2024水利项目劳务分包合同书范本

编号：__________2024水利项目劳务分包合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024水利项目劳务分包合同书范本合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同适用范围1.3合同双方权利和义务1.4合同的生效、变更和解除第二章：项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目施工内容第三章：劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程质量标准第四章：劳务分包价格及支付4.1劳务分包价格4.2价格调整条款4.3支付方式和时间第五章：工期及进度5.1合同工期5.2工程进度计划5.3工期延误及延长第六章：劳务人员管理6.1劳务人员资格要求6.2劳务人员招聘与培训6.3劳务人员劳动保护与福利第七章：质量与安全管理7.1工程质量标准7.2质量管理措施7.3安全管理措施第八章：材料与设备8.1分包方提供的材料和设备8.2总包方提供的材料和设备8.3材料和设备的管理和使用第九章：违约责任9.1分包方的违约责任9.2总包方的违约责任9.3违约赔偿金额的计算方法第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点和机构10.3仲裁裁决的执行第十一章：合同的转让和分包11.1合同转让的条件和程序11.2分包的限制和条件第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件和程序第十三章：其他条款13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3法律适用和争议解决第十四章：附件14.1合同附件列表14.2附件内容说明合同编号2024WTRLW01第一章：总则1.1合同签订依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方协商一致签订。1.2合同适用范围本合同适用于2024年水利项目劳务分包工程，包括工程的分包、施工、验收、保修等全部过程。1.3合同双方权利和义务乙方按照合同约定完成分包工程，保证工程质量、安全、进度等满足总包方的要求。甲方按照合同约定提供施工条件、支付分包价款，并负责工程的整体管理和协调。1.4合同的生效、变更和解除1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。1.4.2合同的变更和解除必须经双方协商一致，并签订书面协议。第二章：项目概述2.1项目名称2024年某水利项目劳务分包工程2.2项目地点项目位于_______省/市/自治区_______县/市/区2.3项目规模项目规模为_______（如：大型水利枢纽、河道整治、水库加固等）2.4项目施工内容施工内容包括_______（具体描述分包工程的施工内容）第三章：劳务分包范围3.1分包工程内容分包工程包括_______（具体描述分包工程的各项工作内容）3.2分包工程量分包工程量为_______（具体描述分包工程的工程量）3.3分包工程质量标准分包工程的质量标准应满足_______（具体描述分包工程的质量标准）第四章：劳务分包价格及支付4.1劳务分包价格劳务分包价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2价格调整条款价格调整的方式和条件为_______（具体描述价格调整的条款）4.3支付方式和时间甲方按工程进度分阶段支付劳务分包价款，支付方式为_______（如：银行转账、现金等），具体支付时间为_______（具体描述支付时间）。第五章：工期及进度5.1合同工期合同工期为_______天。5.2工程进度计划乙方应按照甲方制定的工程进度计划完成工程，具体工程进度计划为_______。5.3工期延误及延长工期延误的原因和责任方为_______，工期延长的条件和程序为_______。第六章：劳务人员管理6.1劳务人员资格要求乙方应保证所派遣的劳务人员具备_______（如：专业技术资格、操作资格等）。6.2劳务人员招聘与培训乙方向甲方提供劳务人员的名单、资格证书等材料，并负责对劳务人员进行培训。6.3劳务人员劳动保护与福利乙方应按照国家和地方法律法规，为劳务人员提供劳动保护，并负责缴纳社会保险等福利。第七章：质量与安全管理7.1工程质量标准分包工程的质量标准应满足_______（具体描述分包工程的质量标准）。7.2质量管理措施乙方应建立健全质量管理体系，严格按照施工图纸、技术规范等要求进行施工。7.3安全管理措施乙方应建立健全安全生产管理体系，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。第八章：材料与设备8.1分包方提供的材料和设备乙方应按照甲方要求，提供分包工程所需的材料和设备，并保证其质量、性能符合合同规定。8.2总包方提供的材料和设备甲方应按照合同约定，提供分包工程所需的材料和设备，并负责现场管理和生活设施的提供。8.3材料和设备的管理和使用乙方应严格按照甲方提供的材料和设备管理制度进行管理，保证材料和设备的安全、合理使用。第九章：违约责任9.1分包方的违约责任乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。9.2总包方的违约责任甲方未按照合同约定支付价款，或提供施工条件的，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。