2024年工程施工监理合同范本

2024年工程施工监理合同范本合同目录第一章：合同总则1.1合同目的1.2合同范围1.3合同生效第二章：合同主体2.1甲方权利与义务2.2乙方权利与义务2.3监理单位权利与义务第三章：工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模第四章：监理内容4.1监理范围4.2监理标准4.3监理程序第五章：合同价款5.1监理费用5.2费用支付方式5.3费用调整第六章：工程进度6.1施工进度计划6.2进度检查与调整6.3进度延误处理第七章：工程质量7.1质量标准7.2质量检查7.3质量问题处理第八章：安全与环保8.1安全管理8.2环境保护8.3安全事故处理第九章：合同变更9.1变更程序9.2变更条件9.3变更费用第十章：合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后果第十一章：违约责任11.1违约认定11.2违约处理11.3违约赔偿第十二章：争议解决12.1争议处理方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序第十三章：合同附件13.1附件清单13.2附件内容13.3附件效力第十四章：合同签订14.1签订方14.2签订时间14.3签订地点第一章：合同总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程施工监理过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，保障工程质量与安全。1.2合同范围本合同涵盖工程施工监理的全过程，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段。1.3合同生效本合同自双方代表签字盖章之日起生效，至工程监理任务完成并结清所有费用后终止。第二章：合同主体2.1甲方权利与义务甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查，确保监理工作符合合同要求。甲方应按时支付监理费用，并提供必要的工作支持。2.2乙方权利与义务乙方应根据合同要求，提供专业的监理服务，确保工程质量与进度符合规定。乙方有权按合同约定收取监理费用。2.3监理单位权利与义务监理单位应独立、客观地开展监理工作，对工程质量、进度、安全等进行全面监控。监理单位有权对施工单位的违规行为提出整改意见。第三章：工程概况3.1工程名称本工程名称为：______。3.2工程地点工程地点位于：______。3.3工程规模工程规模包括建筑面积、结构类型等，具体详见附件。第四章：监理内容4.1监理范围监理范围包括但不限于施工图纸审核、施工过程监督、材料设备检查、工程质量评定等。4.2监理标准监理工作应符合国家及地方相关法律法规和行业标准，确保工程质量达标。4.3监理程序监理程序包括监理计划制定、监理日志记录、监理报告编制等，具体操作规程详见附件。第五章：合同价款5.1监理费用监理费用根据工程规模、监理范围等因素确定，具体金额为：______。5.2费用支付方式监理费用按工程进度分期支付，具体支付方式和时间节点详见附件。5.3费用调整如遇工程变更或不可抗力等因素，监理费用可按合同约定进行调整。第六章：工程进度6.1施工进度计划施工进度计划应由施工单位制定，经监理单位审核后，由甲方批准实施。6.2进度检查与调整监理单位应定期检查施工进度，发现问题及时提出调整建议，并报甲方审批。6.3进度延误处理如因施工单位原因导致进度延误，监理单位应督促施工单位采取措施，并报甲方备案。第七章：工程质量7.1质量标准工程质量应符合国家及地方相关法律法规和行业标准，监理单位应严格把关。7.2质量检查监理单位应定期对工程质量进行检查，发现问题及时提出整改意见，并报甲方备案。7.3质量问题处理如发现工程质量问题，监理单位应督促施工单位及时整改，并跟踪整改效果，确保工程质量达标。第八章：安全与环保8.1安全管理监理单位应监督施工单位建立和完善安全管理体系，确保施工安全。施工单位应定期进行安全教育和培训。8.2环境保护施工过程中应严格遵守环境保护法规，减少施工对环境的影响。监理单位应监督施工单位采取有效措施保护环境。8.3安全事故处理如发生安全事故，监理单位应及时向甲方报告，并协助施工单位进行事故处理和善后工作。第九章：合同变更9.1变更程序合同变更应由提出变更一方书面通知另一方，并经双方协商一致后实施。变更内容应详细记录并作为合同附件。9.2变更条件合同变更需满足合同约定的条件，或因不可抗力、政策调整等原因导致合同无法继续履行。9.3变更费用因变更引起的费用增减，应按合同约定进行调整。具体费用调整方案应由双方协商确定。第十章：合同解除10.1解除条件合同可在满足约定条件或双方协商一致的情况下解除。具体解除条件详见合同条款。10.2解除程序合同解除应由提出解除一方书面通知另一方，并经双方协商一致后实施。解除后应办理相关手续。10.3解除后果合同解除后，双方应按合同约定处理未完成的工程和费用结算。因解除合同造成的损失，应按合同约定进行赔偿。第十一章：违约责任11.1违约认定违约行为包括但不限于未按合同约定履行义务、未按时支付费用、未按期完成工程等。11.2违约处理违约方应及时纠正违约行为，并承担由此造成的损失。违约处理方式应按合同约定执行。11.3违约赔偿违约方应按合同约定支付违约金或赔偿金。赔偿金额应根据实际损失和合同约定确定。第十二章：争议解决12.1争议处理方式合同争议应首先通过协商解决。协商不成时，可提交合同约定的仲裁机构或法院解决。