2023年一级建造师之一建工程法规高分通关题型题库附解析答案

2023年6月一级建造师之一建工程法规

高分通关题型题库附解析答案

单选题（共50题）

1、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标违法行

为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定限

制期限长于6个月，公告期限为6个月

B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告

记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内

容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答

复前停止对违法行为记录的公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止

对违法行为记录的公告

【答案】B

2、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺，又将

此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记。后建筑企业无力偿还

甲、乙的借款，甲、乙拟行使抵押权。下列表述正确的是（）o

A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效

B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿

C.甲、乙按照债权比例清偿

D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿

【答案】C

3、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。

A.死亡20人，直接经济损失1000万

B.重伤30人，直接经济损失2000万

C.死亡50人，直接经济损失8000万

D.重伤9人，直接经济损失900万

【答案】A

4、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装期保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保

险生效日或终止日

B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担

起维修期的保险责任

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考

核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期

限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工

程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】D

5、根据《民法典》规定，建设工程施工合同不属于（）。

A.双务合同

B.有偿合同

C.实践合同

D.要式合同

【答案】C

6、下列有关著作权的主体，说法正确的是（）。

A.国家不得成为著作权的主体

B.施工单位所做出的投标文件，由施工单位享有著作权

C.勘察单位受建设单位委托作出勘察文件，未约定著作权归属，勘

察文件的著作权归建设单位

D.设计单位员工王某利用单位物质条件创作出的设计文件，由设计

单位承担责任，王某拥有于此设计文件的著作权

【答案】B

7、根据《建筑法》，某建筑施工企业在施工中偷工减料，使用不合

格的建筑材料和设备，并造成建筑工程质量不符合规定的质量标准,

应承担的法律责任是（）。

A.责令改正，处以罚款

B.责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书

C.负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失

D.依法追究刑事责任

【答案】C

8、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100

万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所有权

归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的是

()。

A.丁公司对其享有的份额有权转让

B.该楼发生的管理费用平均承担

C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%,有权决定该楼的重大修缮事宜

【答案】A

9、施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合

环境保护相关法律法规的是()。

A.工业废水处理达标后排入河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

【答案】A

10、甲建设单位与乙施工企业在建设工程施工合同中约定因合同所

发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁或向B地基层人民法院起诉。

工程地点在A市。后甲乙双方就工程质量发生争议，甲欲行使诉讼

权，下列甲方的做法符合法律规定的是（）。

A.A市只有一家仲裁委员会，甲有权向A仲裁委员会申请仲裁

B.甲不能申请仲裁，只能按照合同约定向B地人民法院起诉

C.甲不能申请仲裁，可以按照合同纠纷的管辖原则向被告所在地法

院起诉

D.甲只能选择诉讼，而且只能向A市人民法院起诉

【答案】D

11、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内容中，属于专

项应急预案应当规定的内容是（）。

A.处置程序和措施

B.应急预案体系

C.事故风险描述

D.预整及信息报告

【答案】A

12、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下

说法不正确的是（）。

A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工从事高处、低温劳动

C.应当对未成年工定期进行健康检查

D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

【答案】B

13、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。

A.罚款

B.拘役

C.罚金

D.有期徒刑

【答案】C

14、根据我国民法典律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是

()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖

该抵押物所得价款受偿

B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，按抵

押登记的先后顺序清偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的,

若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足

部分由债务人清偿

【答案】D

15、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺

陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术

问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失，则以下说法正确的是

()。

A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元

D.建设单位不可向安装公司索赔20万元

【答案】A

16、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合

同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓

储费的货物。保管人行使的权利是()o(2014)