9.3违约赔偿金额的计算方法违约赔偿金额的计算方法按照双方约定或合同履行中的实际情况确定。第十章：争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择调解或仲裁。10.2仲裁地点和机构仲裁地点为_______（具体地点），仲裁机构为_______（具体机构）。10.3仲裁裁决的执行仲裁裁决生效后，双方应按照裁决执行，不得再行上诉。第十一章：合同的转让和分包11.1合同转让的条件和程序合同转让应经双方同意，并签订书面转让协议。11.2分包的限制和条件乙方不得将其分包的工程转包给第三方，除非经甲方同意。第十二章：合同的终止和解除12.1合同终止的条件合同终止的条件为：_______（具体描述合同终止的条件）。12.2合同解除的条件和程序合同解除的条件为：_______（具体描述合同解除的条件），解除程序为：_______（具体描述合同解除的程序）。第十三章：其他条款13.1保密条款双方应对合同内容和履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。13.2不可抗力条款不可抗力事件发生后，双方应尽快协商，根据实际情况采取措施减轻损失。13.3法律适用和争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用_______（具体法律名称）。第十四章：附件14.1合同附件列表附件1：工程图纸附件2：技术规范附件3：分包工程量清单附件4：材料和设备清单14.2附件内容说明附件内容为合同履行中涉及的具体文件和资料。（合同双方签字盖章区域）甲方（总包方）签字：_________________日期：_______年_______月_______日乙方（分包方）签字：_________________日期：_______年_______月_______日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。说明：甲方作为总包方，对整个工程负有全面的质量管理、进度控制和安全保障责任，因此有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保分包工程的顺利进行。1.2甲方有权根据工程实际情况调整分包工程的内容和工程量。1.3甲方有权在合同约定的范围内对分包工程的价格进行调整。说明：合同履行过程中，如遇市场行情变化、政策调整等因素，甲方有权在合同约定的范围内对分包工程的价格进行调整，以维护双方的合法权益。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方应严格按照合同约定和甲方要求组织施工，确保工程质量、进度和安全。说明：作为分包方，乙方应对分包工程的施工质量、进度和安全负责，严格按照合同约定和甲方要求进行施工。2.2乙方应承担因自身原因导致工程质量、进度和安全不符合约定的责任。说明：乙方作为施工主体，应承担因自身原因导致工程质量、进度和安全不符合约定的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.3乙方应按照甲方要求提供相关施工资料、报表和验收资料。说明：乙方应主动向甲方提供施工过程中的相关资料、报表和验收资料，以便甲方对工程情况进行了解和把控。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊规定3.1第三方中介应公正、公平地履行调解、协调和监督职责。说明：第三方中介在合同履行过程中应保持公正、公平的态度，认真履行调解、协调和监督职责，以维护双方的合法权益。3.2第三方中介应保密合同双方的商业秘密。说明：第三方中介在履行调解、协调和监督职责过程中，应对合同双方的商业秘密予以保密，不得泄露给无关方。3.3第三方中介的调解、协调和监督结果具有法律效力。说明：第三方中介在合同履行过程中所做出的调解、协调和监督结果，经合同双方确认后具有法律效力，双方应予以执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范3.分包工程量清单4.材料和设备清单5.施工进度计划6.质量管理体系文件7.安全生产管理制度8.劳务人员名单和资格证书9.材料和设备管理制度10.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定时间支付劳务分包价款提供错误的施工图纸或技术规范未提供合格的施工场地和生活设施2.乙方违约行为未按约定时间完成分包工程分包工程质量不符合约定标准未遵守安全生产管理制度导致安全事故3.违约行为的认定违约行为的认定应依据合同条款和法律规定违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失违约方的违约行为应通过第三方中介进行认定和调解三、法律名词及解释：1.合同法调整合同关系的法律法规规定合同的签订、履行、变更、解除和终止等行为2.建筑法调整建筑行业行为的法律法规规定建筑项目的招投标、施工许可、质量管理等内容3.仲裁通过仲裁机构解决合同争议的一种方式仲裁裁决具有法律效力，双方均需执行4.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况如自然灾害、社会事件等，可能导致合同履行困难或无法履行四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误Solution:双方协商调整工程进度计划，必要时签订进度延期协议2.工程质量问题Solution:及