。A、按合同已有的价格变更合同价款B、按类似价格变更合同价款C、由承包人提出适当的变更价格D、由工程师决定变更价格标准答案：A知识点解析：《建设工程施工合同》中已有适用于变更工程的价格,则按合同已有的价格变更合同价款确定方法。5、根据FIDIC合同文件的规定,工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的()%,宜采用新的费率或价格。A、10B、1C、0.1D、0.01标准答案：D知识点解析：各项工作内容的适宜费率或价格,应为合同对此类工作内容规定的费率或价格,如合同中无某项内容,应取类似工作的费率或价格。但在以下情况下,宜对有关工作内容采用新的费率或价格。(1)第一种情况:①如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;②工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.01%;③由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过l%;④这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”。(2)第二种情况:①此工作是根据变更与调整的指示进行的;②合同没有规定此项工作的费率或价格;③由于该项工作与合同中的任何工作没有类似的性质或不在类似的条件下进行,故没有一个规定的费率或价格适用。6、下列关于公司总部管理费索赔计算公式错误的是()。A、按照投标书总部管理费的比例计算:总部管理费=合同中总部管理费比率×(直接费索赔款额+工地管理费索赔款额)B、按公司总部统一规定的管理费比率计算:总部管理费=公司管理费比率×(直接费索赔款额+工地管理费索赔款额)C、以工期延期的总天数为基础计算:该工程的每月管理费=该工程向总部上缴的管理费D、以工期延期的总天数为基础计算:索赔的总部管理费=该工程的每日管理费×工程延期天数标准答案：C知识点解析：以工期延期的总天数为基础计算,则索赔的总部管理费=该工程的每日管理费×工程延期天数。7、某承包商对一项10000延长米的木窗帘盒装修工程进行承包,在他的报价书中指明,计划用工2400工日,每工日工资按40元计。由于业主供应木料不及时,影响了承包商的工作效率,实际用了2700工日;又由于工期延误,导致工资上涨,实际支付工资按45元/工日计,在索赔报告中,人工费索赔为()元。A、25500B、30000C、24900D、23000标准答案：A知识点解析：业主原因导致的工期延长和工资提高的损失均可索赔,人工费索赔=2700×45-2400×40=25500(元)。8、()是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是,以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。A、实际费用法B、总费用法C、直接费用法D、估算费用法标准答案：A知识点解析：实际费用法是工程索赔计算时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是,以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据,向业主要求费用补偿。9、下列关于投资或进度偏差的计算公式,错误的一项是()。A、投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资B、进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划投资C、进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间D、进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资标准答案：B知识点解析：偏差分析的三个公式为:“投资偏差=已完工程实际投资-已完工程计划投资;进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间;进度偏差=拟完工程计划投资-已完工程计划投资”。10、在投资控制中,把投资的实际值与计划值的差额叫做()。A、绝对偏差B、累计偏差C、投资偏差D、相对偏差标准答案：A知识点解析：绝对偏差是指投资实际值与计划值比较所得的差额,而相对偏差是绝对偏差与投资计划值的比较,即:相对偏差=绝对偏差÷投资计划值=(投资实际值-计划值)÷投资计划值。11、纠偏的主要对象是()。A、业主原因造成的投资偏差B、设计原因造成的投资偏差C、施工原因造成的投资偏差D、业主原因和设计原因造成的投资偏差标准答案：D知识点解析：纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的投资偏差。12、投资偏差原因中,属于业主原因的是()。A、投资规划不当B、图纸提供不及时C、施工方案不当D、施工质量有问题标准答案：A知识点解析：“图纸提供不及时”属于设计原因,“施工方案不当”、“施工质量有问题”属于施工原因。业主原因可能包括:增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地等。13、偏差分析方法不包括()。A、横道图法B、净值法C、表格法D、曲线法标准答案：B知识点解析：偏差分析方法包括横道图法、表格法和曲线法。14、便于计算机辅助投资控制的偏差分析方法是()。A、横道图法B、曲线法C、表格法D、期望值法标准答案：C知识点解析：表格法是便于计算机辅助投资控制的偏差分析方法。15、建设项目投资偏差分析中的拟完工程计划投资是指()。A、计划单价×已完工程量B、实际单价×已完工程量C、计划单价×拟完工程量D、实际单价×拟完工程量标准答案：C知识点解析：所谓拟完工程计划投资,是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资,即:拟完工程计划投资=拟完工程量×计划单价。二、多项选择题(本题共9题，每题1.0分，共9分。)16、根据FIDIC合同条件的规定,在以下()等情况下,宜对有关工作内容采用新的费率或价格。标准答案：A,B,D,E知识点解析：各项工作内容的适宜费率或价格,应为合同对此类工作内容规定的费率或价格,如合同中无某项内容,应取类似工作的费率或价格。但在以下情况下,宜对有关工作内容采用新的费率或价格。(1)第一种情况:①如果此项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;②工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.01%;③由此工程量的变