2024年全国一级造价师之建设工程计价考试高频题（附答案）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级造价师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号），发包人应在竣工结算书确认后()天内向承包人支付工程结算价款。A.7B.10C.14D.15

2、下列适合采用造价信息调整价格差额的工程是（）。A.土木工程B.公路工程C.水坝工程D.装饰工程

3、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案

4、根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，在工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金

5、建设工程预算编制中的总预算由（）组成。A.综合预算和工程建设其他费、预备费B.预备费、建设期利息及铺底流动资金C.综合预算和工程建设其他费、铺底流动资金D.综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金

6、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿

7、某土建分部分项工程，直接工程费单价为80元/m2，措施费为10元/m2，间接费率为12%，利润率为8%，税率为3.41%。则该分部分项工程全费用单价为()元/m2。A.98.73B.100.07C.111.07D.112.58

8、某工程水泥从两个地方供货，甲地供货200t，原价为240元/t;乙地供货300t,原价为250元/t。甲、乙运杂费分别为20元/t、25元/t，运输损耗率均为2%。采购及保管费率均为3%，则该工程水泥的材料基价为（）元/t。A.281.04B.282.45C.282.61D.287.89

9、进口设备的原价是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价

10、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

11、（2020年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m2建筑面积中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础综合单价为580/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。A.891B.909C.906D.993

12、EPC总承包模式中承包人应承担的工作（）A.设计、采购、施工、试运行B.项目决策、设计、施工C.项目决策、采购、施工D.可行性研究、采购、施工

13、某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.可行性研究费

14、（2019年真题）某项目根据《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100

15、在工程项目招投标过程中，关于标底说法错误的是（）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人可以设定最高投标限价D.招标人可以设定最低投标限价

16、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min、15min、8min和12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输l0km的台班产量定额为（）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36

17、某大型施工机械需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.100B.125C.250D.200

18、某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为（）万元。A.400B.900C.1400D.1900

19、根据《建设工程工程星清单计价规范》中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝

20、（2017年真题）当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）。A.设备价值百分比法B.设备系数法C.综合吨位指标法D.预算单价法

21、某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施费按直接工程费的8%计算，间接费费率为,15%;利润率为7%;税率为3.4%，则该住宅的土建单位工程概算造价为（）万元。A.1067.2B.1075.4C.1089.9D.1099.3

22、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量

23、某地2021年拟建一座年产30万吨的化工厂，该地区2019年建成的年产20万吨相同产品的类似项目实际建设投资为8000万元。2019年和2021年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.8，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨6%。则该项目的静态投资为（）万元。A.12432.97B.11361.69C.9857.14D.10786.56

24、下列各项中属于清标工作包括内容的是（）。A.投标文件密封是否合格B.不平衡报价分析C.施工方案与技术措施是否符合有关标准D.资质等级是否符合规定

25、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担

26、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料单价的是（）。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地保管费

27、按费用构成要素划分建筑安装工程费，下列属于建安工程费中企业管理费的是（）。A.劳动力招募费B.工程保险费C.市政公用设施费D.管理人员的住房公积金

28、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出是（）。A.总部管理费B.开办费C.利润D.税金

29、关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）。A.应直接委托造价工程师编制B.应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C.项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内D.应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

30、在进行招标工程量清单编制的准备工作时，初步研究阶段应完成的工作包括（）。A.现场踏勘B.确定需要设定的暂估价C.拟定常规施工组织设计D.拟定施工总方案

31、下列哪项符合我国《中华人民共和国招标投标法》及建设部有关文件规定的投标保证金（）。A.投标总额为5000万元，投标保证金为120万元B.投标总额为4000万元，投标保证金为70万元C.投标总额为3000万元，投标保证金为65万元D.投标总额为2000万元，投标保证金为50万元

32、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明

33、下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。A.工程量清单计价规范B.工程定额C.工程量清单计量规范D.工程承包合同文件

34、从经济角度衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据是()A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算

35、下列不属于建设项目竣工决算报告情况说明书内容的是（）。A.新增生产能力效益分析B.债权债务的清偿情况分析C.工程价款结算情况分析D.主要实物工程量分析

36、下列关于国际竞争性招标的说法，正确的是（）。A.借款人应将具体合同招标广告和总采购通告的投标机会及时通知国际社会B.评标考虑的因素中，应把属于资格审查的内容包括进去C.在正式授予合同之前，借款人应将评标报告，连同授予合同的建议，送交世界银行审查，征得其同意D.在正式通知授予合同后，业主或购货人应就合同双方的权利义务进行合同谈判