12.2争议解决机构合同争议的仲裁机构为：______。仲裁机构应公正、及时地处理合同争议。12.3争议解决程序争议解决应遵循合同约定的程序，确保争议处理的公正性和有效性。第十三章：合同附件13.1附件清单合同附件包括但不限于施工图纸、监理计划、进度表、质量标准等。附件清单详见附件。13.2附件内容附件内容应详细、准确，与合同条款一致。附件内容的变更应按合同变更程序执行。13.3附件效力合同附件与合同正文具有同等法律效力。附件内容的解释应以合同条款为准。第十四章：合同签订14.1签订方甲方名称：，乙方名称：，监理单位名称：______。14.2签订时间合同签订时间为：______年______月______日。14.3签订地点合同签订地点为：______。多方为主导时的，附件条款及说明在多方为主导的合同执行过程中，附件条款及说明是确保合同各方权利与义务明确、执行顺畅的关键。以下是对多方主导合同附件条款及说明的详细阐述。一、附件的法律地位附件作为合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等的法律效力。合同各方应严格遵守附件中的条款和说明。附件的内容应与合同正文保持一致，任何与合同正文相矛盾的附件内容均视为无效。二、附件的内容与分类施工图纸及技术文件：包括但不限于施工图纸、设计变更文件、技术说明等。施工图纸应详细反映工程的实际情况，技术文件应准确指导施工。监理计划：监理单位应根据工程特点和合同要求，制定详细的监理计划，明确监理的范围、标准、程序等。进度表：施工单位应制定详细的施工进度表，经监理单位审核后，由甲方批准实施。进度表应包括各阶段的施工任务、完成时间等。质量标准：明确工程质量的具体标准和要求，包括材料标准、施工工艺标准、验收标准等。安全与环保措施：包括施工安全管理制度、环境保护措施、应急预案等，确保施工过程中的安全和环境保护。费用明细：详细列出监理费用、施工费用、材料费用等，明确费用的支付方式、支付时间及调整机制。三、附件的变更与更新附件内容的变更应遵循合同变更程序，由提出变更的一方书面通知其他各方，并经各方协商一致后实施。变更后的附件内容应及时更新，并作为合同的一部分重新签署，确保合同各方对变更内容的知情权和同意权。变更后的附件应详细记录变更的原因、内容、影响及处理结果，确保合同执行的透明性和可追溯性。四、附件的解释与执行合同各方在执行过程中，应严格按照附件条款执行，确保合同的顺利进行。对于附件内容的解释，应以合同条款为准，必要时可由合同各方协商确定。附件条款的执行应与合同正文保持一致，任何一方不得擅自变更附件内容，影响合同的执行。五、附件的保管与使用合同各方应妥善保管附件，确保附件的完整性和准确性。在合同执行过程中，各方应根据需要及时查阅附件，确保合同执行的准确性和一致性。附件的使用应遵循合同约定，未经各方同意，不得擅自复制、传播附件内容。六、附件的法律效力附件与合同正文具有同等的法律效力，合同各方应严格遵守附件条款，确保合同的顺利执行。附件条款的执行应符合国家法律法规和行业标准，确保合同的合法性和有效性。合同各方在合同执行过程中，应积极履行附件条款，确保合同的顺利进行和工程的顺利完成。七、附件的争议解决如在合同执行过程中出现附件条款的争议，各方应首先通过协商解决。协商不成时，可提交合同约定的仲裁机构或法院解决，确保争议的公正处理。争议解决过程中，各方应积极提供附件内容及相关证据，确保争议的及时、公正解决。通过以上条款及说明，确保多方为主导的合同在执行过程中，附件条款的明确性、一致性和可执行性，保障合同各方的合法权益，促进合同的顺利执行和工程的顺利完成。附件及其他补充说明一、附件列表：施工图纸及技术文件：包括但不限于施工图纸、设计变更文件、技术说明等。监理计划：详细描述监理的范围、标准、程序等。施工进度表：明确施工各阶段的任务和完成时间。工程质量标准：包含材料标准、施工工艺标准、验收标准等。安全与环保措施：施工安全管理制度、环境保护措施、应急预案等。费用明细：监理费用、施工费用、材料费用等的详细列表。合同变更记录：记录合同变更的内容、原因、影响及处理结果。合同解除协议：明确合同解除的条件、程序及后果。二、违约行为及认定：未按合同约定履行义务：包括但不限于施工进度延误、工程质量问题、监理不到位等。未按时支付费用：包括监理费用、施工费用等未按合同约定支付。未按期完成工程：施工单位未按合同约定的进度完成工程。违反安全与环保规定：施工过程中违反安全管理制度或环保措施。违约行为的认定应由合同各方协商一致，必要时可提交仲裁机构或法院判定。三、法律名词及解释：合同生效：指合同自双方代表签字盖章之日起生效。合同变更：指合同内容在执行过程中因特定原因需要调整。合同解除：指合同在满足特定条件或双方协商一致的情况下终止。违约责任：指违约方因未履行合同义务而应承担的责任。不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：协商解决：合同各方应首先通过友好协商解决争议。调解解决：可由第三方调解机构协助解决争议。仲裁解决：合同各方同意将争议提交至约定的仲裁机构解决。诉讼解决：协商、调解、仲裁均无法解决争议时，可向法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同生效条件：合同自双方代表签字盖章之日起生效。合同变更程序：变更应由提出变更一方书面通知另一方，并经双方协商一致后实施。合同解除程序：合同解除应由提出解除一方书面通知另一方，并经双方协商一致后实施。合同终止后事宜：包括但不限于未完成工程的处理、费用结算、违