工程建设总包合同范本(2024版)

工程建设总包合同范本(2024版)合同编号：__________工程建设总包合同范本（2024版）第一条工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括：__________。1.2工程质量标准：符合__________。1.3工程合同造价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第二条合同工期2.1工程开工日期：自__________年__________月__________日。2.2工程竣工日期：自__________年__________月__________日。2.3工程总工期为__________天，其中包括__________天试运行期。第三条承包商义务3.1承包商应按照本合同约定的内容、质量标准、工期要求完成本工程的施工。3.2承包商应严格按照国家及地方有关法律法规、规范、标准进行施工，确保施工安全，做到文明施工。3.3承包商应承担本合同约定的质量保修期内的质量保修责任。3.4承包商应向业主提供工程进度、质量、安全等情况的汇报，并接受业主的监督。第四条业主义务4.1业主应按照本合同约定的付款方式、付款时间支付合同价款。4.2业主应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保障施工期间畅通。4.3业主应协调解决施工过程中出现的与地方关系、相邻权等问题，确保工程顺利进行。4.4业主应按约定时间提供施工图纸、技术资料等，并确保其准确性、完整性。第五条合同价款及支付5.1本合同合同价款为固定价格，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2业主应按下述付款方式向承包商支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同价款的__________%。（2）工程进度达到__________%时，支付合同价款的__________%。（3）工程验收合格后，支付合同价款的__________%。（4）质量保修期满后，无质量问题，支付合同价款的__________%。5.3承包商应按照业主的支付要求，开具相应金额的税务发票。第六条工程质量及验收6.1工程质量应符合国家及地方有关法律法规、规范、标准的要求。6.2工程验收分为初步验收和竣工验收，具体验收时间、程序、标准等按照双方约定的《工程验收管理办法》执行。6.3承包商应承担工程验收过程中出现的问题的责任，并按照验收意见进行整改。6.4工程验收合格后，双方应签署《工程验收报告》。第七条质量保修7.1承包商应按照《建设工程质量保修办法》的规定，对工程项目实行质量保修。7.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为__________年。7.3保修期内，如发生质量问题，承包商应在接到维修通知后的__________小时内进行维修。7.4保修费用按照双方约定的《质量保修管理办法》执行。第八条违约责任8.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2违约金计算方式为：违约方应支付的违约金=违约行为涉及的金额×违约金比例。8.3违约金比例为本合同合同价款的__________%。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本合同约定的工程质量保修期满之日终止一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备技术参数5.工程验收标准及方法6.质量保修管理办法7.工程进度计划8.付款凭证及发票9.双方签署的变更协议10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，认定为违约行为。2.甲方未提供施工所需基础设施，导致工程延期，认定为违约行为。3.甲方未按约定时间提供施工图纸、技术资料，导致工程延期，认定为违约行为。4.乙方未按约定时间完成工程，认定为违约行为。5.乙方施工质量不符合约定标准，认定为违约行为。6.乙方未按约定进行质量保修，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担义务的一方，即委托人。2.乙方：指合同中承担义务的一方，即被委托人。3.合同价款：指双方约定的工程建设的总价格。4.质量保修期：指承包商对工程质量承担保修责任的期限。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.工程验收：指对工程质量、安全、进度等方面进行检查，以确定工程是否符合合同约定及国家标准的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：甲方应及时提供施工所需基础设施，确保工程顺利进行。乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。2.施工质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，甲方有权对施工过程进行监督。发现质量问题，双方应立即协商解决，必要时乙方应进行整改。3.付款纠纷：双方应按照约定时间支付合同价款，如有纠纷，可协商解决或依法向法院提起诉讼。4.变更事项：如工程内容、规模、标准等发生变更，双方应签订变更协议，并明确变更后的合同价款及工期等事项。五、所有应用场景：1.适