37、（2013年真题）根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（）。A.建设单位建设期后发生的利息B.施工单位建设期长期贷款利息C.国内代理机构收取的贷款管理费D.国外贷款机构收取的转贷费

38、关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重复C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个

39、（2016年真题）某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为（）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27

40、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

41、在国外对投资估算的阶段划分中，项目投资机会研究阶段的投资估算精度要求为误差控制在（）以内。A.±30%B.±20%C.±10%D.±5%

42、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程变更的是（）A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工

43、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉

44、（2019年真题）编制预算定额人工工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（）。A.超运距用工B.辅助用工C.现场二次搬运用工D.人工幅度差

45、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的14天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工

46、与招标工程量清单及最高投标限价的编制相比，以下各项中属于投标报价特殊编制依据的是（）。A.招标文件B.招标工程量清单C.招标文件补充通知、答疑纪要D.国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价依据

47、下列关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费

48、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费率2%，废品损失费率5%，包装费0.1万元，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.152B.2.652C.2.685D.2.688

49、工程施工过程中，由于发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的，承包人可得到的补偿内容是()A.不能获得补偿B.延长工期、合理利润C.延长工期、增加费用D.延长工期、增加费用、合理利润

50、用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm×115mm×53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1060块、0.449m3B.1057块、0.372m3C.1057块、0.454m3D.1060块、0.372m3二、多选题

51、关于履行合同中争议的解决，下列做法正确的是()。A.在争议提出诉讼后，双方不再通过友好协商解决争议B.发生争议后，可提请争议评审组评审C.协商不成或不接受争议评审的，可向任一方所在地的仲裁机构申请仲裁D.对仲裁决议不服的可向有管辖权的人民法院提起诉讼

52、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具

53、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资

54、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（）。A.0.38B.0.60C.0.62D.1.60

55、根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标的方法属于()A.分项详细估算法B.扩大指标估算法C.概算法D.形成资产法

56、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单

57、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。（备注：2019税率改为16%，考试时已题目给的税率为准，解体思路不变）A.406.8B.450.0C.456.0D.593.9

58、（2013年真题）工程总承包的投标文件中应包含的内容是（）。A.地下管线资料、气象和水文观测资料B.定位放线的基准点和基准标高C.经审批的规划许可证D.承包人建议书

59、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。A.1.93B.1.60C.0.63D.0.52

60、用1：1水泥砂浆贴200mm×200mm×10mm瓷砖墙面，结合层厚度为5mm，试计算每100m2瓷砖墙面中瓷砖和砂浆的消耗量（灰缝宽为5mm）。假设瓷砖损耗率为3%，砂浆损耗率为1%。每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量是（）m3。A.0.52B.0.55C.0.57D.0.60

61、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3％，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555

62、（2014年真题）在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（）。A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工结算

63、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A.②⑤①③④B.①②⑤④③C.②③①⑤④D.①②③⑤④

64、关于施工图预算的编制方法，下列说法中正确的是（）。A.定额单价法编制施工图预算具有准确性高、市场适应性强的特点B.实物量法编制施工图预算具有计算简单、工作量较小的特点C.定额单价法的预算造价由分项工程量乘以分项工程工料单价汇总组成D.实物量法需对单位工程所需各类人工、材料、机械台班消耗量进行汇总

65、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析

66、（2014年真题）采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（）。A.经评审的最低投标价法通常采用百分制B.具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人

67、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（）万元。A.11.34B.11.33C.11.30D.10.00

68、工程量清单计价中，在编制投标报价和招标控制价时共同依据的资料是()。A.企业定额B.国家、地区或行业定额C.工程造价各种信息资料和指数D.投标人拟定的施工组织设计方案

69、关于概算指标的组成内容和表现形式，下列表述中正确的是（）。A.建筑工程的综合指标形式主要有“元／m3”、“元／m2”和“元／m”B.单项概算指标的针对性较强，故指标中对工程结构形式要作介绍C.在安装工程中，工艺管道一般以“m”为计算单位D.概算指标的内容一般分为总说明和分册说明两部分

