2024年建设工程勘察合同格式版（三篇）

第4页共4页2024年建设工程勘察合同格式版岩土工程设计、治理、监测工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：_____1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_____1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_____第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比金额人民币（元）第六条：变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前____天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于____天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起____天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第____天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_____第七条：发包人、承包人责任7.1发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时问内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付____元计算加班费。7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费____元。7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；2024年建设工程勘察合同格式版（2）合同编号：本合同由以下各方于____年____月____日签署：甲方：（施工单位名称）统一社会信用代码：___________地址：________________________法定代表人：__________________委托代表人：__________________电话：________________________乙方：（勘察单位名称）统一社会信用代码：___________地址：________________________法定代表人：__________________委托代表人：__________________电话：________________________鉴于甲方计划进行建设工程，并委托乙方进行勘察工作，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，达成如下合同：第一条任务范围1.1乙方将根据甲方提供的项目资料，全面细致地进行建设工程的勘察工作，包括但不限于工程地质调查、地下水勘察、测量与制图、环境评价等。第二条任务时间2.1勘察工作的起止时间为____年__月__日至____年__月__日。第三条勘察费用3.1乙方对该项目的勘察工作所需费用总额为人民币____万元整（￥______元）。3.2乙方按照勘察任务的完成情况，向甲方提出勘察费用的申请，甲方应在收到申请后5个工作日内支付相应费用。第四条资料提供4.1甲方应按时提供与勘察有关的所有项目资料，包括但不限于土地使用证、规划许可证等。4.2如果甲方提供的资料不完整或有误，乙方有权要求甲方补充或更正，并相应调整勘察工作的时间和费用。如延期或额外费用发生，应由甲方负责并与乙方进行协商。4.3甲方应确保提供的资料真实、准确，并对其后果负责。第五条保密条款5.1双方在合作过程中可能涉及商业秘密，任何一方都应对其了解的并属于对方商业秘密的信息进行保密。5.2未经对方书面同意，任何一方不得以任何形式披露、泄露或使用其了解的属于对方商业秘密的信息。第六条违约责任6.1如因乙方原因导致勘察工作延误，乙方应承担相应责任，并据实支付甲方由此产生的违约金。6.2如因甲方原因导致勘察工作延误或无法完成，甲方应承担相应责任，并据实支付乙方由此产生的违约金。第七条争议解决7.1在履行合同过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可提交甲方所在地人民法院解决。第八条合同变更和解除8.1本合同任何变更或解除须经双方书面协议，并由双方的授权代表签字。第九条合同生效9.1本合同自双方授权代表签字之日起生效，并对双方具有法律约束力。甲方（施工单位）：签字：___________________日期：___________________乙方（勘察单位）：签字：___________________日期：___________________2024年建设工程勘察合同格式版（3）合同编号：____-CXKS-001甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等协商的基础上，达成以下合作意向，并依据国家有关法律、法规和标准规范，签订本合同。具体内容如下：第一条合同目的：本合同是为了确保甲方的建设工程顺利进行，乙方对工程进行全面的勘察调查，为甲方提供相关的勘察报告和技术支持。第二条合同内容：本合同包括但不限于以下内容：1.勘察范围：乙方将负责对甲方提出的建设工程进行全面的勘察调查，包括土地勘察、地质勘察、水文勘察、地形勘察、工程地质勘察等。2.勘察报告：乙方将根据勘察结果编制勘察报告，并提交给甲方。勘察报告内容应详细、准确，满足国家有关标准规范要求。3.技术支持：乙方将根据甲方需求，提供相关的技术咨询和支持，解答甲方在勘察过程中出现的问题，并提出合理的解决方案。第三条合作方式：甲方委托乙方完成建设工程的勘察调查工作，并支付相应的勘察费用。第四条合同价格和支付方式：1.合同价格：本合同的总金额为人民币[金额]元整（￥[金额]元）。2.付款方式：甲方应在合同签订后[付款方式]付款给乙方。第五条合同执行期限和验收标准：1.合同执行期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察报告提交完毕之日止。合同执行期限为[期限]。2.验收标准：勘察报告应符合国家相关标准规范要求，甲方有权对勘察结果进行审查和验收，如发现问题，乙方应及时修正和改进。第六条违约责任：1.甲方违约责任：如甲方未按合同规定时间和方式支付费用，应向乙方支付相应违约金，违约金金额为欠款金额的[违约金比例]。2.乙方违约责任：如乙方未按合同规定时间和要求完成勘察工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并要求其赔偿甲方因此遭受的损失。第七条争议解决：1.合同争议的解决办法：在履行合同过程中，如发生合同争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，甲方可将争议提交[仲裁委员会名称]仲裁，申请仲裁解决。2.仲裁决定的效力：仲裁决定是终局的，对双方均具有约束力。第八条其他