2024版消防工程施工合同协议书范本模板

2024版消防工程施工合同协议书范本模板合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程进度：__________1.7工程质量标准：__________二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方提供完整的工程设计文件、施工图纸和技术要求等相关资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。2.2甲方应按照约定向乙方支付工程进度款和工程结算款，具体支付方式和时间按照双方约定的付款条款执行。2.3甲方应负责办理工程所需的各类审批、验收手续，并承担相关费用。2.4甲方应协调解决乙方在施工过程中遇到的问题，提供必要的协助和支持。2.5甲方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延工程进度或者拖欠工程款。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规和标准要求。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有特殊情况需要延期，应提前向甲方提出申请，并征得甲方同意。3.3乙方应按照约定的工程预算控制成本，如有超出预算的情况，应向甲方报告并按照甲方意见处理。3.4乙方应承担施工过程中发生的安全事故和质量问题，并承担相应责任。3.5乙方应按照合同约定履行合同义务，不得无故拖延工程进度或者拖欠款项。四、工程价款及支付4.1工程总价款为：__________元（大写：____________________________元整）。4.2甲方按照约定的付款条款向乙方支付工程进度款和工程结算款。4.3乙方应当按照合同约定开具合法的发票，以便甲方进行财务核算和报销。五、合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如甲乙双方协商一致，可以解除或者终止合同。5.2如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金。5.3如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可以解除或者终止合同。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：一、附件列表：1.工程设计文件

2.施工图纸

3.技术要求

4.工程预算书

5.工程进度计划

6.审批、验收手续相关文件

7.付款凭证

8.工程质量检测报告

9.安全事故报告

10.合同解除或终止协议

11.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款或工程结算款，视为违约。

2.乙方未按约定工期完成工程，视为违约。

3.乙方工程质量不符合约定或相关法律法规，视为违约。

4.乙方未按约定控制成本，导致超出预算，视为违约。

5.甲方未按约定提供完整资料、协助和支持，视为违约。

6.不可抗力因素导致合同无法履行，不视为违约。三、法律名词及解释：1.消防工程施工：指按照消防法律法规和消防技术标准，进行建筑消防设施的设计、安装、调试、检测、维护、维修等活动。

2.甲方：指承担消防工程施工任务的单位或个人。

3.乙方：指具有消防工程施工资质的单位。

4.工程进度：指工程按照约定的时间节点完成的情况。

5.工程质量：指工程满足设计文件、施工图纸和技术要求的能力。

6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方拖延支付工程款。

解决办法：按照合同约定的付款条款催促甲方支付，必要时可寻求法律途径。2.问题：乙方延期交付工程。

解决办法：与乙方协商，根据实际情况顺延工期，必要时可要求乙方支付违约金。3.问题：工程质量不合格。

解决办法：要求乙方按照合同约定进行整改或重新施工，必要时可寻求法律途径。4.问题：合同争议无法协商解决。

解决办法：向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过司法程序解决争议。5.问题：不可抗力导致合同无法履行。

解决办法：根据合同约定和相关法律法规，协商解除或终止合同。五、所有应用场景：1.各类建筑物的