建设工程施工合同-安装定额2024年

建设工程施工合同——安装定额2024年通用合同编号：__________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于委托方委托施工方进行建设工程施工，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元1.6工程工期：自______年______月______日起至______年______月______日止。二、合同价格及支付方式2.1委托方同意按照本合同约定的价格向施工方支付工程款。2.2工程款支付分为三个阶段，具体支付比例和时间如下：（1）第一阶段：工程开工后一个月内，支付工程预算的30%；（2）第二阶段：工程进度达到50%时，支付工程预算的30%；（3）第三阶段：工程竣工验收合格后，支付剩余的40%。2.3委托方支付工程款时，施工方应提供等额的正式发票。2.4施工方同意按照本合同约定的时间节点完成工程，如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。三、施工要求3.1施工方应按照委托方的要求和技术标准进行施工，确保工程质量。3.2施工方应严格按照国家和行业的安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。3.3施工方应保证工程材料、设备及施工工艺的合法合规，不得使用假冒伪劣产品。3.4施工方应按照约定的时间节点向委托方报告工程进度，如有特殊情况应及时告知委托方。四、竣工验收及保修4.1施工方应在本合同约定的工期结束后，向委托方提交完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等。4.2委托方应在收到施工方提交的工程资料后一个月内组织验收，如委托方逾期不验收，施工方视为工程已验收合格。4.3验收合格的工程，施工方应按照约定进行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。五、违约责任5.1施工方如违反本合同的约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应的违约责任。5.2委托方如未按照约定时间支付工程款，应承担逾期付款的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期结束之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：________________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程预算书

4.施工方案

5.安全生产管理制度

6.材料和设备采购合同

7.验收报告

8.保修条款

9.工程进度报告

10.付款凭证

11.签证单

12.变更协议二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的施工方案、设计文件、技术标准进行施工，或使用假冒伪劣材料、设备的行为认定为违约。

2.施工方未按照约定的时间节点完成工程，或造成工程延期、停工的行为认定为违约。

3.施工方未按照约定的工程质量标准完成工程，或工程存在质量问题，经委托方指出后未及时整改的行为认定为违约。

4.委托方未按照约定的时间节点支付工程款，或逾期支付工程款的行为认定为违约。

5.委托方未按照约定的工程预算支付工程款，或无故拖欠工程款的行为认定为违约。

6.双方未履行友好协商解决争议的义务，一方直接提起诉讼的行为认定为违约。三、法律名词及解释：

1.建设工程施工合同：是指委托方和施工方为完成特定的建设工程项目，明确双方权利义务关系的协议。

2.工程设计文件：是指用于指导施工的图纸、技术要求、施工规范等文件。

3.施工图纸：是指详细的工程建设图，包括平面图、立面图、剖面图等。

4.工程预算书：是指根据工程设计文件和施工图纸，编制的包含工程造价和各项费用的计算书。

5.施工方案：是指施工方根据工程设计文件和施工图纸，编制的施工组织设计、施工进度计划、施工工艺等内容的文件。

6.安全生产管理制度：是指为保障工程施工安全，施工方制定的安全生产规章制度。

7.材料和设备采购合同：是指施工方为完成工程，与供应商签订的关于材料和设备采购的协议。

8.验收报告：是指工程完成后，施工方向委托方提交的工程质量、进度、安全等方面的报告。

9.保修：是指施工方在工程验收合格后，按照约定对工程质量问题提供的修复、更换等服务。

10.违约责任：是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工程进度计划，必要时签订进度延期协议。

2.工程质量问题：解决办法：施工方立即整改，委托方监督整改过程，直至达到约定的质量标准。

3.材料和设备不合格：解决办法：施工方立即更换不合格材料和设备，并承担相应责任。

4.工程变更：解决办法：双方协商确定变更内容，签订变更协议，并调整工程预算和进度计划。

5.付款争议：解决办法：双方查阅付款凭证，核实付款金额和时间，协商解决争议。

6.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，报告相关部门，依法承担赔偿责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设方之间的施工合同签订。

2.适用于安装定额2024年通用标准的建设工程施