70、关于建设期利息的说法，正确的是（）。A.建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息B.建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息C.建设期利息不包括国外贷款银行收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构收取的转贷费和担保费

71、（2018年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（）。A.竣工财务决算说明书B.竣工财务决算报表C.工程竣工造价对比分析D.工程竣工验收报告

72、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35

73、国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标B.审标C.评标D.定标

74、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用

75、（2014年真题）关于最高投标限价及其编制，下列说法中正确的是（）。A.招标人不得拒绝高于最高投标限价的投标报价B.当重新公布最高投标限价时，原投标截止期不变C.经复核认为最高投标限价误差大于±3%时，投标人应责成招标人改正D.投标人经复核认为最高投标限价未按规定编制的，应在最高投标限价公布后5日内提出投诉

76、对共同费用进行分摊时，土地征用费按照（）比例分摊。A.工程费用B.建筑工程造价C.建筑安装工程费用D.工程费用+基本预备费

77、现场签证表应当各方签认，并一式四份各方保存，保存方不包括下列（）。A.发包方B.承包方C.监理方D.设计方

78、下列工程造价指数，既属于总指数又可用综合指数形式表示的是（）。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数

79、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是()。A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准

80、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（）。A.分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程的工料单价）B.措施项目费=∑（项目工程量×相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

81、关于工程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数×材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算

82、根据计时观测资料得知：每m2标准砖墙勾缝时间为15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例分别为7%、3%、15%。则每立方米砌体1标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464

83、根据现行《标准设计施工总承包招标文件》，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款

84、关于征地补偿费用，下列表述中正确的是()。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补偿费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地

85、施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证要求应由（）提出。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人

86、根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（）A.固定资产投资+流动资金B.固定资产投资+铺底流动资金C.固定资产投资D.建设投资

87、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费

88、在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（）A.总承包人的工程分包费B.总承包人的管理费C.总承包人对发包人自行采购材料的保管费D.总承包工程的竣工验收费

89、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费

90、某地拟建一幢建筑面积为2500㎡办公楼。已知建筑面积为2700㎡的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.3、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44B.252.2C.287.4D.302.8

91、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确的是（）。A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价信息

92、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。现有投标人甲同时投标A、B标段，其报价依次为7300万元、6000万元，若甲在A标段已被确定为中标，则其在B标段的评标价是（）万元。A.5748B.5700C.6200D.5252

93、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。A.196.2B.400.0C.611.8D.832.0

94、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（）填写“暂估单价”。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人

95、某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费费率2%，包装费费率1%，废品损失费费率5%，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（）万元。A.2.150B.2.168C.2.667D.2.688

96、按照有关工程计量的规定，以下各项中属于计量依据的是（）。A.质量合格证书B.工程量清单计价规范C.国家法律、法规D.国家、行业或地方定额

97、投标报价时，投标人需按照招标人所列项目进行自主报价的是（）。A.措施项目费B.暂列金额C.税金D.总承包服务费

98、采用工料单价法编制施工图预算时，下列做法正确的是（）。A.若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人.机械的数量增加，只调价不调量C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人.机械的数量减少，既调价也调量D.对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

99、在可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，如（）等。A.系数估算法B.生产能力指数法C.比例估算法D.指标估算法

100、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是()A.矩形→正方形→T形一L形B.L形→T形→矩形→正方形C.正方形→矩形→T形→L形D.T形→L形→正方形→矩形

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：按照《建设工程价款结算暂行办法》，发包人应在竣工结算书确认后15天内向承包人支付工程结算价款。

2、答案：D本题解析：采用造价信息调整价格差额的方法，主要适用于使用的材料品种较多，相对而言每种材料使用量较小的房屋建筑与装饰工程，选项D正确

3、答案：A本题解析：总平面设计中影响工程造价的主要因素包括：现场条件、占地面积、功能分区、运输方式。

4、答案：B本题解析：基本预备费是指投资估算或工程概算阶段预留的，由于工程实施中不可预见的工程变更及洽商、一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等而可能增加的费用，亦可称为工程建设不可预见费。

