二零二四年度35kv架空线路施工工程设计与施工协调合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL二零二四年度35kv架空线路施工工程设计与施工协调合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3设计范围1.4施工范围1.5协调范围2.合同金额与支付2.1合同金额2.2支付方式2.3进度付款2.4最终付款2.5支付条件3.设计与施工要求3.1设计要求3.2施工要求3.3设计与施工协调3.4变更处理4.合同期限4.1设计期限4.2施工期限4.3协调期限5.违约责任5.1发包人违约5.2承包人违约5.3违约赔偿6.争议解决6.1协商解决6.2调解解决6.3仲裁解决6.4法律适用7.合同的生效、变更与终止7.1合同生效7.2合同变更7.3合同终止8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任9.知识产权保护9.1知识产权归属9.2侵权责任9.3许可使用10.不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果10.3不可抗力通知11.合同的解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同争议的解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决费用13.合同的修订与补充13.1修订条件13.2补充内容13.3修订文件的效力14.合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同保管14.3合同副本效力第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人发包人是指二零二四年35kv架空线路施工工程的业主或者其合法授权的代表。1.2承包人承包人是指承担二零二四年度35kv架空线路施工工程设计、施工及协调的法人或者其他组织。1.3设计范围设计范围包括但不限于：架空线路的平面布置、杆塔设计、导线选型、绝缘子选型、金具选型、接地设计、防雷设计、线路保护设计等。1.4施工范围施工范围包括但不限于：架空线路的杆塔施工、导线架设、绝缘子安装、金具安装、接地施工、防雷施工、线路保护施工等。1.5协调范围协调范围包括但不限于：与相关政府部门、产权单位、施工单位等的沟通协调，确保施工顺利进行。第二条合同金额与支付2.1合同金额合同金额为人民币【】（大写：【】元整），根据合同条款的约定进行支付。2.2支付方式支付方式为银行转账，具体账户信息由承包人提供。2.3进度付款进度付款按照工程进度的完成情况进行支付，具体支付比例和时间由合同条款约定。2.4最终付款最终付款在工程验收合格后进行，付款比例为合同金额的【】%。2.5支付条件支付条件包括但不限于：工程进度符合合同约定、工程质量符合合同约定、承包人提供完整的工程资料等。第三条设计与施工要求3.1设计要求承包人应按照发包人提供的技术要求和标准进行设计，确保设计方案的科学合理、经济适用。3.2施工要求承包人应按照设计方案和施工规范进行施工，确保施工质量符合相关法律法规和行业标准。3.3设计与施工协调承包人应负责设计与施工的协调工作，确保设计与施工的顺利进行，避免出现冲突和返工。3.4变更处理如发生设计变更或施工变更，承包人应及时通知发包人，并按照发包人的要求进行相应的调整。第四条合同期限4.1设计期限设计期限为合同签订后的【】个工作日，具体时间由合同条款约定。4.2施工期限施工期限为【】个月，具体时间由合同条款约定。4.3协调期限协调期限为施工期限的整个施工过程。第五条违约责任5.1发包人违约发包人如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，具体违约责任由合同条款约定。5.2承包人违约承包人如未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，具体违约责任由合同条款约定。5.3违约赔偿违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任，赔偿金额由合同条款约定。第六条争议解决6.1协商解决双方应在合同履行过程中积极沟通，通过协商解决合同争议。6.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.4法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第八条保密条款8.1保密内容双方应对在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密。8.2保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。8.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条知识产权保护9.1知识产权归属双方同意，合同标的物及其相关技术成果的知识产权归发包人所有。9.2侵权责任如承包人的设计或施工行为侵犯第三方的知识产权，由承包人承担全部责任。9.3许可使用发包人应许可承包人使用合同标的物及其相关技术成果，以便承包人完成合同义务。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）和政策法规变化。10.2不可抗力后果如不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决。10.3不可抗力通知一方因不可抗力事件导致无法履行合同义务时，应立即通知对方，并提供相关证明文件。第十一条合同的解除11.1合同解除条件合同解除条件包括但不限于：一方严重违约、不可抗力事件导致合同无法履行等。11.2合同解除程序如发生合同解除条件，一方应书面通知对方，经双方协商一致后，合同即可解除。11.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理尚未履行完毕的义务，并承担相应的违约责任。第十二条合同争议的解决12.1争议解决方式双方同意采用仲裁方式解决合同争议。12.2争议解决机构仲裁机构为【】仲裁委员会。12.