2024铁路建设工程

2024铁路建设工程合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为铁路建设工程的业主，乙方为具备相关资质和经验的铁路建设工程施工单位，双方为平等主体，自愿签订本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：__________2.3合同价格支付方式：__________第三条工程质量3.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证工程质量。3.2工程质量验收标准：__________3.3工程质量保证期：__________第四条工程进度4.1工程计划开工日期：__________4.2工程计划竣工日期：__________4.3乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第五条甲方的义务和权利5.1甲方应按照合同约定提供施工场地和施工条件。5.2甲方应按照合同约定支付合同价款。5.3甲方对乙方施工过程进行监督，对工程质量、安全等进行检查。第六条乙方的义务和权利6.1乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。6.2乙方应按照合同约定支付合同价款。6.3乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工方案和安全规程施工，确保工程安全。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。7.3因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担返工、维修等费用。7.4因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案和安全规程3.工程量清单4.材料和设备采购清单5.工程质量验收标准6.工程进度计划7.付款凭证8.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，认定违约。2.甲方未按照合同约定支付合同价款，认定违约。3.乙方工程质量不合格，认定违约。4.甲方原因导致工程延期，认定违约。三、法律名词及解释：1.铁路建设工程：指新建、改建、扩建铁路线路、桥梁、隧道、站场、通信、信号等设施的活动。2.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程款、材料款、设备款等。3.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。4.工程质量验收标准：指国家和行业规定的工程质量验收标准。5.工程进度计划：指双方约定的工程完成时间表。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇工程变更，双方应协商调整合同价款和工期。2.施工条件变更：如遇施工条件变更，双方应协商解决，必要时可签订补充协议。3.付款问题：如遇付款问题，双方应按照合同约定履行付款义务，提供相应凭证。4.质量问题：如遇质量问题，乙方应按照约定进行返工、维修，并承担相应费用。5.工期延误：如遇工期延误，乙方应承担延期违约金，双方可协商延长合同工期。五、所有