5、答案：D本题解析：教材P180建设项目总预算由组成该建设项目的各个单项工程综合预算以及经计算的工程建设其他费、预备费和建设期利息和铺底流动资金汇总而成。三级预算编制中总预算由综合预算和工程建设其他费、预备费、建设期利息及铺底流动资金汇总而成。

6、答案：C本题解析：共同延误的处理原则：①确定初始延误者，它应对工程拖期负责，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；②如果初始延误者是发包人原因，则承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿；③如果初始延误者是客观原因，则承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；④如果初始延误者是承包人原因，则承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。

7、答案：B本题解析：该分部分项工程全费用单价=分部分项工程直接工程费单价（基价）*（1+间接费率）*（1+利润率）*（1+税率）=80*(1+12%)*(1+8%)*(1+3.41%)≈100.07（元/m2）。

8、答案：C本题解析：

9、答案：B本题解析：进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价（ＣIF）和进口从属费构成。进口设备的到岸价，即抵达买方边境港口或边境车站的价格。

10、答案：B本题解析：选项A错误，不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门。缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。选项C错误，由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。选项D错误，发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。

11、答案：B本题解析：2021教材P159本题考查的是设计概算的编制。结构变化修正概算指标=J+Q1P1-Q2P2=900+640×15/100-580×15/100=909元/m2

12、答案：A本题解析：P220-228EPC总承包即工程总承包人按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。

13、答案：A本题解析：本题考查的是设计概算的编制。选项BCD三项应该编制在建设项目总概算中。

14、答案：B本题解析：2021教材P140本题考查的是投资估算的编制。概算法。按照概算法分类，建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。其中工程费用又由建筑工程费、设备及工器具购置费（含工器具及生产家具购置费）和安装工程费构成；工程建设其他费用内容较多，随行业和项目的不同而有所区别；预备费包括基本预备费和价差预备费。

15、答案：D本题解析：本题主要考查最高投标限价的编制。选项A正确，招标人可以自行决定是否编制标底。选项B正确，一个招标项目只能有一个标底。选项C正确，招标人可以设定最高投标限价。选项D错误，招标人不得规定最低投标限价。

16、答案：C本题解析：一次循环的正常延续时间=10+15+8+12=45分钟=0.75小时纯工作1h循环次数=1÷0.75=1.33次纯工作1h正常生产率=1.33×15=20m3台班产量定额=20×8×0.75/10=12（10m3/台班）

17、答案：C本题解析：本题考查的是建筑安装工程机具台班单价。机械台班人工费=（250×2×100/200）=250元/台班

18、答案：C本题解析：基建结余资金=基建拨款+项目资本金十项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出一基本建设支出一应收生产单位投资借款＝2000万元+2000万元+200万元+1000万元+0+500万元一3300万元一1000万元=1400万元见教材第七章第二节P338

19、答案：D本题解析：本题考查的是招标控制价。选项A、C错误，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得上浮或下调；选项B错误，招标人应当公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。

20、答案：A本题解析：知识点：设计概算的编制。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，安装费可按占设备费的百分比计算。

21、答案：D本题解析：根据初步设计图纸资料和概算定额的项目划分计算出工程量，然后套用概算定额单价(基价），计算汇总后，再计取有关费用，便可得出单位工程概算造价。根据题意可得措施费=800X8%=64(万元）直接费=800+64=864(万元）间接费=864X15%=129.6(万元）利润=(864+129.6)X7%=69.552(万元）税金=(864+129.6+69.552)X3.4%=36.15(万元）该住宅的土建单位工程概算造价=864+129.6+69.552+36.15=1099.3(万元）见教材第四章第三节P187。【考核要点】单位工程概算造价的计算。

22、答案：A本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣出，列入本周期应扣减的金额中。

23、答案：B本题解析：本题考查的是静态投资部分的估算方法。该项目的静态投资=8000×（30/20）^0.8×（1.15/1.12）=11361.69（万元）。

24、答案：B本题解析：清标是指招标人或工程造价咨询人在开标后且在评标前，对投标人的投标报价是否响应招标文件、违反国家有关规定，以及报价合理性、算术性错误等进行审查并出具意见的活动。选项B正确。选项C属于施工组织设计和项目管理机构评审。选项D属于资格评审标准。

25、答案：B本题解析：本题考查的是不可抗力索赔的原则.费用损失的承担原则：(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

