2023年投资项目管理师之投资建设项目实施通关题库(附带答案)

2023年整理投资项目管理师之投资建设

项目实施通关题库（附带答案）

单选题（共50题）

1、招标人应根据招标文件中列出的内容和向总承包人提出的要求计

算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价

值的（）计算。

A.1%

B.1.5%

C.2%

D.3%〜5%

【答案】A

2、（）是指在投产运营前要组织专门人员对产品市场进行调查，认

真分析市场形势，研究市场现状与项目可行性研究发生的变化，分

析国内对本项目产品的竞争情况及其发展趋势。

A.确定产品市场营销策略

B.产品市场调查

C.建立产品市场营销网络

D.组织产品售后服务

【答案】B

3、监理单位发布的停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况

下未能事先报告时，则应在（）h内向业主作出局面报告。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】B

4、在投资建设项目中，使项目从建设转入投产使用的必经程序是

（）。

A.项目管理

B.项目设计

C.项目生产准备

D.项目竣工验收

【答案】D

5、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为1000万

元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800

万元，则此时的进度偏差（）万元。

A.-300

B.-500

C.300

D.500

【答案】D

6、建设项目内部控制的设计者和主导者是指（）。

A.供应方

B.承包方

C.建设项目业主

D.投资方

【答案】C

7、需要有关部门批准或核准、以划拨方式取得国有土地使用权的，

建设项目建设单位在报送有关部门批准或核准前，应向（）申请核发

选址意见书。

A.城市规划部门

B.城乡规划部门

C.国土资源部门

D.环境保护部门

【答案】B

8、由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、基本预备费概

算、财务费用及铺底流动资金概算汇总组合而成的是（）。

A.初步设计总概算

B.各单位工程概算

C.分项工程概算

D.分项工程综合概算

【答案】A

9、招标人与中标人签订合同之日起（）个工作日内，应当退还未中

标人的投标保证担保保函。

A.5

B.10

C.20

D.25

【答案】A

10、在项目财务内部控制机制中，（）是内部控制的制衡原则在项目

财务管理方面的具体运用。

A.组织控制

B.核算控制

C.制约监督机制

D.授权批准机制

【答案】C

口、建设项目合同宗旨实质上是（）。

A.说明建设项目实施的根据

B.说明建设项目性质、规模和质量要求

C.确定承包商应承担并完成的工作

D.确定建设项目执行的技术标准和规范

【答案】C

12、下列不属于现场文明施工基本要求的是（）。

A.有整套的施工组织设计或施工方案

B.建立项目环境自我监控体系

C.有严格的成品保护措施和制度，大小临时设施和各种材料、构件、

半成品按平面布置堆放整齐

D.施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具

设备状况良好，使用合理

【答案】B

13、在竣工验收中，（）既是组织者又是主要参与者，始终处于中心

主导地位。

A.承包商

B.发包人

C.投资者

D.项目业主

【答案】D

14、工程勘察综合资质等级的划分正确的是（）。

A.只设甲级

B.设甲级和乙级

C.设甲级，部分专业可以设乙级

D.不分等级

【答案】A

15、在（）合同中，招标人易于确定报价合理的中标人，且支付容易

方便，但是只能用于工程量计算准确、工期较短的项目，否则投资

控制要承担一定量的风险。

A.固定单价

B.总价

C.可调单价

D.成本加酬金

【答案】B

16、项目实施准备阶段的生产准备不包括（）。

A.参与合同谈判

B.参与招标文件的编制和审定

C.参与工程设计管理

D.建立新产品研发机构

【答案】D

17、建设项目后评价的基本原则有独立性、（）、科学性、公正性。

A.客观性

B.简单性

C.复杂性

D.广泛性

【答案】A

18、后评价项目的选取范围不包括（）。

A.重大型项目

B.复杂型项目

C.利用外国政府及其机构贷款的建设项目

D.企业或行业内有代表性的项目

【答案】C

19、保证人承担保证责任的形式不包括（）。

A.向招标人支付投标保证金

B.向承包商提供资金、设备或技术援助

C.如果招标人选择次低标中标，向招标人支付中标价与次低标价之

间的差额

D.如果招标人选择重新招标，应向招标人支付重新招标的费用

【答案】B

20、项目建设主要经验与教训应从（）四个层面分别进行分析。

A.项目、企业、行业、宏观

B.投入、产出、直接目的、宏观影响

C.项目、企业、直接目的、宏观影响

D.投入、产出、行业、宏观影响

【答案】A

21、现场环境保护的意义不包括（）。.

