园林竣工合同协议书

园林竣工合同协议书第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方（以下简称“施工方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]1.业主为完成园林建设，拟与施工方签订园林竣工合同，明确双方的权利和义务；2.施工方具备园林建设的资质和能力，愿意承担园林建设的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。第一条合同范围1.1本合同园林竣工范围包括但不限于：园林景观设计、园林建筑施工、绿化种植、园林设施安装等。1.2施工方应按照业主提供的园林竣工图纸及施工方案进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第二条合同价格2.1本合同园林竣工价格为：[填写合同总价]元（大写：[填写合同总价大写]）。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后5个工作日内，业主支付施工方合同总价[填写比例]作为预付款；（2）施工过程中，业主根据施工进度支付施工方工程进度款，每次支付不低于合同总价[填写比例]；（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方剩余合同总价[填写比例]作为尾款。第三条施工期限3.1本合同约定的园林竣工施工期限为：[填写施工期限，如“自合同签订之日起至2023年12月31日止”]。3.2施工方如因客观原因无法按期竣工，应提前书面通知业主，并协商延长合同期限。第四条质量标准4.1施工方应严格按照国家及地方园林建设相关法律法规、行业标准和设计图纸进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，业主有权邀请具有相应资质的第三方机构对工程进行验收。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同约定的义务。如一方违反合同，导致合同无法履行或造成对方损失，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]。5.2施工过程中，如施工方擅自停工、窝工，业主有权解除合同，并要求施工方支付合同总价[填写比例]的赔偿金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的园林竣工施工期限届满之日。7.2除非双方达成书面一致意见，否则本合同不得擅自变更或解除。8.1本合同附件包括但不限于：园林竣工图纸、施工方案、工程量清单等。8.2附件与本合同具有同等法律效力，双方应共同遵守。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表人：[填写甲方代表人签名]乙方代表人：[填写乙方代表人签名]签订日期：[填写签订日期]注：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方（以下简称“施工方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]丙方（以下简称“监理方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]代表人：[填写丙方代表人姓名]1.业主为完成园林建设，拟与施工方签订园林竣工合同，明确双方的权利和义务；2.施工方具备园林建设的资质和能力，愿意承担园林建设的施工任务；3.监理方具备园林建设监理的资质和能力，愿意承担园林建设监理任务；4.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。第一条合同范围1.1本合同园林竣工范围包括但不限于：园林景观设计、园林建筑施工、绿化种植、园林设施安装等。1.2施工方应按照业主提供的园林竣工图纸及施工方案进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第二条合同价格2.1本合同园林竣工价格为：[填写合同总价]元（大写：[填写合同总价大写]）。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后5个工作日内，业主支付施工方合同总价[填写比例]作为预付款；（2）施工过程中，业主根据施工进度支付施工方工程进度款，每次支付不低于合同总价[填写比例]；（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方剩余合同总价[填写比例]作为尾款。第三条施工期限3.1本合同约定的园林竣工施工期限为：[填写施工期限，如“自合同签订之日起至2023年12月31日止”]。3.2施工方如因客观原因无法按期竣工，应提前书面通知业主，并协商延长合同期限。第四条质量标准4.1施工方应严格按照国家及地方园林建设相关法律法规、行业标准和设计图纸进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，业主有权邀请具有相应资质的第三方机构对工程进行验收。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。第五条甲方权益保障5.1甲方有权对施工过程进行监督，要求施工方按照约定的质量标准、施工期限完成工程。5.2甲方有权根据合同约定，按照工程进度支付合同价款。5.3甲方有权在合同约定的期限内要求施工方进行工程整改、修复或重建，以保证工程质量。5.4甲方在合同履行过程中享有优先权，包括但不限于工程款支付、工程质量把控、工程变更等。5.5甲方在合同履行过程中如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]。第六条乙方义务及限制6.1乙方应按照合同约定的范围、质量标准、施工期限完成工程。6.2乙方应接受甲方及监理方的监督、检查，按照甲方及监理方的要求进行整改。6.3乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]。6.4乙方在合同履行过程中，如涉及变更、增减工程，需提前书面征得甲方同意。未经甲方同意，乙方不得擅自变更、增减工程。第七条监理方的职责及权益7.1监理方应按照合同约定，对施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同要求。7.2监理方有权对施工过程进行监督检查，要求施工方按照约定的质量标准、施工期限完成工程。7.3监理方有权对乙方进行评估，对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行评价。7.4监理方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方进行整改，并承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2监理方在调解争议过程中，如发现乙方存在第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建筑工程施工合同协议书甲方（以下简称“业主”）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]代表人：[填写甲方代表人姓名]乙方（以下简称“施工方”）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]代表人：[填写乙方代表人姓名]丙方（以下简称“监理方”）：[填写丙方全称]地址：[填写丙方地址]代表人：[填写丙方代表人姓名]1.业主为完成建筑工程，拟与施工方签订建筑工程施工合同，明确双方的权利和义务；2.施工方具备建筑工程的资质和能力，愿意承担建筑工程施工任务；3.监理方具备建筑工程监理的资质和能力，愿意承担建筑工程监理任务；4.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，订立本合同。第一条合同范围1.1本合同建筑工程施工范围包括但不限于：建筑工程设计、建筑施工、安装工程、装饰装修等。1.2施工方应按照业主提供的建筑工程图纸及施工方案进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第二条合同价格2.1本合同建筑工程施工价格为：[填写合同总价]元（大写：[填写合同总价大写]）。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后5个工作日内，业主支付施工方合同总价[填写比例]作为预付款；（2）施工过程中，业主根据施工进度支付施工方工程进度款，每次支付不低于合同总价[填写比例]；（3）工程竣工验收合格后，业主支付施工方剩余合同总价[填写比例]作为尾款。第三条施工期限3.1本合同约定的建筑工程施工期限为：[填写施工期限，如“自合同签订之日起至2023年12月31日止”]。3.2施工方如因客观原因无法按期竣工，应提前书面通知业主，并协商延长合同期限。第四条质量标准4.1施工方应严格按照国家及地方建筑工程相关法律法规、行业标准和设计图纸进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，业主有权邀请具有相应资质的第三方机构对工程进行验收。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，直至验收合格。第五条乙方权益保障5.1乙方有权按照合同约定，按照工程进度接收合同价款。5.2乙方有权在合同约定的期限内要求业主进行工程款支付。5.3乙方有权在合同履行过程中，对甲方提出的变更、增减工程要求进行评估，并有权要求相应的价款调整。5.4乙方在合同履行过程中如发现甲方存在违约行为，有权要求甲方承担违约责任，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]。第六条甲方义务及限制6.1甲方应按照合同约定，按时支付合同价款。6.2甲方应接受乙方及监理方的监督、检查，按照乙方及监理方的要求进行整改。6.3甲方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为合同总价[填写比例]。6.4甲方在合同履行过程中，如涉及变更、增减工程，需提前书面征得乙方同意。未经乙方同意，甲方不得擅自变更、增减工程。第七条监理方的职责及权益7.1监理方应按照合同约定，对施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等方面符合合同要求。7.2监理方有权对施工过程进行监督检查，要求施工方按照约定的质量标准、施工期限完成工程。7.3监理方有权对甲方进行评估，对甲方的施工质量、进度、安