26、答案：D本题解析：材料单价包括材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费。材料工地保管费属于采购及保管费。材料一般性鉴定检查费属于企业管理费，A项错误；材料二次搬运费属于措施项目费，B项错误；新结构、新材料试验费属于工程建设其他费，C项错误。

27、答案：A本题解析：2021教材P11知识点：按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。选项A属于企业管理费中的差旅交通费。选项B、C属于工程建设其他费用；选项D属于规费。

28、答案：B本题解析：开办费一般是在各分部分项工程造价的前面按单项工程分别单独列出。

29、答案：D本题解析：教材P131本题考查的是投资估算的编制。选项A错误，应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制。选项B错误，应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理，不少算、不重复计算。选项C错误，项目建议书阶段的投资估算精度误差应控制在±30%以内。

30、答案：B本题解析：1)熟悉《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013和各专业工程计量规范、当地计价规定及相关文件；熟悉设计文件，掌握工程全貌，便于清单项目列项的完整、工程量的准确计算及清单项目的准确描述，对设计文件中出现的问题应及时提出。2)熟悉招标文件、招标图纸，确定工程量清单编审的范围及需要设定的暂估价；收集相关市场价格信息，为暂估价的确定提供依据。3)对《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013缺项的新材料、新技术、新工艺，收集足够的基础资料，为补充项目的制定提供依据。

31、答案：B本题解析：本题主要考查编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%，具体标准可遵照各行业规定。选项A错误，投标总额为5000万元，投标保证金不大于100万元。选项B正确，投标总额为4000万元，投标保证金不大于80万元，即为70万元合理。选项C错误，投标总额为3000万元，投标保证金不大于60万元。选项D错误，投标总额为2000万元，投标保证金不大于40万元。

32、答案：B本题解析：2021教材P15本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。安全文明施工费通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

33、答案：B本题解析：从目前我国现状来看，工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计。

34、答案：B本题解析：设计部门在初步设计阶段要选择最佳设计方案，设计概算是从经济角度衡量设计方案经济合理性的重要依据。因此，设计概算是衡量设计方案技术经济合理性和选择最佳设计方案的依据。

35、答案：D本题解析：【答案】：D【注解】：此部分内容在2009版教材中已删除。

36、答案：C本题解析：本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。除了总采购通告外，借款人应将具体合同的投标机会及时通知国际社会。评标考虑的因素中，不应把属于资格审查的内容包括进去。中标人确定后，应尽快通知中标的投标人准备谈判。在正式通知授予合同后，业主或购货人就须与承包商或供应商进行合同谈判。但合同谈判并不是重新谈判投标价格和合同双方的权利义务。

37、答案：C本题解析：知识点：建设期利息。国外贷款利息的计算中，还应包括国外贷款银行根据贷款协议向贷款方以年利率的方式收取的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构经国家主管部门批准的以年利率的方式向贷款单位收取的转贷费、担保费、管理费。

38、答案：A本题解析：P184-190选项A错误，分部分项工程量清单所反映的是拟建工程分项实体工程项目名称和相应数量的明细清单，招标人负责包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量在内的五项内容。

39、答案：C本题解析：知识点：确定材料定额消耗量的基本方法。一次循环的正常延续时间＝150＋40＋250＋50＋40－50＝480s；每一小时循环次数＝3600/480＝7.5（次）；1h正常生产率＝7.5×750＝5.625（m3）；产量定额＝5.625×8×0.8＝36.00（m3/台班）。

40、答案：A本题解析：2021教材P270本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。

41、答案：A本题解析：教材P128投资机会研究阶段的投资估算。这一阶段称为粗估阶段，或称因素估算，其对投资估算精度的要求误差控制在±30%以内

42、答案：A本题解析：P237-241发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为五类：（1）法规变化类，主要包括法律法规变化事件；（2）工程变更类，主要包括工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件；（3）物价变化类，主要包括物价波动、暂估价事件；（4）工程索赔类，主要包括不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔等事件；（5）其他类，主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。

43、答案：D本题解析：知识点：最高投标限价的编制。选项A错误，招标人应拒绝高于最高投标限价的投标报价；选项B错误，不足十五天，应进行延长；选项C错误，工程造价管理机构应责成招标人改正。

44、答案：C本题解析：知识点：预算定额及其基价编制。实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，可另行计算现场二次搬运费。