A.保护和改善项目环境是保护公众身体健康的需要

B.保护和改善项目环境是项目各参与方的责任和义务

C.保护和改善项目环境是提高经济效益的必要前提

D.保护和改善项目环境是保证员工安全高效生产、顺利实现项目目

标的必要条件

【答案】C

22、监理机构应按程序商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，

并在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的（）d内，将

索赔处理结果答复承包单位。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】c

23、大型公用事业工程是指项目投资总额在（）万元以上的供水、供

热等市政工程项目。

A.1000

B.2000

C.500

D.3000

【答案】D

24、项目可持续性分析要素中内部因素不包括（）。

A.财务状况

B.政策环境

C.污染控制

D.技术水平

【答案】B

25、关于公开招标的表述，正确的是（）。

A.应当在人民日报上发布招标公告

B.公开招标需向特定的法人组织发出

C.公开招标也称为选择性招标

D.公开招标的优点在于投标不受地域限制，招标人有较大的选择余

地

【答案】D

26、关于职业健康安全和环境管理体系标准的共同点，说法错误的

是（）。

A.需要满足的对象相同

B.管理目标基本一致

C.管理原理基本相同

D.不规定具体绩效标准

【答案】A

27、材料招标中投标文件的内容一般不包括（）。

A.投标函

B.技术性能参数的详细描述

C.合同格式

D.投标一览表

【答案】C

28、建设项目内部审计是（）的融合。

A.财务审计和管理审计

B.国家审计和社会审计

C.专项审计和社会审计

D.国家审计和管理审计

【答案】A

29、重视通过（）来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原

则。

A.协商

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】B

30、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，

最短不得少于（）个工作日。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】B

31、建设单位应向项目主管部门和政府环境保护行政主管部门提交

项目环境保护工程预验收申请报告，附试运转监测报告，由（）组织

环保工程预验收。

A.县级政府环境保护行政主管部门

B.市级政府环境保护行政主管部门

C.省级政府环境保护行政主管部门

D.国务院环境保护行政主管部门

【答案】C

32、有负荷试车调试以（）为主，相关单位配合。

A.施工单位

B.设备安装单位

C.建设项目业主

D.工程设计单位

【答案】C

33、关于合同变更与转让管理的表述，错误的是（）。

A.当事人协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更

C.债权人转让权利的，无需通知债务人

D.债务人将合同的义务部分转移给第三人的，应当经债权人同意

【答案】C

34、进度控制的组织措施有健全组织体系、设置专职部门、（）、

确定工作流程和相应的工作制度。

A.明确管理职能

B.进行进度调控

C.建立科学选优方案

D.减少建设项目在进度控制上的风险量

【答案】A

35、单机无负荷试车调试应在调试前（）h将调试内容、时间、地点

通知项目业主代表。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】C

36、在落实职业健康安全与环境管理方针的手段中，（）的主要目的

是降低或消除设备、材料带来的不利于职业健康安全风险。

A.技术管理

B.改善环境

C.资金管理

D.绩效审计

【答案】A

37、全面验收分为验收准备、预验收和（）。

A.验收总结

B.零散验收

C.正式验收

D.全面验收

【答案】C

38、下列不属于质量管理体系的管理职责的是（）。

A.管理承诺

B.质量方针

C.质量评价

D.管理评审

【答案】C

39、议决投保程度，从本质上说，是风险转移与风险自留的结合。

这种结合的方式不包括（）。

A.不足额保险

B.自负额保险

C.限制损失保险

D.履约保证保险

【答案】D

40、下列工程设计评审中，（）评审是依据建设项目业主提出的工程

设计委托条件和设计原则，审核设计项目完整性，设计勘察成果可

靠性，以及设计标准、装备标准是否符合预定要求。

A.设计方案

B.初步设计成果

C.设计总说明

D.总体

【答案】B

41、招标文件技术部分格式主要包括施工组织设计或施工方案、项

目管理机构配备情况、（）。

A.投标报价说明

B.投标报价汇总表

C.拟分包项目情况表

D.主要材料清单报价表

【答案】C

42、一般有几个重叠的分项工作，每个分项工作有不同的工作计量