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权

【答案】C

17、工程建设国家标准和行业标准均可分为强制性标准和()。

A.一般性标准

B.特殊性标准

C.推荐性标准

D.建议性标准

【答案】C

18、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的

投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元。评标结

束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，与

此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）。

A.1020万元

B.1010万元

C.1000万元

D.990万元

【答案】A

19、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有

付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款

协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是（）。

A.乙可以向法院另行起诉

B.乙可以申请法院恢复执行

C.该执行已经终结

D.乙可以提起审判监督程序

【答案】B

20、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工

单位在尚未竣工的建筑物内设置木工加工件，于是对其进行了警告

处理，该惩罚措施属于（）法律责任形式。

A.民事责任

B.行政处分

C.刑事责任

D.行政处罚

【答案】D

21、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重

新鉴定时，其所提出的证据证明（）,人民法院就应予准许重新鉴

定。

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】D

22、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安

装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责

任是0O

A.行政责任

B.宪政责任

C.刑事责任

D.国家赔偿责任

【答案】A

23、（2020年真题）马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动

合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则

试用期最晚应当戴止于（）。

A.11月1日

B.8月1日

C.7月1日

D.6月1日

【答案】C

24、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施

工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。

该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）o

A.行政处罚

B.行政裁决

c.行政处分

D.行政强制

【答案】A

25、建筑工程一切险和安装工程一切险的保险合同属于()合同。

A.财产保险

B.人身保险

C.责任保险

D.意外保险

【答案】A

26、某建设项目提交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9

点,某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标

文件送达，开标当时的正确做法是()o

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标委员会按废标处理

【答案】A

27、某工程项目施工合同于2014年6月5日签订，该工程的开工报

告于2014年6月15日批准，工程于2014年7月10日正式开工。

建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所

在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.2014年6月15日

B.2014年6月30日

C.2014年7月10日

D.2014年7月15日

【答案】B

28、建设工程法律具有()的特点，虽然主要是经济法的组成部分,

但还包括了行政法、民法商法等的内容。

A.广泛性

B.综合性

C.具体性

D.适应性

【答案】B

29、关于行政调解的说法，正确的是()。

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

【答案】C

30、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造

成50人以上100人以下重伤的事故是0。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】B

31、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动

事故现场物件需满足的条件是（）。

A.抢救财产的需要

B.疏通交通的需要

C.经项目负责人同意

D.保证移动物件人员的安全

【答案】B

32、关于地役权的说法，正确的是（）。

A.地役权自登记时设立

B.地役权属于担保物权

C.地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不

动产的效益

D.供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的,

地役权对受让人不具有约束力

【答案】C

33、某项工程由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）

工验收，承包人2013年6月22日提交竣工报告，则该工程于（）

进入缺陷责任期。

A.2013年7月20日

B.2013年8月20日

C.2013年9月20日

D.2013年12月20日

【答案】C

34、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，

发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，

后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3

个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资

利息的处理正确的是（）。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

【答案】C

35、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用

法律问题的解释》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是

()。

A.实际施工工人只能起诉与其合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包

人或违法分包人为本案当事人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人的就工程价款的清偿

承担连带责任

【答案】B

36、工程建设国家标准的制订程序分为以下四个阶段,下列的阶段划

分中，正确的是()o

A.征求意见、准备、送审和报批

B.准备、专家会审、征求意见和报批

C.专家会审、准备、征求意见和报批

D.准备、征求意见、送审和报批

【答案】D

37、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化街区、名

镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（）o

A.新建住宅

B.新建厂房

C.扩建必要公共服务设施

D.扩建办公楼

【答案】C

38、负责非中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理，并

接受国务院建设主管部门指导和监督的是（）。

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

C.市级建设主管部门

D.县级以上建设主管部门

【答案】B

39、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3

月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由

于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权,

其最迟必须在（）前行使。（2015真题）

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】C

40、建筑施工安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前

（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.6

B.2

C.3

D.4

【答案】C

41、施工单位参加工伤保险和投保意外伤害险的相同点在于（）。

A.都是强制性险种

B.被保险人都是现场危险作业人员

C.保险期间都是从开工到竣工

D.保费都由企业承担，个人不承担

【答案】D

42、关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。

A.宪法至上

B.同一部门制定的新法优于旧法

C.同一部门制定的特别法优于一般法

D.新的一般和旧的特别冲突时由全国人大裁决

【答案】D

43、根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地

方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染

源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应

应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的

【答案】A

44、下列有关劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同的表述中,

说法不正确的是()。

A.在试用期届满的

B.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

C.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的

D.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的

【答案】A

45、(2020年真题)根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物,

受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是

A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚

B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算

C.被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提

D.罚款处罚按照执法成本确定

【答案】C

46、按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企

业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部

门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可

以（）o2016

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

【答案】C

47、某施工合同约定按固定价结算工程价款。完工后双方无法就调

价问题达成一致，施工企业起诉并请求进行造价鉴定。关于该案鉴

定的说法，正确的是（）。

A.鉴定申请应当在庭审结束前提出

B.鉴定报告由造价主管部门出具

C.法院对鉴定请求不予支持

D.鉴定期间计入审限

【答案】C

48、甲的注册申请被批准后，省建设厅向他颁发了注册证书和执业

印章。根据规定，甲具有下列()情形时，其注册证书和执业印章将

失效。

A.注册有效期满未延续注册

B.因工作调动办理变更注册手续

C.申请专业增项注册未得到批准

D.所在聘用单位被降低资质等级

【答案】A

49、建设单位以工程质量不含格为由，拒绝支付工程款，施工单位

诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料中不属于证据的是()。

A.工程质量检测机构出具的鉴定报告

B.建设单位职工的书面证明材料

C.建设单位与施工单位签订的施工合同

D.建设单位提交的答辩状

【答案】D

50、关于建筑市场诚信行为公布时限的说法，正确的是（）。

A.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

B.建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.对整改确有实效的，可缩短不良行为记录信息的公布期限，但最

短不得少于4个月

【答案】B

多选题（共30题）

1、（2019年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同

纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行为中，造成建设工程

质量缺陷,应当承担过错责任的有（）。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑料不符合强制性标准