45、答案：C本题解析：本题考查的是预付款及期中支付。发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。

46、答案：C本题解析：招标文件补充通知、答疑纪要只能作为投标报价编制依据，不能作为招标工程量清单及最高投标限价的编制依据。

47、答案：C本题解析：建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息，A、B项错误。利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等，D项错误。

48、答案：A本题解析：本题考查的是设备购置费的构成和计算。单台非标准设备原价={[（材料费+加工费+辅助材料费）×（1+专用工具费率）×（1+废品损失费率）+外购配套件费]×（1+包装费率）-外购配套件费}×（1+利润率）+销项税额+非标准设备设计费+外购配套件费。利润=[（17+2+1）×（1+2%）×（1+5%）+0.1]×10%=2.152（万元）。

49、答案：D本题解析：根据《标准施工招标文件》，发包人提供材料、工程设备不合格或迟延提供或变更交货地点的，承包人可获得的补偿是延长工期、增加费用及合理利润。

50、答案：A本题解析：本题考查的是材料消耗量的计算。标准砖净用量=1113/(1+5%)=1060块砂浆净用量=2-(1060×0.24×0.115×0.053)=0.449m3

51、答案：B本题解析：A错，在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，双方均可共同努力友好协商解决争议。C、D错，合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款约定下列一种方式解决：向约定的仲裁委员会申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

52、答案：D本题解析：教材P11建筑安装工程费中的材料费，是指在施工过程中耗费的各种原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。计算材料费的基本要素是材料消耗量和材料单价。

53、答案：D本题解析：待冲基建支出、项目资本公积、应付工资及福利费属于资金来源，转出投资属于资金占用。

54、答案：D本题解析：2021教材P109知识点：工程造价指数的编制。人工费的价格指数=80/50=1.60

55、答案：B本题解析：扩大指标估算法是根据现有同类企业的实际资料，求得各种流动资金率指标，亦可依据行业或部门给定的参考值或经验确定比率，将各类流动资金率乘以相对应的费用基数来估算流动资金。

56、答案：A本题解析：接续法测时也称作连续法测时，它是连续测定一个施工过程各工序或操作的延续时间。接续法测时每次要记录各工序或操作的终止时间，并计算出本工序的延续时间。接续法测时比选择法测时准确、完善，但观察技术也较之复杂。

57、答案：B本题解析：由题意，设该进口工程设备到岸价为X万元，该进口工程设备的银行财务费=离岸价格（FOB）×人民币外汇汇率×银行财务费率=50×8×0.2%=0.8（万元）；外贸手续费=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×外贸手续费率=X×1.5%；关税=到岸价格（CIF）×人民币外汇汇率×进口关税税率=X×10%；进口环节增值税=（关税完税价格＋关税＋消费税）×增值税税率=（X＋X×10%）×17%；该进口设备抵岸价=进口设备到岸价（CIF）＋银行财务费＋外贸手续费＋关税＋消费税＋进口环节增值税＋车辆购置税=X＋0.8＋X×1.5%＋X×10%＋（X＋X×10%）×17%=586.7，得X=450.0。

58、答案：D本题解析：知识点：工程总承包合同价款的约定。选项ABC均属于发包人提供的资料，属于招标文件的内容。

59、答案：A本题解析：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。清单量为5800m3，投标单位实际工程量为11200m3，进行综合单价分析时，工程量换算数量为11200/5800=1.93。

60、答案：B本题解析：每100m2瓷砖墙面中瓷砖的净用量=100/[（0.2+0.005）?×?（0.2+0.005）]=2379.54（块）。每100m2瓷砖墙面中瓷砖的总消耗量=2379.54×（1+3%）=2450.92（块）（注意：计算本题不需要瓷砖总消耗量的数据。）每100m2瓷砖墙面中结合层砂浆净用量=100×0.005=0.5（m3）。每100m2瓷砖墙面中灰缝砂浆净用量=[100-（2379.54×0.2×0.2）]×0.01=0.048（m3）。每100m2瓷砖墙面中水泥砂浆总消耗量=（0.5+0.048）×（1+1%）=0.55（m3）。