单位的任务适合用（）测量。

A.费用比率法

B.加权单元法

C.监督人员评价法

D.渐进里程碑法

【答案】B

43、采用争议评审的，在争议评审期间，争议双方暂按（）的决定执

行。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.合同管理方面的专家

D.工程实践经验的专家

【答案】B

44、（）是指具有相应资质的监理单位，受建设项目业主的委托，依

据国家有关法规，对工程实施的专业化监督管理。

A.政府质量监督

B.建设项目技术设计

C.工程监理

D.建设项目管理

【答案】C

45、财务分析包括（）。

A.常用财务指标分析和综合财务分析

B.融资成本分析和融资风险分析

C.财务预算分析和财务决算分析

D.盈利性分析和风险性分析

【答案】A

46、下列不属于安全控制的目标的是（）。

A.减少或消除人的不安全行为

B.安全管理

C.改善生产环境和保护自然环境

D.对不安全行为进行惩罚

【答案】D

47、在建设项目中，项目投资完成后所进行的评价是（）。

A.项目中间评价

B.项目事后评价

C.项目后评价

D.综合后评价

【答案】C

48、建设单位和施工单位应按照〃三同时〃的要求，以（）形式将环保

工程设施的施工建设进展情况上报政府环境保护行政主管部门，接

受环境保护部门的检查。

A.日报

B.月报

C.季报

D.年报

【答案】C

49、（）是为了保证满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意质

量所造成的损失。

A.内部损失

B.外部损失

C.质量管理

D.质量成本

【答案】D

50、环境保护的第一责任人是（）。

A.作业队长

B.班组长

C.操作工人

D.项目经理

【答案】D

多选题（共30题）

1、根据潜在损失承担主体划分，将工程风险划分为（）。

A.业主风险

B.承包商风险

C.其他关系风险

D.不可抗力风险

E.项目经理风险

【答案】ABC

2、建设项目招标投标的组织形式是（）。

A.公开招标

B.议标

C.招标人自行招标

D.以招标公告的形式招标

E.招标人委托招标机构代理招标

【答案】C

3、质量保证的侧重点是运用系统的原理和方法，把各部门的职能统

一起来，形成一个有明确（）的有机整体。

A.任务

B.分工

C.责任

D.职责

E.权限

【答案】AD

4、建设项目质量管理的特点是（）。

A.质量管理模式的一次性

B.质量管理模式的多次性

C.质量控制主体的多元性

D.质量管理体系的单一性

E.质量管理任务的艰巨性

【答案】AC

5、项目质量管理就是首先确定项目任务目标，围绕着实现预期的目

标，进行（）活动，随着对存在问题的克服、解决和改进，不断增强

质量能力，提高质量水平。

A.计划

B.实施

C.决策

D.检查

E.处置

【答案】ABD

6、国家资本金的主要特点是（）。

A.灵活多样的出资方式

B.发生在企业法人之间

c.产权归属国家

D.资金运用和处置受国家严格约束

E.在国有建设项目中普遍采用

【答案】CD

7、内部控制的责任分为：各级管理层的责任；（）o

A.投资者的责任

B.财务部门的责任

C.内部审计机构的责任

D.外部审计机构的责任

E.员工的责任

【答案】BCD

8、建筑安装工程投资支出的内容有（）等。

A.代理费支出

B.设备附着物支出

C.水利工程支

D.资源开采工程支出

E.拆除、整理支出

【答案】BCD

9、项目监理机构对分包单位的审核内容主要包括（）。

A.营业执照、资质等级

B.安全生产许可证

c.拟分包工程的内容和范围

D.施工人员的素质和能力

E.主要管理人员和特种作业人员的资格

【答案】ABC

10、直接管理模式的特点有（）o

A.建设项目业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，

具有设计评审经验和判断能力

B.建设项目业主自己组建的工程设计管理机构，优点是有利于工程

的“三性”目标和风险控制

C.建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或

咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设

计合同

D.建设项目业主聘请专业咨询公司代其进行设计管理工作，由建设

项目业主和设计单位订立设计合同

E.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求

【答案】ABC

11、质量管理的意义是（）。

A.质量是企业管理的重要内容

B.质量包括制定质量方针和质量目标

C.质量是顾客的基本要求

D.质量是企业的生命

E.质量反映市场经济的成熟程度

【答案】CD

12、建设项目招标投标活动应遵循的基本原则有（）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.诚实信用原则

