分布式光伏发电项目EPC总包合同模板

分布式光伏发电项目EPC总包合同模板合同编号：_______甲方（业主方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（EPC总承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方有意进行分布式光伏发电项目的建设，乙方具备相应的设计、采购、施工及并网调试等EPC总承包能力，经双方友好协商，就分布式光伏发电项目的EPC总承包事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模及内容：_______第二条合同范围2.1乙方负责项目的全部设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等。2.2乙方负责项目的设备材料采购，并确保设备材料的质量符合相关标准。2.3乙方负责项目的施工及安装工作，确保工程质量达到设计要求及国家相关标准。2.4乙方负责项目的并网调试工作，确保项目顺利并网发电。第三条合同价款及支付方式3.1合同总价款为人民币_______）。3.2支付方式：_______第四条工期4.1合同工期自本合同签订之日起至项目并网发电之日止，总工期为_______天。4.2如遇不可抗力因素导致工期延误，经双方协商可相应顺延工期。第五条质量与验收5.1乙方应确保项目质量符合国家及行业相关标准，并承担因质量问题造成的一切损失。5.2项目完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后组织验收。5.3验收合格后，双方应签署验收合格证书，作为项目竣工的依据。第六条双方责任与义务6.1甲方责任与义务（1）提供项目所需的相关资料及文件；（2）协助乙方办理项目所需的相关手续；（3）按约定支付合同价款；（4）其他甲方应尽的责任与义务。6.2乙方责任与义务（1）按约定完成项目的设计、采购、施工及并网调试工作；（2）确保项目质量、工期及安全；（3）提供项目所需的技术支持及售后服务；（4）其他乙方应尽的责任与义务。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。7.2若因乙方原因导致工期延误或项目质量不合格，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第八条争议解决8.1本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至_______进行仲裁。第九条附则9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（业主方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______乙方（EPC总承包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______分布式光伏发电项目EPC总包合同模板（1）合同编号：_______甲方（业主方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方拟建设分布式光伏发电项目（以下简称“本项目”），并决定采用工程总承包（EPC）模式进行建设，乙方具备相应的资质和能力，愿意承担本项目的EPC总承包工作。为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______1.4项目范围：_______第二条合同价款及支付方式2.1合同总价款：_______元）。2.2支付方式：_______。第三条工期3.1工期总日历天数：_______天。3.2开工日期：_______3.3竣工日期：_______第四条双方的权利和义务4.1甲方的权利和义务（1）按合同约定支付合同价款；（2）提供项目所需的相关文件和资料；（3）协助乙方办理项目所需的各种手续；（4）对乙方的施工进度和质量进行监督；（5）其他甲方应履行的义务。4.2乙方的权利和义务（1）按照合同约定的工期和质量要求完成项目的EPC总承包工作；（2）负责项目的设计、采购、施工等工作；（3）保证项目的安全、环保和质量符合相关法律法规的要求；（4）提供项目的竣工资料和保修服务；（5）其他乙方应履行的义务。第五条质量保证5.1乙方应确保项目的质量符合相关标准和规范的要求。5.2乙方应提供项目的质量保证书或相关质量证明文件。第六条变更与索赔6.1如遇项目变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。6.2如因甲方原因导致项目变更或延期，乙方有权向甲方提出索赔。第七条违约责任7.1若甲乙双方中任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。7.2违约方应赔偿守约方因违约所遭受的损失。第八条争议解决8.1本合同的解释、履行及争议解决应适用中华人民共和国法律。8.2若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。第九条附则9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式_______份，具有同等法律效力。9.3未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主方）：_______法定代表人或授权代表（签字盖章）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：_______法定代表人或授权代表（签字盖章）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日分布式光伏发电项目EPC总包合同模板（2）合同编号：_______甲方（业主方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（EPC总包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方有意进行分布式光伏发电项目的建设，乙方具备相应的EPC总包能力，双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就本项目达成如下合同：第一条项目概述1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______第二条合同范围2.1乙方应按照甲方的要求，负责项目的工程采购（Engineering）、施工（Procurement）、调试（Construction）及并网发电等全部工作，直至项目通过验收并投入正常运行。2.2乙方应提供项目的详细设计方案、施工图纸、设备清单、施工计划等，并经甲方确认后实施。第三条合同价款与支付方式3.1合同总价款为人民币_______元），该价款包含乙方完成合同范围内所有工作的费用。3.2支付方式：_______第四条工程期限4.1工程开工日期：_______4.2工程竣工日期：_______4.3如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商调整工期。第五条质量保证与验收5.1乙方应确保项目的质量符合国家及行业相关标准，并提供相应的质量保证文件。5.2项目竣工后，乙方应组织验收，并邀请甲方参与。验收合格后，双方签署验收报告。