2024版建设工程施工合同范本简单

2024版建设工程施工合同范本简单合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质的建设施工企业，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本建设工程施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5工程总投资：__________第二条合同范围与内容2.1合同范围：本合同范围包括但不限于工程的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。2.2合同内容：乙方按照甲方的要求，完成本合同范围内的工作，并保证工程的质量和安全。第三条合同价格与支付3.1合同价格：本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：甲方按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。3.3支付条件：乙方按照本合同约定的进度完成工程，甲方按照约定的时间节点支付相应的价款。第四条工期4.1合同工期：本工程的合同工期为__________天。4.2工期延误：乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按照约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量与标准5.1质量标准：乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方要求进行施工，保证工程的质量和安全。5.2质量验收：工程完成后，乙方应按照约定的标准进行自检，并向甲方提交工程验收申请。甲方应在约定的时间内组织验收，并对工程质量进行评定。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限：本合同的保密期限为__________年。第七条违约责任7.1乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。7.2甲方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料和设备的技术规格书5.施工组织设计6.安全生产管理制度7.质量管理手册8.环境保护措施方案9.工程验收标准和方法10.保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量标准完成工程，视为违约。2.乙方未按照约定的进度向甲方支付价款，视为违约。3.乙方未按照约定保护甲方的商业秘密和机密信息，视为违约。4.甲方未按照约定的时间节点向乙方支付价款，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工条件或延迟提供，导致乙方无法按期完成工程，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述工程项目的业主。2.乙方：指具有相应资质的建设施工企业。3.合同工期：指合同约定的工程完成的时间。4.违约责任：指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时，应承担的法律责任。5.保密信息：指合同履行过程中双方未公开的、具有商业价值的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应加强质量管理，按照约定标准进行自检，及时整改，确保工程质量。3.付款纠纷：双方应严格按照合同约定的付款节点和比例履行付款义务，如有争议，可通过友好协商解决。4.保密信息泄露：乙方应制定保密制度，加强对保密信息的保护，如发生泄露，应立即采取补救措施，并承担违约责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。2.用于规范甲方和乙方在施工过程中的权