E.安全第一原则

【答案】ABCD

13、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）规定,

建设工程施工质量不符合要求时的处理正确的是（）。

A.经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收

B.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认

可能满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案和协商

文件进行验收

C.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收

D.通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单

位）工程，严禁验收

E.经返修或加固的单项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使

用要求，应予以验收

【答案】ACD

14、根据《中华人民共和国招标投标法》以及《工程建设项目招标

范围和规模标准规定》，（）项目必须进行招标。

A.关系社会公共利益、公众安全的

B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的

C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的

D.单项合同估算价在30万元人民币以上的

E.项目总投资额在3000万元人民币以上的

【答案】ABC

15、建设项目职业健康安全和环境管理的基本手段是（）。

A.制度约束

B.策划活动

C.技术管理

D.改善环境

E.预防活动

【答案】ACD

16、建设项目索赔的特点是（）。

A.索赔的普遍性

B.索赔权利的平等性

C.索赔的特殊性

D.索赔强调合同依据和事实证据

E.索赔处理的复杂性

【答案】ABD

17、采用（）的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业

人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A.新设备

B.新结构

C.新材料

D.新工艺

E.新能源

【答案】BCD

18、业主对总监理工程师的授权权限可根据（），随时扩大授权范围

或减少授权。

A.合同约定

B.建设项目实施计划安排

C.工程项目的特点

D.工程进展的实际情况

E.总监理工程师的管理水平和能力

【答案】CD

19、社会影响评价主要是分析项目建设对当地经济和社会发展的影

响,包含（）。

A.征地拆迁补偿和移民安置情况

B.对当地增加就业机会的影响

C.项目对自然资源的保护与利用情况

D.财务效益评价

E.对当地税收与收入分配的影响

【答案】AB

20、测量项目施工工作进度主要采用的方法包括（）。

A.开始/结束法

B.比值法

C.费用比率法

D.加权单元法

E.监督人员评价法

【答案】ACD

21、建设项目财务管理的基本任务，包括（）。

A.参与建设项目经济效益、财务效益的分析和测算

B.参与工程概算、预算审查

C.落实建设项目内部经济责任制和财务内部控制制度

D.加强建设项目财务信息的收集和运用工作

E.办理国际商业银行贷款的申请和审批手续

【答案】ABCD

22、建设项目工程作业现场的职业健康安全管理应考虑的人员健康

安全包括（）。

A.工作场所内员工

B.临时工作人员

C.合同方人员

D.访问者

E.上级管理人员

【答案】ABCD

23、在项目建设实施管理目标体系中，最重要的是（）控制目标。

A.质量

B.工期

C.费用

D.安全生产

E.信息管理

【答案】ABCD

24、下列属于企业财产保险的是（）。

A.建筑工程一切险

B.安装工程一切险

C.财产保险综合险

D.房屋抵押贷款保险

E.房屋利益保险

【答案】CD

25、必须进行招标的建设项目包括（）。

A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目

B.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目

D.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

【答案】AB

26、建设项目财务管理具有的基本职能是（）。

A.财务预测

B.财务需求

C.财务决策

D.财务控制

E.财务分析

【答案】ACD

27、关于建设用地管理规定的表述，正确的是（）。

A.建设项目在办理备案后，建设单位应将批准文件向省人民政府国

土资源管理部门提出建设用地申请

B.建设项目应缴纳新增建设用地有偿使用费

C.建设用地实行预审管理

D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位

提出建设用地预审申请报告

E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地

【答案】BCD

28、关于工程施工阶段的环境保护管理的表述中，正确的是（）。

A.建设单位负责落实环境保护部门对施工阶段的环保要求和施工过

程中的环保措施

B.建设项目完工后，施工单位应当修整和恢复在建设过程中受到破

坏的环境

C.施工过程中，建设单位与施工单位负责保护施工现场周围的环境,

防止对自然环境造成不应有的破坏

D.建设单位在设计会审前，应向政府环境保护行政主管部门报送设

计文件

E.建设单位应按〃三同时〃要求，对主体工程和环保工程同时投入试

运行

【答案】BC

29、采用新设法人融资方式的建设项目，项目资本金应由项目投资

人按投资协议约定的（），按时、足额缴付。

A.出资方式

B.监督管理程序

C.出资金额

D.出资计划

E.资金筹措方案

【答案】ACD

30、业主方现场文明施工的责任有（）。

A.制定文明施工的各项规定

B.划分各参与方的责任范围

C.接受监督检查

D.实施检查、考核和奖惩

E.不断提高文明施工水平

【答案】ABD

大题（共10题）

一、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承

包（即EPC模式）的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，

该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本

方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：（1）成立该工程招标

领导机构。⑵委托招标代理机构代理招标。⑶发出投标邀请书。

⑷对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请

人。（5）向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。（6）召开投标

预备会。（7）招标文件的澄清与修改。（8）建立评标组织，制订标底

和评标、定标办法。（9）召开开标会议，审查投标书。（10）组织评标。

（11）与合格的投标者进行质疑澄清。（12）决定中标单位。（13）发出

中标通知书。

【答案】

二、某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F等六家承包商

参加投标，经资格预审该六家承包商均满足业主要求。该工程采用

两阶段评标法评标，评标委员会由7名委员组成，评标的具体规定

如下：1.第一阶段评技术标技术标共计40分，其中施工方案15分,

总工期8分，工程质量6分，项目班子6分，企业信誉5分。技术

标各项内容的得分，为各评委评分去除一个最高分和一个最低分后

的算术平均数。技术标合计得分不满28分者，不再评其商务标。表

3-33为各评委对六家承包商施工方案评分汇总表。表3-34为各承

包商总工期、工程质量、项目班子、企业信誉得分汇总表。

2.第二阶段评商务标商务标共计60分。以标底的50%与承包商报价

算术平均数的50%之和为基准价，但最高（或最低）报价高于（或低于）

次高（或次低）报价的15%者，在计算承包商报价算术平均数时不予

考虑，且商务标得分为15分。以基准价为满分（60分），报价比基

准价每下降1%,扣1分，最多扣10分;报价比基准价每增加1%,扣

2分，扣分不保底。表3-35为标底和各承包商报价汇总表。

【答案】

三、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签

订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方

提出了一个相同的条款，即“甲方应协调现场其他施工单位为乙方创

造便利条件合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，

A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计

