2024的建设工程施工合同

2024的建设工程施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：__________二、乙方的义务和责任2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等全部工作。2.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得出现安全事故。2.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的所有资料和文件。2.5乙方应遵守国家法律法规，不得违法经营。三、甲方的义务和责任3.1甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方的工程款项。3.2甲方应提供工程所需的全部手续和资料，确保工程顺利进行。3.3甲方应对乙方的工作进行监督和检查，并提出合理化建议。3.4甲方应协助乙方处理工程中出现的问题，确保工程顺利进行。3.5甲方应遵守国家法律法规，不得违法经营。四、合同价格4.1乙方向甲方提供的工程总价款为人民币__________元（大写：__________元整）。4.2甲方按照本合同约定的付款方式向乙方支付工程款项。五、付款方式5.1甲方支付工程款项的方式如下：（1）合同签订后__________天内，甲方支付乙方工程总价的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的__________%作为尾款。5.2甲方支付工程款项时，乙方向甲方提供等额的发票。六、工程验收6.1工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行自检和验收。6.2甲方应组织相关单位对工程进行验收，并在验收合格后支付尾款。6.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新验收。七、违约责任7.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×__________%。7.2乙方工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。7.3甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×__________%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件：1.工程设计文件2.工程预算书3.相关法律法规及政策文件4.其他与工程相关的资料和文件一、附件列表：1.工程设计文件

2.工程预算书

3.相关法律法规及政策文件

4.其他与工程相关的资料和文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金。

2.乙方工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担由此产生的费用。

3.甲方未按照约定时间支付工程款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金。三、法律名词及解释：1.工程施工合同：双方约定乙方进行工程设计、施工、验收等工作，甲方支付工程款项的合同。

2.工程质量：工程完成后的质量标准，应符合合同约定和国家相关法律法规。

3.工期：工程完成的预定时间，按照合同约定的工期完成工程。

4.违约金：违反合同约定时，按照一定比例计算的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇到不可抗力等因素导致工程延期，双方应友好协商，根据实际情况调整工期和付款计划。

2.工程质量问题：如乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方整改，并承担由此产生的费用。

3.付款问题：如甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方可以与甲方协商解决，必要时可以依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程的设计、施工、验收等全部工作。

2