钢结构建设工程施工合同

2024钢结构建设工程施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.施工方是具备钢结构建设工程施工资质的专业施工企业，愿意承担该工程的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程内容1.1本工程为钢结构建设工程，包括（具体工程内容）等。1.2工程地点为（工程地点）。1.3工程质量标准应符合国家及行业相关规范和标准。第二条施工方的义务2.1施工方应按照合同约定的时间、质量标准完成工程施工，并保证工程安全。2.2施工方应严格按照国家及行业相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。2.3施工方应承担工程施工期间的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输等。2.4施工方应按照合同约定时间交付工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.5施工方在施工过程中应遵守环保法规，确保施工过程中的环境保护。第三条业主的义务3.1业主应按照合同约定的时间向施工方支付工程款。3.2业主应协助施工方办理工程施工所需的各类手续，包括但不限于施工许可、验收等。3.3业主应提供施工场地，并保证施工场地符合施工要求。3.4业主应按照合同约定时间提供施工所需的资料和设备。第四条工程款的支付4.1工程款支付分为三次，具体支付时间及比例如下：（1）第一次支付：合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）第二次支付：工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）第三次支付：工程验收合格后，支付合同总额的40%。4.2业主应在支付工程款时，向施工方提供等额的增值税专用发票。4.3施工方应按照合同约定时间向业主提供工程进度报告，以便业主按时支付工程款。第五条违约责任5.1施工方如未按照合同约定时间完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总额的1%per天。5.2业主如未按照合同约定时间支付工程款，应向施工方支付违约金，违约金为应付款额的1%per天。5.3双方如因不可抗力导致不能履行合同，应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件，根据情况协商减免违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更工程内容或工程地点的，应提前____天书面通知乙方，并承担由此产生的额外费用。说明：甲方在合同履行过程中，如需变更工程内容或工程地点，应提前通知乙方，并承担由此产生的额外费用。1.2甲方应按照合同约定时间向乙方支付工程款，如延迟支付，应承担延迟支付期间的利息，利息按照____%per天计算。说明：甲方未按照合同约定时间支付工程款，应承担延迟支付期间的利息，利息按照合同约定的利率计算。1.3甲方应指派专人负责工程的监督和协调，确保工程顺利进行。如甲方未能履行此义务，应承担由此产生的后果。说明：甲方在合同履行过程中，应指派专人负责工程的监督和协调，确保工程顺利进行。如甲方未能履行此义务，应承担由此产生的后果。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方应按照合同约定的质量标准、工程进度完成工程施工，如未按约定完成，应承担违约责任。说明：乙方在合同履行过程中，应按照合同约定的质量标准、工程进度完成工程施工。如乙方未按约定完成，应承担违约责任。2.2乙方应确保工程施工期间的安全，如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。说明：乙方在施工过程中，应确保工程施工期间的安全。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。2.3乙方应按照合同约定时间向甲方提供工程进度报告，如未按时提供，应承担相应的违约责任。说明：乙方在合同履行过程中，应按照合同约定时间向甲方提供工程进度报告。如乙方未按时提供，应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介在合同履行过程中，应保持中立立场，公正、客观地进行协调和监督。说明：第三方中介在合同履行过程中，应保持中立立场，公正、客观地进行协调和监督，以确保合同的顺利履行。3.2第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体承担比例在合同中另行约定。说明：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体承担比例在合同中另行约定。如双方未能在合同中约定，双方可协商确定。3.3第三方中介如未按照约定履行职责，应承担由此产生的后果，并承担相应的违约责任。说明：第三方中介在合同履行过程中，如未按照约定履行职责，应承担由此产生的后果，并承担相应的违约责任。3.4甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同，如双方同意解除，应提前____天书面通知第三方中介。说明：甲方和乙方在合同履行过程中，均有权解除与第三方中介的合同。如双方同意解除，应提前通知第三方中介，以便第三方中介做好相应的善后工作。本附件条款及说明为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。如有争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料设备明细表4.工程进度计划和施工计划5.质量保证书和材料合格证6.安全文明施工措施及费用预算7.合同履行过程中产生的所有变更文件8.工程验收报告和质量保修书9.付款凭证和工程进度报告10.违约金计算公式和相关法律文件二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定时间完成工程2.施工方未按合同约定质量标准完成工程3.施工方未按合同约定支付工程款4.甲方未按合同约定提供施工场地和资料5.甲方未按合同约定时间支付工程款6.甲方变更工程内容或工程地点未提前通知乙方7.乙方未按合同约定质量标准、工程进度完成工程施工8.乙方未确保工程施工期间的安全9.第三方中介未按约定履行职责三、法律名词及解释：1.钢结构建设工程：指以钢结构为主要受力结构的建筑工程。2.施工方：指具备钢结构建设工程施工资质的专业施工企业。3.业主：指拥有工程的合法所有权和处置权的一方。4.工程款：指按照合同约定，业主支付给施工方的施工费用。5.违约金：指一方未履行合同约定义务，应向对方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。7.质量保修书：指施工方向业主承诺工程质量保修的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并按合同约定支付违约金。2.工程质量问题：立即停工整改，直至符合合同约定标准。3.工程款支付争议：查看合同约定的付款条款，必要时可寻求法律途径解决。4.施工场地和资料提供不足：甲方应及时提供所需施工场地和资料。5.安全事故发生：及时报告并采取措施防止事态扩大，按合同约定承担责任。6.第三方中介不履行职责：协商解决，或根据合同约定解除与中介的合作关系。五、所有应用场景：1.甲方为钢结构建设工程的业主，乙方为具备施工资