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十三条合同的修订与补充13.1修订条件合同修订条件包括但不限于：法律法规变化、合同约定事项发生变化等。13.2补充内容如双方同意对合同内容进行补充，应以书面形式签订补充协议。13.3修订文件的效力补充协议与本合同具有同等法律效力，视为本合同的一部分。第十四条合同的份数与保管14.1合同份数本合同一式【】份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2合同保管双方应妥善保管合同正本，不得随意转让或泄露。14.3合同副本效力合同副本在内容上与正本一致，具有法律效力，但不得作为诉讼证据。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于：监理单位、检测机构、材料供应商、专业分包商等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择第三方，确保第三方的合法性、专业性和信誉度。2.2第三方职责第三方应按照甲乙方的要求，履行合同约定的职责，确保合同的顺利履行。2.3第三方协调甲乙方应积极与第三方进行沟通协调，确保第三方工作的顺利进行。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方在其职责范围内应对其提供的服务或产品负责，但不超过甲乙双方约定的责任限额。3.2第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，具体违约责任由甲乙双方约定。3.3第三方侵权如第三方的行为侵犯甲乙方的合法权益，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方费用4.1第三方费用支付第三方费用由甲乙方按照合同约定承担，具体支付方式和时间由甲乙双方约定。4.2第三方费用核算第三方费用应按照实际发生的服务或产品进行核算，确保费用的合理性。第五条第三方管理与监督5.1第三方管理甲乙方应加强对第三方的管理，确保第三方按照合同约定履行义务。5.2第三方监督甲乙方应对第三方的施工过程进行监督，确保第三方的工作质量符合合同要求。第六条第三方退出6.1第三方退出条件第三方退出条件包括但不限于：完成合同约定的工作、合同终止、不可抗力事件等。6.2第三方退出程序第三方退出时，应提前【】天通知甲乙方，并按照甲乙方的要求进行相关手续的办理。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方的关系基于本合同约定产生，第三方并非甲乙方的代理人或雇员。7.2第三方独立性第三方在履行合同义务时，应保持独立性，不受甲乙方不正当干预。第八条第三方责任限额8.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指甲乙方约定的对第三方承担的最高赔偿责任限额。8.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲乙方在合同中约定，并明确第三方在何种情况下适用该限额。8.3第三方责任限额适用第三方在履行合同义务时，如发生违约或侵权行为，其赔偿责任不超过甲乙方约定的责任限额。第九条第三方保险9.1第三方保险要求第三方应根据甲乙方的要求，购买相应的保险，如工程保险、责任保险等。9.2第三方保险有效期内第三方保险在有效期内，发生保险事故的，第三方应按照保险合同约定向甲乙方承担赔偿责任。第十条第三方信息披露10.1第三方信息披露第三方应向甲乙方披露其资质、经验、人员等信息，确保甲乙方对第三方有充分的了解。10.2第三方信息更新第三方应实时更新其相关信息，确保甲乙方掌握第三方的最新情况。第十一条第三方培训与指导11.1第三方培训第三方应根据甲乙方的要求，对相关人员进行培训，确保其具备相应的技能和知识。11.2第三方指导第三方应对甲乙方人员提供必要的指导，确保甲乙方人员能够正确使用第三方提供的服务或产品。第十二条第三方评价与反馈12.1第三方评价甲乙方应对第三方的服务或产品进行评价，确保第三方的履行质量符合合同要求。12.2第三方反馈甲乙方应向第三方提供履行过程中的反馈，促进第三方的改进和提高。第十三条第三方违约处理13.1第三方违约处理如第三方发生违约行为，甲乙方应按照合同约定处理，并要求第三方承担相应的违约责任。13.2第三方侵权处理如第三方发生侵权行为，甲乙方应按照合同约定处理，并要求第三方承担相应的赔偿责任。第十四条第三方与合同其他方的关系14.1第三方与发包人的关系第三方应履行合同约定的义务，发包人应支付相应的费用，并按照合同约定对第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：施工方案附件三：工程量清单附件四：材料规格书附件五：施工进度计划附件六：质量保修书附件七：安全文明施工保证书附件八：合同履行过程中的相关沟通记录附件一：工程设计图纸详细要求：包含架空线路的平面布置、杆塔设计、导线选型、绝缘子选型、金具选型、接地设计、防雷设计、线路保护设计等内容。附件二：施工方案详细要求：包含施工流程、施工方法、施工步骤、施工安全措施等内容。附件三：工程量清单详细要求：列出工程所需材料、设备、人工等各项工程量及其数量。附件四：材料规格书详细要求：包含材料的名称、型号、规格、性能参数、使用方法等内容。附件五：施工进度计划详细要求：明确施工各阶段的时间节点、工期安排、施工内容等信息。附件六：质量保修书详细要求：明确质量保修的范围、期限、保修责任等内容。附件七：安全文明施工保证书详细要求：明确施工过程中的安全文明施工要求、措施等内容。附件八：合同履行过程中的相关沟通记录详细要求：记录合同履行过程中甲乙双方及其与第三方之间的沟通、变更、调整等信息。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按照合同约定时间完成设计或施工任务。2.设计或施工质量不符合合同约定的标准。3.未按照合同约定的进度计划进行施工。4.使用的材料、设备不符合合同约定的规格和要求。5.未按照合同约定履行安全文明施工义务。6.第三方未按照合同约定提供服务或产品。违约责任认定标准：1.根据合同约定，违约方应承担相应的违约责任。2.违约方的违约行为导致合同无法履行或造成损失的，应承担赔偿责任。3.违约方在合同履行过程中的违约行为，甲乙方均有权要求违约方立即改正。示例说明：如承包人未按照合同约定时间完成设计任务，发包人可以要求承包人