2024年定制版班组建设施工合同范本

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年定制版班组建设施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3乙方为具有相应资质的施工单位1.4工程地点1.5工程内容第二条合同金额及支付方式2.1合同总金额2.2支付方式及支付时间表2.3乙方开具正规发票第三条工程进度及工期3.1工程预计开始日期3.2工程预计结束日期3.3乙方应按照约定的工期完成工程3.4乙方因自身原因导致工程延期应承担的责任第四条工程质量及验收4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程4.2工程验收程序4.3乙方对验收不合格的工程进行整改的责任第五条保密条款5.1双方对合同内容及相关的商业秘密予以保密5.2泄露保密信息应承担的责任第六条违约责任6.1乙方未按约定完成工程应承担的责任6.2乙方工程质量不符合约定应承担的责任6.3甲方未按约定支付工程款应承担的责任第七条争议解决7.1双方发生的争议应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第八条不可抗力8.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任8.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方并采取措施减少损失第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件和程序9.2合同解除的条件和程序9.3合同终止后的权利义务处理第十条合同的生效、修改和解除10.1合同的生效条件10.2合同的修改条件10.3合同的解除条件第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律11.2双方同意接受合同签订地人民法院的管辖第十二条其他条款12.1双方约定的其他条款第十三条通知与送达13.1双方通过电子邮件、快递等方式进行通知与送达13.2合同签订地为本合同约定的甲方地址第十四条附件14.1附件一：工程设计方案14.2附件二：工程量清单14.3附件三：支付凭证14.4附件四：验收报告14.5附件五：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××省×××市×××区×××路×××号。1.2乙方名称：×××建筑工程有限公司，地址：×××省×××市×××区×××路×××号。1.3乙方为具有相应资质的施工单位，具备完成本工程的实力和能力。1.4工程地点：×××省×××市×××区×××路×××号。1.5工程内容：根据甲方要求，乙方负责对甲方提供的工程地点进行定制版班组建设施工，包括但不限于建筑物的改造、装修、设备安装及调试等工作。第二条合同金额及支付方式2.1合同总金额：人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。2.2支付方式：甲方支付乙方工程款项，支付方式分为三次。2.2.1合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程款的30%。2.2.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的40%。2.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的30%。2.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。第三条工程进度及工期3.1工程预计开始日期：2024年××月××日。3.2工程预计结束日期：2024年××月××日。3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4乙方应提前十个工作日通知甲方，如遇不可抗力等特殊情况需调整工期。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收程序：4.2.1工程完成后，乙方应提前三个工作日通知甲方进行验收。4.2.2甲方应在验收合格后七个工作日内签署验收报告。4.2.3如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内按照甲方要求进行整改。4.3乙方对验收不合格的工程进行整改的责任，如再次验收不合格，乙方应承担相应违约责任。第五条保密条款5.1双方对合同内容及相关的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。5.2如泄露保密信息，泄露方应承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1如乙方未按约定完成工程，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。6.2如乙方工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。6.3如甲方未按约定支付工程款，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。第七条争议解决7.1双方发生的争议应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条不可抗力8.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。8.2不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方并采取措施减少损失。8.3不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政府行为等）以及其他影响合同履行的事件。第九条合同的变更、解除和终止9.1合同变更的条件和程序：9.1.1合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。9.1.2合同变更不得影响合同的履行期限、质量、价款等方面的约定。9.2合同解除的条件和程序：9.2.1合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。9.2.2合同解除应书面通知对方，并在解除合同后办理相关手续。9.3合同终止后的权利义务处理：9.3.1合同终止后，乙方应按照甲方要求撤出施工场地，并清理现场。9.3.2合同终止后，乙方不应再要求甲方支付任何款项。第十条合同的生效、修改和解除10.1合同的生效条件：10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。10.2合同的修改条件：10.2.1合同履行过程中，如双方同意修改合同，应签订书面修改协议，并经双方盖章生效。10.2.2合同修改不得影响合同的履行期限、质量、价款等方面的约定。10.3合同的解除条件：10.3.1合同履行过程中，如一方违约，对方有权解除合同。10.3.2合同解除应书面通知对方，并在解除合同后办理相关手续。第十一条法律适用及争议解决11.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2双方同意接受合同签订地人民法院的管辖。第十二条其他条款12.1双方约定的其他条款：12.1.1本合同的任何修改、补充均须以书面形式作出，经双方盖章后生效。12.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为×年。12.1.3合同期满后，如双方未达成新的协议，本合同自动终止。第十三条通知与送达13.1双方通过电子邮件、快递等方式进行通知与送达。13.2合同签订地为本合同约定的甲方地址。第十四条附件14.1附件一：工程设计方案14.2附件二：工程量清单14.3附件三：支付凭证14.4附件四：验收报告14.5附件五：其他相关文件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计方案详细要求和说明：工程设计方案应包括工程的整体设计、施工图纸、材料清单、施工工艺等内容，详细描述工程的具体要求和实施细节。乙方应根据甲方提供的工程需求，制定出完整的工程设计方案，并提交给甲方审批。附件二：工程量清单详细要求和说明：工程量清单应详细列出工程所需的所有材料、设备、人工等资源的需求量，包括数量、规格、型号、单价、总价等信息。乙方应根据工程设计方案，编制出准确的工程量清单，并提交给甲方确认。附件三：支付凭证详细要求和说明：支付凭证包括甲方支付给乙方的每一笔工程款项的凭证，如银行转账记录、现金支付记录等。乙方应在收到工程款项后，向甲方提供相应的支付凭证作为确认。附件四：验收报告详细要求和说明：验收报告应包括工程的质量评估、工程进度报告、施工单位自检报告等内容，详细描述工程的完成情况和相关数据。工程完成后，乙方应组织自检，并向甲方提交验收报告。附件五：其他相关文件详细要求和说明：其他相关文件包括但不限于工程变更协议、合同补充协议、施工许可证、安全施工证等。在合同履行过程中，如发生变更或需要相关证件，乙方应及时提供给甲方。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间完成工程，构成工期延误。2.乙方工程质量不符合约定，构成质量违约。3.甲方未按约定时间支付工程款，构成付款违约。违约责任认定标准：1.工期延误：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总金额的1%作为违约金，并承担因延误造成的甲方损失。2.质量违约：乙方应按照甲方要求进行整改，并承担因质量问题导致的甲方损失。3.付款违约：甲方应向乙方支付合同总金额的1%作为违约金，并承担因付款延误造成的乙方损失。示例说明：如果乙方由于自身原因导致工程延期，根据合同约定，乙方应向甲方支付违约金。例如，如果工程原定于2024年5月30日完成，但由于乙方施工管理不善，工程延期至2024年6月5日，乙方应向甲方支付自2024年5月31日至2024年6月5日的违约金，即合同总金额的10%。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指合同双方，即甲方和乙方。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指违约方按