城市标志性建筑亮化施工合同

城市标志性建筑亮化施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方具备本项目所需的施工资质和技术能力；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经充分协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容（1）亮化设计方案的制定与实施；（2）施工材料的选择与采购；（3）施工过程中的质量控制与安全管理；（4）工程验收与保修；（5）违约责任与争议解决。1.2施工方应按照本合同约定的范围和内容完成本项目，并确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。第二条合同价格与支付2.1本项目的合同价格为人民币__________元（大写：____________________元整），包含所有施工材料、设备、人工等费用。2.2业主应在合同签订后的__________日内向施工方支付合同价格的__________%作为预付款。2.3剩余合同价格的__________%作为质保金，待工程验收合格后支付。2.4支付方式为银行转账，账户信息如下：户名：__________账号：__________开户银行：__________第三条施工期限3.1本项目的施工期限为__________日，自施工许可证颁发之日起计算。3.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主书面申请，并征得业主同意。3.3业主应按照本合同约定的时间节点提供施工场地、电源等施工条件，确保施工顺利进行。第四条工程质量与验收4.1施工方应按照业主提供的亮化设计方案进行施工，确保工程质量符合设计要求及相关法律法规。4.2施工过程中，业主有权对工程质量进行监督和检查，施工方应予以配合。4.3工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段，验收合格后方可投入使用。4.4初步验收应在施工完毕后__________日内进行，由业主组织相关单位进行。4.5最终验收应在初步验收合格后的__________日内进行，由业主组织相关单位进行。4.6施工方承诺本项目保修期限为__________年，自工程验收合格之日起计算。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的__________%乘以逾期天数。5.3业主如未按照约定时间支付合同款项，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的__________%乘以逾期天数。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.亮化设计方案2.施工图纸3.施工材料清单4.施工进度计划5.工程验收标准6.保修条款7.违约金计算公式8.施工资质证明9.相关法律法规及行业标准二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定时间完成工程，认定违约行为。2.施工方未按照设计要求及法律法规施工，认定违约行为。3.业主未按照约定时间支付合同款项，认定违约行为。4.业主未提供施工场地、电源等施工条件，认定违约行为。5.双方未履行合同约定的其他义务，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.亮化施工：指对建筑物进行外部照明装饰，提升建筑物的美感和夜间景观。2.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。3.质保金：指作为施工质量保证的押金，工程验收合格后支付。4.施工资质：指施工方具备的从事相应施工活动的资格证书。5.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，确保按期完成工程。2.设计变更：双方协商确定变更内容，及时修改设计方案。3.施工材料质量问题：及时更换不合格材料，确保工程质量。4.付款延迟：提醒业主按时支付款项，必要时协商延期支付。5.施工安全事故：立即启动应急预案，保障人员安全，报告相关部门。五、所有应用场景：1.城市