标准施工招标文件的经典案例

标准施工招标文件的经典案例合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元。2.2合同价格包括但不限于：人工费、材料费、设备费、施工机具费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的变更事项，否则合同价格不得调整。第三条合同工期3.1开工日期：自双方签字之日起计算，工期为____个月。3.2竣工日期：按照本合同约定的工程内容和工程量，承包商应保证工程在开工日期后____个月竣工。3.3工期延误：因承包商原因导致工程延期，每延期一天，承包商应支付给业主违约金人民币____元。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准、规范、规定。4.2工程验收合格标准：工程质量应达到设计文件要求，并通过业主、设计单位、监理单位共同验收，验收合格后，视为工程竣工。第五条合同的履行5.1承包商应按照合同约定的内容、工程量、质量标准、工期等要求，完成本工程的施工。5.2承包商应按照合同约定的时间和方式，向业主提交工程进度报告、工程质量报告、工程安全报告等。5.3业主应按照合同约定的时间和方式，向承包商支付合同价款。5.4业主应按照合同约定的内容和方式，提供施工场地、施工条件、施工资料等。第六条合同价款的支付6.1合同价款的支付采取进度付款方式，具体支付比例和支付时间按照双方约定的付款计划执行。6.2业主在支付合同价款时，有权根据工程进度、工程质量、工程安全等情况，按照约定比例扣除违约金、质量保证金等。6.3承包商在收到业主的付款通知后，应按照约定时间和方式，向业主开具等额的正规发票。第七条违约责任7.1承包商未按照合同约定完成工程，或者工程质量不符合约定标准的，应当按照约定承担违约责任。7.2业主未按照合同约定支付价款，或者未按照约定提供施工条件的，应当按照约定承担违约责任。7.3双方因履行合同发生纠纷的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如果协商解决不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，支付完毕所有合同价款及违约金后终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工方案5.材料合格证6.设备合格证7.施工人员资格证书8.安全施工措施9.工程验收标准10.付款凭证二、违约行为及认定：1.承包商未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约。2.业主未按照合同约定支付价款，或未按照约定提供施工条件的，视为违约。3.双方因履行合同发生纠纷，经协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中委托施工的一方。2.乙方：指合同中承担施工的一方。3.合同价款：指双方约定的工程总造价。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指业主、设计单位、监理单位共同对工程质量、进度、安全等方面进行评估，达到设计要求即为验收合格。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的施工计划，并根据延误原因采取相应措施。2.工程质量问题：及时整改，并承担相应违约责任。3.付款纠纷：按照合同约定和付款计划执行，如有争议可通过协商或法律途径解决。4.施工条件不满足：双方协商解决，必要时可签订补充协议。五、所有应用场景：1.适用于