工程总包合同(2024版)

工程总包合同(2024版)合同编号：__________工程总包合同（2024版）一、工程概况1.1本项目位于________________，主要包括________________等工程内容。1.2工程规模：________________。1.3工程质量标准：________________。1.4工程工期：自双方签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止，总工期为________________天。二、承包范围及内容2.1承包范围：本工程的设计、采购、施工、验收、保修等全过程。2.2承包内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程、附属设施工程等。三、合同价格3.1本项目的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2合同价格包含：________________。3.3合同价格不包含：________________。四、付款方式及进度4.1双方同意按照工程进度分阶段支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，委托方支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，委托方支付合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，委托方支付合同总价款的____%；（4）质保期满后，无质量问题，委托方支付合同总价款的____%。4.2付款方式：银行转账、支票、现金等方式。五、工期延误及违约责任5.1乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按委托方要求采取措施加快进度，并承担由此增加的费用。5.2乙方如违反合同约定，导致工程质量不符合标准，应负责返工、修复，并承担相应费用。5.3委托方如未按约定支付合同价款，乙方有权暂停工程，委托方应承担因此产生的费用。六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中，如发生不可抗力等因素导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。6.2合同履行完毕，双方办理验收手续后，本合同即告终止。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.工程量清单3.材料及设备采购清单4.施工组织设计5.工程质量标准及验收规范6.工程进度计划7.支付凭证8.变更订单9.验收报告10.保修条款二、违约行为及认定：1.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的总工期。2.工程质量不符合标准：指工程验收不合格，不满足合同约定的质量要求。3.未按约定支付合同价款：指委托方未按时支付合同价款，或支付金额不足。4.擅自变更合同内容：指未经双方协商一致，一方擅自更改合同约定的工程内容、质量标准、工期等。5.违反合同约定的其他义务：指双方在合同中约定的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的委托方，负责项目的发起和资金的提供。2.乙方：指合同中的承包方，负责工程的实施和完成。3.合同总价款：指双方约定的完成本项目所需支付的全部费用。4.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.质保期：指工程竣工验收合格后，承包方对工程进行保修的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，乙方采取措施加快进度。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责返工、修复，并承担相应费用。3.付款争议：解决办法：双方核对支付凭证，协商解决付款争议。4.合同变更：解决办法：双方签订变更订单，明确变更内容、工期、费用等。5.争议解决：解决办法：友好协商或向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业等。2.适用于工程项目的设计、采购、施工、验收、保修等全过程。3.适用于委托方与