2024版建筑工程制式合同模板VIP

2024版建筑工程制式合同模板合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设工程项目施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。二、双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1提供合法的建设工程项目的相关手续和资料，确保工程的合法性。2.1.2按照约定的时间和方式支付工程进度款和竣工结算款。2.1.3负责办理工程项目的相关审批手续和协调相关关系。2.1.4按照合同约定提供施工场地和施工条件。2.2乙方的权利和义务2.2.1按照合同约定的工程内容、工程质量、工程进度和工程安全的要求，完成施工任务。2.2.2遵守国家和地方有关建设工程的法律法规和标准规范，保证工程质量、安全、进度和投资控制。2.2.3负责工程项目的施工组织和管理，确保工程项目的顺利实施。2.2.4按照约定的方式和时间提交工程进度报告、竣工报告等相关资料。2.2.5承担由于自身原因造成的工程质量问题、安全事故的责任和损失。三、工程价款及支付方式3.1工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2.1合同签订后__日内，甲方支付乙方工程总价款的__%。3.2.2工程进度达到__%后，甲方支付乙方工程总价款的__%。3.2.3工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__%。3.2.4剩余工程价款在质量保证期满后__日内支付。四、工程质量及验收4.1工程质量应符合国家、地方和行业有关标准和规范要求。4.2乙方应按合同约定的时间提交工程进度报告、竣工报告等相关资料，甲方应按约定时间进行验收。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。五、工程变更及解除5.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行或者继续履行合同失去意义的，双方可以协商变更或者解除合同。5.2合同变更或者解除的，双方应当签订变更协议或者解除协议，明确变更或者解除的内容、责任及损失赔偿等事项。六、违约责任6.1甲方未按约定时间支付工程进度款和竣工结算款的，应按照同期银行贷款利率支付滞纳金。6.2乙方未按约定时间完成施工任务的，应按照逾期天数赔偿甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价款的__%。6.3乙方工程质量不合格的，应承担整改费用，并按照不合格部分工程总价款的__%支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方提供的工程相关手续和资料2.乙方提交的工程进度报告、竣工报告等相关资料3.工程验收报告4.变更协议或解除协议5.工程预算报告6.工程进度款支付凭证7.竣工结算款支付凭证8.违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款和竣工结算款：根据合同约定，甲方应在规定时间内支付工程进度款和竣工结算款，若未能按时支付，则构成违约。2.乙方未按约定时间完成施工任务：根据合同约定，乙方应按约定的工期完成施工任务，若未能按时完成，则构成违约。3.乙方工程质量不合格：根据合同约定，乙方应保证工程质量符合相关标准和规范，若工程验收不合格，则构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主，负责办理工程项目的相关审批手续和协调相关关系。2.乙方：指合同中的施工单位，负责按照合同约定完成施工任务。3.工程验收：指对工程项目进行检查、测试、评估，以确定其是否符合合同约定的质量、安全、进度等要求。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方拖延支付工程进度款和竣工结算款：乙方可以与甲方沟通协商，要求按时支付；若协商不成，可以依法向法院提起诉讼。2.乙方延期完成施工任务：甲方可以与乙方沟通协商，要求按时完成；若协商不成，可以依法向法院提起诉讼。3.工程质量不合格：甲方可以要求乙方进行整改，并承担整改费用；若乙方拒绝整改，可以依法向法院提起诉讼。4.工程变更或解除：双方可以