港口建设工程施工合同(2024版)

港口建设工程施工合同(2024版)合同编号：__________甲方（发包方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________乙方（承包方）：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为港口建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等自愿、公平诚信的原则，就甲方委托乙方进行港口建设工程施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________1.6工程质量标准：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于：工程设计、施工、设备采购、安装、调试、培训、验收等全部费用。2.3合同价格如需调整，双方可另行签订补充协议。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量与验收4.1乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格后，甲方应按照约定支付合同价款。4.3工程验收不合格，乙方应负责整改，直至达到约定标准。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2乙方逾期交付工程，应按照逾期交付部分工程价款的__________%支付违约金。6.3乙方工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，直至达到约定标准，乙方应承担相应费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________

法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案及施工组织设计

3.设备采购清单

4.工程量清单

5.材料检验报告

6.工程验收标准

7.保密协议

8.乙方资质证明文件

9.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：

1.乙方逾期交付工程：指合同约定的交付日期届满后，乙方未能交付工程。

2.乙方工程质量不符合约定：指工程验收时，工程质量未达到合同约定的标准。

3.乙方未按照约定保密：指乙方泄露或未妥善保管甲方的商业秘密、技术秘密等。

4.其他违约行为：指合同中约定的其他违约情形。三、法律名词及解释：

1.港口建设工程：指新建、改建、扩建的港口基础设施和配套工程。

2.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。

3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

4.工程验收：指对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合合同规定的质量标准。

5.保密协议：指双方约定对合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密的协议。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商调整工期，如需乙方承担违约责任，按合同约定执行。

2.工程质量问题：

解决办法：乙方进行整改，直至达到约定标准；如需乙方承担费用，按合同约定执行。

3.保密协议违反：

解决办法：违约方按照合同约定承担违约责任，支付违约金。

4.合同条款不明确：

解决办法：双方协商补充或修改合同条款，确保合同明确、可执行。五、所有应用场景：

1.港口新建、改建、扩建工程

2.港口基础设施和配套工程建设

3.施工单位与业主之间的合同约