2024年标准版施工总承包合同模板

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年标准版施工总承包合同模板本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5违约金第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工工艺第六条承包人义务6.1施工准备6.2施工组织6.3工程进度6.4工程安全6.5工程资料第七条发包人义务7.1资金保障7.2施工场地7.3施工许可7.4材料供应7.5协调关系第八条变更与调整8.1工程变更8.2工程增减8.3工程调整第九条违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.2合同变更11.3合同终止第十二条合同的附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：材料供应清单12.3附件三：施工图纸12.4附件四：技术规范第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权13.3不可抗力13.4审计监督第十四条法律适用与争议解决14.1适用法律14.2争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指按照本合同约定，拥有工程所有权并负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织，即甲方。1.2承包人1.2.1承包人是指按照本合同约定，承担工程建设的全部工作，并对工程的质量、安全、进度和投资控制等承担责任的法人或其他组织，即乙方。第二条工程概况2.1工程名称2.1.1本工程名称为“X工程”。2.2工程地点2.2.1本工程地点位于“X地区”。2.3工程规模2.3.1本工程规模为“X平方米”。2.4工程内容2.4.1本工程内容包括“X”。第三条合同金额3.1合同总价3.1.1合同总价为“X元”。3.2预付款3.2.1预付款为合同总价的“%”，即“X元”。3.3进度付款3.3.1进度付款按照工程进度的“%”支付，具体支付比例和时间按照双方约定的进度计划执行。3.4竣工结算3.4.1工程竣工后，双方按照实际完成工程量进行结算，多退少补。3.5违约金3.5.1一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，违约金计算方式为合同总价的“%”。第四条合同工期4.1开工日期4.1.1双方约定本工程开工日期为“年月日”。4.2竣工日期4.2.1双方约定本工程竣工日期为“年月日”。4.3工期延误4.3.1乙方如因自身原因导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为每天工程总价的“%”。第五条质量标准5.1工程质量5.1.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和图纸要求，保证工程质量。5.2材料质量5.2.1乙方应按照甲方提供的材料供应清单，保证材料质量。5.3施工工艺5.3.1乙方应采用合理的施工工艺，保证工程质量和进度。第六条承包人义务6.1施工准备6.1.1乙方应在合同签订后“”天内完成施工准备工作，并向甲方报告。6.2施工组织6.2.1乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保工程顺利进行。6.3工程进度6.3.1乙方应按照合同约定的工期要求，保证工程进度。6.4工程安全6.4.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准，保证工程安全。6.5工程资料6.5.1乙方应按照甲方要求，及时提供工程相关资料，包括工程进度、质量、安全等方面的资料。第八条变更与调整8.1工程变更8.1.1因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价发生变化的，双方应协商一致，并按照实际情况调整合同总价。8.2工程增减8.2.1甲方如需增加或减少工程内容，应提前“”天通知乙方，并经乙方确认后方可实施。增减部分的工程价款按照双方约定的单价计算。8.3工程调整8.3.1双方应按照工程进度和实际情况，及时调整施工计划和工程内容，确保工程顺利进行。第九条违约责任9.1承包人违约9.1.1乙方违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。9.2发包人违约9.2.1甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行或乙方损失的，应承担相应的违约责任。9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照合同约定或双方协商确定的方式，赔偿守约方的损失。第十条争议解决10.1协商解决10.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2调解解决10.2.1如协商不成，双方可申请第三方调解，调解结果对双方具有约束力。10.3仲裁解决10.3.1如调解不成，双方约定仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决。10.4法律途径10.4.1如仲裁不成，双方可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为“”年。11.2合同变更11.2.1合同履行期间，双方如需变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方确认后生效。11.3合同终止11.3.1合同到期或者工程竣工验收合格后，本合同自行终止。第十二条合同的附件12.1附件一：工程量清单12.1.1工程量清单作为本合同的附件，详细列明工程项目的名称、数量、单价等信息。12.2附件二：材料供应清单12.2.1材料供应清单作为本合同的附件，详细列明材料名称、规格、数量、单价等信息。12.3附件三：施工图纸12.3.1施工图纸作为本合同的附件，用于指导施工。12.4附件四：技术规范12.4.1技术规范作为本合同的附件，详细列明工程的质量、工艺、安全等方面的要求。第十三条其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容和双方之间的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权13.2.1双方同意，工程设计和施工过程中产生的知识产权归属“X”方所有。13.3不可抗力13.3.1因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方互不承担责任。13.4审计监督13.4.1双方应接受相关审计、监督部门的审计和监督，按照要求提供相关资料和说明。第十四条法律适用与争议解决14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议解决方式14.2.1如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，双方可选择调解或仲裁解决，也可以选择依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单1.工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，是双方确认工程量和工程款项支付的重要依据。2.工程量清单应由乙方根据施工图纸和工程量计算规则编制，并经甲方审核确认。3.工程量清单的变更应由双方协商一致，并书面记录。附件二：材料供应清单1.材料供应清单详细列明材料名称、规格、数量、单价等信息，是双方确认材料供应的重要依据。2.材料供应清单应由甲方提供，并经乙方审核确认。3.材料供应清单的变更应由双方协商一致，并书面记录。附件三：施工图纸1.施工图纸是工程施工的依据，包括平面图、立面图、剖面图、细部图等。2.施工图纸应由甲方提供，并经乙方审核确认。3.施工图纸的变更应由双方协商一致，并书面记录。附件四：技术规范1.技术规范详细列明工程的质量、工艺、安全等方面的要求，是乙方施工的重要依据。2.技术规范应由甲方提供，并经乙方审核确认。3.技术规范的变更应由双方协商一致，并书面记录。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定的时间、质量、进度完成工程。2.乙方使用不符合合同约定的材料或施工工艺。3.乙方未按合同约定提供工程资料或隐瞒工程实际情况。4.甲方未按合同约定的时间、金额支付进度款或竣工结算款。5.甲方未按合同约定提供施工场地或施工许可。6.甲方未按合同约定提供材料供应或供应的材料不符合要求。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约金，违约金计算方式为合同总价的“%”。2.违约方应承担因违约造成的对方直接经济损失。3.违约方应承担因违约导致工程延期的一切损失，包括乙方窝工费、材料价格上涨等。示例说明：假设乙方由于自身原因导致工程延期交付，根据合同约定，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方式为每天工程总价的“%”。如果乙方的违约行为导致甲方遭受直接经济损失，如租赁设备费用、临时雇佣人员费用等，乙方也应承担这部分损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：指甲方和乙方之间签订的，具有法律约束力的文件，明确双方的权利和义务。2.发包人：指甲方，负责组织、管理和监督工程建设的法人或其他组织。3.承包人：指乙方，负责承担工程建设的全部工作，并对工程的质量、安全、进度和投资控制等承担责任的法人或其他组织。4.工程量：指工程施工中，按一定计量单位计算的工程数量。5.工程进度：指工程施工按照合同约定的时间节点进行的过程。6.工程质量：指工程符合国家法律法规、技术规范和合同约定的标准。7.违约金：指违约方因违反合同约定而应支付给守约方的经济赔偿。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.审计：指对工程的财务、技术、进度等方面进行审查、检查和评价的活动。10.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁委员会进行裁决的方式解决争议。1.合同是本合同的基础，双方应严格履行合同约定的权利和义务。2.发包人指甲方，负责组织和监督工程建设的实施。3.承包人指乙方，负责完成工程建设任务，并承