61、答案：A本题解析：建设单位管理费=工程费用（设备工器具购置费和建筑安装工程费用）×建设单位管理费率=（5000+3000）×3%=240万元

62、答案：B本题解析：知识点：设计概算的概念及其编制内容。设计概算一经批准，将作为控制建设投资的最高限额。

63、答案：A本题解析：教材P194本题考查的是招标控制价的编制。首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机具台班单价；同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价，然后将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价。

64、答案：D本题解析：定额单价法是编制施工图预算的常用方法，具有计算简单、工作量较小和编制速度较快、便于工程造价管理部门集中统一管理的优点。

65、答案：D本题解析：本题考查的是评标的内容。清标工作主要包含下列内容：1）对招标文件的实质性响应。2）错漏项分析。3）分部分项工程项目综合清单的合理性分析。4）措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析。5）其他项目清单完整性和正确性分析。6）不平衡报价分析。7）暂列金额、暂估价正确性复核。8）总价和合价的算术性复核及修正建议。9）其他应分析和澄清的问题。

66、答案：D本题解析：知识点：详细评审标准与方法。选项A，综合评估法为百分制；选项B，具有通用技术的招标项目宜采用经评审的最低投标价法；选项C，优先条件招标人事先在招标文件中确定

67、答案：A本题解析：本题考查的是进口设备原价的构成及计算。国际运费＝50×10%＝5（万元），国际运输保险费＝[（50＋5）/（1－3%）]×3%＝1.7（万元），到岸价CIF＝50＋5＋1.7＝56.7（万元），关税＝56.7×20%＝11.34（万元）。

68、答案：B本题解析：

69、答案：B本题解析：建筑工程的综合指标：“元/m2”或“元/m3”，故选项A说法错误；工艺管道一般以“t”为计算单位，选项C说法错误；概算指标的组成内容一般分为文字说明和列表形式两部分，以及必要的附录，故选项D说法错误。

70、答案：A本题解析：本题考查的是建设期利息。建设期利息主要是指建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息。利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。

71、答案：A本题解析：2021教材P292本题考查的是竣工决算的内容和编制。竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。

72、答案：D本题解析：@jin

73、答案：C本题解析：教材P231本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。评标只是对标书的报价和其他因素，以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比，而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能力的资格进行评审。

74、答案：D本题解析：A错误，生产性建设项目总投资由固定资产投资和流动资产投资组成；B错误，生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息和流动资金组成；C错误，铺底流动资金是指生产经营性建设项目为保证投产后正常的生产运营所需，并在项目资本金中筹措的自有流动资金。

75、答案：D本题解析：知识点：最高投标限价的编制。选项A错误，招标人应拒绝高于最高投标限价的投标报价；选项B错误，不足十五天，应进行延长；选项C错误，工程造价管理机构应责成招标人改正。

76、答案：B本题解析：教材P308新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。

77、答案：D本题解析：现场签证表一式四份，由承包人在收到发包人(监理人)的口头或书面通知后填写，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。

78、答案：A本题解析：本题考查的是工程造价指数的编制和动态管理。设备、工器具的种类、品种和规格很多。设备、工器具费用的变动通常是由两个因素引起的，即设备、工器具单件采购价格的变化和采购数量的变化，并且工程所采购的设备、工器具是由不同规格、不同品种组成的，因此设备、工器具价格指数属于总指数。由于采购价格与采购数量的数据无论是基期还是报告期都比较容易获得，因此设备、工器具价格指数可以用综合指数的形式来表示。

79、答案：D本题解析：投标人须知前附表不得与投标人须知正文内容有抵触。

80、答案：D本题解析：P37-39（1）分部分项工程费=∑（分部分项工程量×相应分部分项工程综合单价）（2）措施项目费=∑各措施项目费（3）其他项目费=暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费（4）单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费十其他项目费+规费+税金（5）单项工程造价=∑单位工程造价（6）建设项目总造价=∑单项工程造价

81、答案：B本题解析：2021教材P258本题考查的是预付款及期中支付。包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价（扣除暂列金额）的10%，不宜高于签约合同价（扣除暂列金额）的30%。

82、答案：D本题解析：本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。基本工作时间＝15（min/m2）＝1/4（小时/m2）＝1/32（工日/m2），工序作业时间＝1/32/（1-5%）＝0.0329（工日/m2），每平米的时间定额＝0.0329/（1-7%-3%-15%）＝0.0439（工日/m2），每立方