第六条知识产权与保密6.1双方在合同履行过程中产生的技术成果、商业机密等知识产权归属问题，应根据国家法律法规和合同约定处理。6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露与本合同有关的技术信息、商业机密等。第七条违约责任7.1若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。7.2若甲方未按合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并支付相应的违约金。第八条争议解决8.1本合同的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。第九条附则9.1本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_______法定代表人或授权代表（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：_______法定代表人或授权代表（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日分布式光伏发电项目EPC总包合同模板（3）合同编号：_______甲方（业主方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（EPC总承包方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方拟投资建设分布式光伏发电项目，乙方具备光伏发电项目EPC总承包的资质和能力，双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就本项目的EPC总承包事宜达成如下合同：一、项目概述1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______1.4建设周期：自本合同签订之日起至_______止。二、EPC总承包范围2.1乙方负责项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试运行直至竣工验收合格，并达到合同约定的性能指标。2.2具体范围包括但不限于：_______。三、合同价款及支付方式3.1合同总价款为人民币_______）。3.2支付方式：_______。四、工期及延误4.1乙方应按照合同约定的建设周期完成项目。4.2如因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误，经双方协商后可相应调整工期。五、质量标准及验收5.1乙方应确保项目质量符合国家和行业相关标准。5.2项目竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。六、保修与维护6.1乙方应提供项目质保期内的免费保修服务。6.2质保期结束后，双方可协商签订维护合同，由乙方提供有偿维护服务。七、知识产权7.1项目实施过程中所涉及的知识产权归属应明确，双方应遵守相关法律法规。八、违约责任8.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。九、争议解决9.1合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。十、其他10.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效。甲方（业主方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______乙方（EPC总承包方）：_______法定代表人（或授权代表）：_______签订日期：_______分布式光伏发电项目EPC总包合同模板（4）合同编号：_______甲方（业主方）：_______乙方（EPC总包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行分布式光伏发电项目的EPC（工程、采购、施工）总承包事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：_______2.项目地点：_______3.项目规模及内容：_______二、承包范围乙方承包本项目的EPC总承包工作，包括但不限于：工程设计、设备材料采购、施工安装、调试并网、试运行及项目验收等全过程。三、合同工期1.开工日期：_______2.竣工日期：_______3.合同工期总日历天数：_______天。四、合同价款及支付方式1.合同总价款：_______元）。2.支付方式：_______五、双方的权利和义务（一）甲方权利义务1.提供项目所需的土地、电源接入等条件。2.负责办理项目所需的相关审批手续。3.按约定支付合同价款。4.对乙方的工作进行监督和检查。（二）乙方权利义务1.按照合同约定完成EPC总承包工作。2.保证项目质量符合国家及行业相关标准。3.负责项目的安全文明施工。4.提供项目所需的设备材料，并保证其质量合格。六、违约责任1.若甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应按应付款项的千分之X向乙方支付违约金。2.若乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、附则1.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主方）：_______法定代表人授权代表：_______乙方（EPC总包方）：_______法定代表人授权代表：_______签订日期：XXXX年XX月XX日注：本合同模板仅供参考，实际使用时请根据项目具体情况及双方协商结果进行调整和完善。同时，请务必确保合同内容符合相关法律法规的规定。分布式光伏发电项目EPC总包合同模板（5）分布式光伏发电项目EPC总包合同甲方（业主方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______乙方（EPC承包商）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______一、项目概述1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______二、EPC承包范围乙方将负责以下工作，包括但不限于：2.1工程设计2.2设备采购2.3工程施工2.4系统调试2.5试运行及验收2.6培训与技术支持三、合同金额与支付方式3.1合同总金额：_______）3.2支付方式：_______四、工期4.1开工日期：_______4.2竣工日期：_______4.3工期延误：_______五、质量与验收5.1质量标准：_______5.2验收程序：_______六、双方责任与义务6.1甲方责任与义务：_______6.2乙方责任与义务：_______七、知识产权八、保密条款九、违约责任十、争议解决十一、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______乙方（盖章）：_______法定代表人（签字）：_______签订日期：XXXX年XX月XX日分布式光伏发电项目EPC总包合同模板（6）合同编号：______甲方（业主方）：乙方（EPC总承包方）：项目名