2024版合同法与建设工程施工合同讲义

2024版合同法与建设工程施工合同讲义合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具有相应资质的建设工程施工企业，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方向乙方订购工程设备、材料以及乙方提供相应的安装、施工服务等相关事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（填写工程项目全称）1.2工程地点：（填写工程具体地点）1.3工程规模：（填写工程总体规模，如建筑物面积、工程投资额等）1.4工程内容：（填写工程主要施工内容）1.5工程工期：（填写工程预计开工日期和竣工日期）二、工程设备、材料及供应2.1甲方同意向乙方订购如下设备、材料（附件一），乙方应按照约定的质量和数量提供设备、材料。2.2乙方应按照合同约定的时间、地点和方式向甲方交付设备、材料。2.3设备、材料的质量标准应符合国家及行业相关法律法规、标准和规范。2.4乙方应保证设备、材料在运输、储存、安装过程中的安全，防止损失和损坏。2.5甲方应按照合同约定支付设备、材料的价款。三、施工服务及质量保证3.1乙方应按照合同约定的标准和质量完成施工任务。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工。3.3乙方应遵守国家及地方法律法规，严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工。3.4乙方应保证施工过程中的安全，防止事故发生，确保人员安全。3.5乙方应按照合同约定承担质量保证责任，如出现质量问题，乙方应负责修复或更换，并承担相应费用。四、合同价款及支付4.1合同总价款为：（填写合同总价款）元（大写：_______________________元整）。4.2甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。4.3付款方式如下：（1）设备、材料到货并经甲方验收合格后，支付合同总价款的____%（填写比例）；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付合同总价款的____%（填写比例）；（3）剩余款项在质量保证期满后支付。五、合同的履行和验收5.1双方应按照合同约定的时间、地点和方式履行合同义务。5.2甲方应按照合同约定对乙方提供的设备、材料和施工进行验收，并在验收合格后及时支付合同价款。5.3验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并重新验收。六、违约责任6.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2甲方逾期支付价款的，应按照逾期付款金额的____%（填写比例）支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：________________乙方代表（签名）：________________签订日期：________________附件一：设备、材料清单（具体内容见附件）附件二：施工图纸（具体内容见附件）附件三：相关法律法规、标准和规范（具体内容见附件）一、附件列表：1.附件一：设备、材料清单

2.附件二：施工图纸

3.附件三：相关法律法规、标准和规范二、违约行为及认定：三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或委托人。

2.乙方：指具有相应资质的建设工程施工企业。

3.合同价款：指合同中约定的工程设备、材料及施工服务的总金额。

4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。

5.质量保证责任：指乙方对提供的设备、材料和施工质量承担的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方逾期支付价款。

解决办法：甲方按照逾期付款金额的约定比例支付违约金，乙方暂停施工。3.问题：设备、材料质量不符合约定。

解决办法：乙方负责修复或更换，并承担相应费用。4.问题：乙方施工过程中出现安全事故。

解决办法：乙方承担相应责任，向甲方赔偿损失。五、所有应用场景：1.适用于甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具有相应资质的建设工程施工企业之间的合同。

2.适用于甲方向乙方订购工程设备、材料以及乙方提供相应的