划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶

的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨

位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计

方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包

单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司

的索赔，理由是〃甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使

乙方改变方案，推迟进度，增大了开支“。

【问题】

LB公司的索赔要求是否成立？

2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当？

若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。

【答案】

四、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同

类工程的施工经验要求较高，经省有关部门批准后决定采取邀请招

标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、

E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于

规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下

午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在

2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C

企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当

地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人

组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1

人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理

签字并盖了公章，但无法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报

价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。

招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于

2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式

是否妥当？说明理由。

2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处

理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招

标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。

【答案】

五、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建

筑面积为3000m事件「因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成

人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程

师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事

件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖

深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：

5月20〜22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个

工日。事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24

日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。

【问题】

1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以

要求索赔，并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人

工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的

30%,则合理的费用索赔总额是多少？

【答案】

六、某工程，甲方分别与A公司签订了土建施工合同，与B公司签

订了设备安装及电梯安装合同。两个合同协议中A、B公司都对甲方

提出了一个相同的条款，即〃甲方应协调现场其他施工单位为乙方创

造便利条件合同执行后，发生如下事件：顶层结构楼板吊装后，

A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，B公司原计

划由甲方协调使用土建施工单位的塔吊将电梯设备运输到8层楼顶

的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨

位不足，不能运送。最后，B公司只好为机房设备的吊装重新设计

方案，在合同价格方面增加了许多。由于没有协调好A、B两个承包

单位的协作关系，他们互相之间又没有合同约束，最终引起B公司

的索赔，理由是〃甲方没有能够按协议条款为乙方创造运输条件，使

乙方改变方案，推迟进度，增大了开支“。

【问题】

LB公司的索赔要求是否成立？

2.甲方和A、B两家公司签订合同时，此相同的合同条款是否妥当？

若不妥，请你帮助甲方对该条款进行修改补充。

【答案】

七、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两

家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监

理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较

大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项

目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为

方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案

报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲

施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，

造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理

工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的

施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工

程师通知单》要求整改；在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在

严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分

部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正

在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因

修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延

长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和

报审过程中的不妥之处，写出正确做法。

2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当？《监理工程师通知单》

中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监

理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4

在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.

事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确？

说明理由。

【答案】

八、某市政府采用通