三通一平工程施工合同(2024版)

三通一平工程施工合同(2024版)合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托施工方进行三通一平工程施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于场地平整、道路施工、给排水施工及供电施工等。1.4工程规模：__________1.5工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工程内容、工程规模和工程质量要求完成工程施工，业主应支付施工方合同价格。2.2合同价格为本工程实际完成量与合同单价相乘之和。合同单价详见附件一。2.3业主向施工方支付合同价格的方式分为三次：（1）合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同价格的30%；（2）工程进度达到50%时，业主向施工方支付合同价格的30%；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付合同价格的40%。2.4施工方开具等额的正规发票，业主按约定时间支付相应款项。三、工程质量及标准3.1施工方应按照国家和行业相关标准、规范及本合同约定的质量要求进行施工。3.2工程质量标准如下：（1）场地平整：高程误差不大于±50mm；（2）道路施工：路面平整度、压实度、弯沉值等指标符合国家相关标准；（3）给排水施工：管道安装、连接、试压等环节符合国家相关标准；（4）供电施工：线路铺设、设备安装等环节符合国家相关标准。四、工程进度及工期4.1双方确认，本工程预计开工日期为__________年__________月__________日，预计竣工日期为__________年__________月__________日。4.2施工方应按照工程进度计划和业主的要求，确保工程按时完成。4.3施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、安全生产及环保要求5.1施工方应严格遵守国家和地方的安全生产法规，确保工程施工过程中的安全生产。5.2施工方应采取有效措施，降低施工过程中对周边环境的影响，确保施工场地的环境卫生。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。6.2施工方如未能按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价格×逾期天数×0.5%。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件一：合同单价及工程量清单（此处附件一内容请根据实际情况填写）一、附件列表：1.工程量清单2.材料及设备明细表3.施工方案及进度计划4.安全生产及环保措施方案5.合同单价及工程量清单二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，认定违约。2.施工方工程质量不符合约定，认定违约。3.业主未按约定时间支付合同款项，认定违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同价格：指双方约定的工程施工费用。2.工程量清单：指明细列出工程所需材料、工程量及费用的清单。3.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.安全生产：指在工程施工过程中，采取措施保障人身安全和设备安全。5.环保措施：指在工程施工过程中，采取措施减少对环境的污染。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收合格后继续施工。3.款项支付纠纷：解决办法：双方核对款项支付条款，必要时可通过法律途径解决。4.安全生产及环保问题：