C.同意总承包人选择分包人分包专业程

D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E.直接指定分包人分包专业工程

【答案】ABD

2、（2019年真题）建设工程施工合同中，违约责任的主要承担方式

有（）

A.返还财产

B.修理

C.赔偿损失

D.继续履行

E.消除危险

【答案】CD

3、下列市场行为中，不属于承诺的有（）。

A.发布招标公告

B.发布拍卖公告

C.发售招标文件

D.发出中标通知书

E.递交投标文件

【答案】ABC

4、《民法典》规定，解除合同表述正确的有（）o

A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同

B.当事人协商一致可以解除合同

C.因不可抗力致使不能实现合同目的

D.一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处

理

E.合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任

【答案】BCD

5、根据我国《企业所得税法》的规定，计算企业所得税的应纳税所

得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（）。

A.成本

B.红利

C.费用

D.损失

E.收益

【答案】ACD

6、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材

误写为购买B型钢材，则施工单位()

A.只能按购买A型钢材履行合同

B.应按效力待定处理该合同

C.可以要求变更为按购买A型钢材履行合同

D.可以要求撤销该合同

E.可以要求确认该合同无效

【答案】CD

7、关于物杈的法律特征,下列说法正确的是()。

A.不是所有民事主体都能够成为物权权利人

B.物权的权利人是特定的，义务人是不特定的

C.物权是一种具有物质内容的、直接体现为财产利益的权利

D.同一物上不许有两个以上的物权并存,即“一物一权”

E.物权人有权排除他人对于他行使物权的干涉

【答案】BC

8、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量

合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）o

A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期

B.应当以鉴定合格日期为竣工日期

C.鉴定期间为顺延工期的期间

D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期

E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期

【答案】BC

9、根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有（）。

A.裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.依据伪造的证据作出的裁决

C.双方当事人均对裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.没有仲裁协议

【答案】AB

10、以下关于民事纠纷的特点说法正确的有（）。

A.民事纠纷主体之间的法律地位可以不平等

B.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议

C.发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同

争议是民事纠纷

D.民事纠纷主要包括合同纠纷和侵权纠纷

E.施工单位在施工中未采取相应防范措施造成他人损害属于民事纠

纷

【答案】BCD

11、关于民事诉讼管辖制度的说法，正确的有（）o2017

A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后，发现自己没有级别

管辖权，将案件移送至甲市中级人民法院审理，属于管辖权转移

B.因房屋买卖合同纠纷提起的诉讼应由房屋所在地人民法院管辖

C.房屋买卖合同纠纷案件不可约定管辖法院

D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致

E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖

【答案】BCD

12、根据《民事诉讼法》的规定，合同双方当事人可以在书面合同中

协议选择（）人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖。

A.被告住所地

B.合同履行地

C.侵权行为地

D.原告住所地

E.标的物所在地

【答案】ABD

13、根据《建设工程质量保证金普理办法》，关于缺陷责任期的说法,

正确的有（）

A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定

B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定

D.缺陷责任期届满,承包人对工程质量不再承担责任

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责

任期从实际通过竣工验收之日起计

【答案】ABC

14、下列主体中不可以作为保证人的是()。

A.经公司同意的某建筑公司西南分公司

B.某肿瘤医院

C.某理工大学

D.某知识产权协会

E.某工程咨询公司

【答案】BCD

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应在施工现场

()设置明显的安全警示标志。

A.楼梯口

B.配电箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工现场出口处

【答案】ABC

16、在建设工程中，常见的知识产权包括（）。

A.专利权

B.商标权

C.继承权

D.著作权

E.发明权及其它科技成果

【答案】ABD

17、在可撤销合同中，当事人享有的撤销权在下列（）情况出现

时，撤销权消灭。

A.当事人有争议的

B.合同已经履行完毕的

C.经法院确认没有撤销权的

D.具有撤销权的当事人明确表示或者以自己的行为放弃撤销权

E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内

没有行使撤消权

【答案】D

18、根据《民法典》的规定，施工企业从银行借款时可以作为抵押

物的有（）o

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

【答案】ACD

19、根据《招标投标法》和相关法律法规，下列评标委员会的做法

中，正确的有（）。（2015真题）

A.以所有招标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标

B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求

C.按照招标人的要求倾向特定投标人

D.在评标报告中注明评标委员会成员对评标结果的不同意见

E.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标

【答案】ABD

20、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的

土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质

和效力的说法，正确的有（）o2014

A.该约定属于有关相邻关系的约定

B.该约定属于土地承包合同

C.该约定属于地役权合同

D.没有进行登记不影响该约定的合同效力

E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地

上通行

【答案】CD

21、根据《民法典》，当事人一方可以解除合同的情形有（）o

A.当事人一方发生合并、分立

B.作为当事人一方的公民死亡

C.由于不可抗力致使合同不能履行

D.法定代表人变更

E.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行

【答案】C

22、根据《劳动法》规定，符合对未成年特殊保护规定的有（）。

A.不得安排未成年人从事矿山井下作业

B.不得安排未成年人从事低温、冷水作业

C.不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

D.不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动

E.用人单位应当对未成年人定期进行健康检查

【答案】A

23、《行政许可法》规定，下列事项