钢结构工程施工合同

2024钢结构工程施工合同合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的业主，拥有该项目的所有权并承担投资责任；乙方具有完成该项目的资质和能力，双方为了明确双方的权利和义务，确保工程项目的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方订购钢结构工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于钢结构的设计、制作、运输、安装、调试及售后服务等。二、合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方开具等额的正规发票。三、合同履行3.1乙方应按照甲方的要求，提交工程设计方案、施工图纸及相关技术文件，并对其设计的合理性、安全性、可靠性负责。3.2乙方应按照双方约定的进度计划完成工程，如有延迟，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证其所提供的材料和设备的质量，并承担因质量问题造成的损失。3.4乙方应严格按照国家及地方的相关法律法规和标准进行施工，确保施工安全，防止事故发生。四、付款方式及进度4.1本工程的付款方式为分期付款，具体付款比例和时间节点由双方在补充协议中约定。4.2甲方支付乙方款项时，应扣除合同总价5%的质量保证金。质量保证金在工程验收合格后无息退还。五、工程验收5.1工程验收标准：按照国家及地方的相关法律法规、施工图纸和技术文件进行。5.2工程验收程序：由甲方组织，乙方协助进行。验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价的1%。6.2乙方提供的材料和设备存在质量问题的，乙方应承担更换、修复、赔偿等责任。6.3甲方未按照约定支付款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金金额为应付款项的0.05%。七、争议解决7.1本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方变更权甲方在不损害乙方合法权益的前提下，有权根据工程实际情况对工程内容、规模、进度等进行变更。如甲方提出变更，应提前书面通知乙方，并经乙方同意后方可实施。变更导致的额外费用和工期延误由甲方承担。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保乙方按照约定的标准、质量和进度完成工程。甲方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检测报告等相关文件。3.甲方解除权（1）乙方严重违反合同条款，导致工程无法继续进行；（2）乙方提供的材料和设备存在严重质量问题，影响工程安全；（3）乙方未经甲方同意，将合同项下的权利和义务转让给第三方；（4）乙方破产、停业整顿或丧失相关资质。解除合同导致乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证乙方应对所提供的材料和设备的质量负责，保证其符合国家及地方的相关法律法规、施工图纸和技术文件要求。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责整改并承担相应赔偿责任。2.乙方工期保证乙方应按照约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付甲方违约金，违约金金额为合同总价的0.5%。3.乙方保密义务乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的赔偿责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应公正、公平地履行中介职责，协助甲方和乙方达成合同目的。中介费用由甲方和乙方按照约定的比例承担。2.第三方中介违约责任如第三方中介未按照约定履行职责，导致甲方和乙方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.第三方中介保密义务第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方和乙方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。如第三方中介违反保密义务，应承担相应的赔偿责任。本合同附件条款的补充和修改，应由甲方、乙方和第三方中介共同协商确定，并签订书面补充协议。附件条款及说明与本合同具有同等法律效力。一、附件列表：1.工程设计方案2.施工图纸3.技术文件4.材料和设备质量证明文件5.进度报告6.质量检测报告7.付款凭证8.变更协议9.违约金计算公式10.保密协议11.第三方中介服务协议12.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或质量不符合约定标准的，视为违约。2.乙方未按照约定进度施工，导致工期延误的，视为违约。3.乙方提供的材料和设备存在质量问题，导致工程安全的，视为违约。4.乙方未经甲方同意，将合同项下的权利和义务转让给第三方的，视为违约。5.乙方未履行保密义务，泄露甲方和乙方商业秘密、技术秘密的，视为违约。6.第三方中介未按照约定履行职责，导致甲方和乙方损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.钢结构工程施工合同：指甲方与乙方就钢结构工程的设计、制作、运输、安装、调试及售后服务等方面达成的明确双方权利和义务的协议。2.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向对方支付的赔偿金。3.质量保证金：指乙方按照合同约定，为确保工程质量而向甲方支付的一定金额的保证金。4.工程验收：指甲方按照约定的标准、施工图纸和技术文件对乙方完成的工程进行检验、评价的过程。5.第三方中介：指在甲方和乙方之间提供居间服务，协助双方达成合同目的的中介机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前制定详细施工计划，确保按期完成工程。如因特殊情况导致延误，应及时与甲方沟通，寻求延期安排。2.材料和设备质量问题：乙方应选择有资质的生产厂家，并对材料和设备进行严格检验。如发现问题，应及时更换或修复，并承担相应责任。3.保密义务违反：乙方应加强内部管理，对涉及甲方和乙方商业秘密、技术秘密的信息进行保密。如发生泄露，应立即采取补救措施，并承担赔偿责任。4.合同争议：双方应积极沟通，友好协商解决。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为工程项目业主，乙方具有钢结构工程施工资质。2.甲方需要乙方提供钢