供水厂配电房施工合同

供水厂配电房施工合同合同编号：__________供水厂配电房施工合同甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为满足供水厂配电房施工需要，委托乙方进行施工，双方经充分协商，达成如下协议：第一条施工内容1.1本合同所述施工内容为供水厂配电房的电气设备安装、调试及相关土建工程。1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证施工质量符合国家标准及相关行业规范。第二条施工期限2.1本合同约定的施工期限为____年__月__日至____年__月__日。2.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。第三条施工质量3.1乙方应严格按照施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应在其施工范围内负责设备安装、调试、试运行及验收工作。3.3工程验收合格后，乙方应按照甲方要求提供相关技术培训和售后服务。第四条合同价款4.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方合同价款的方式为：____（分期支付/一次性支付）。第五条付款及结算5.1甲方按照本合同约定的付款方式，分期向乙方支付合同价款。5.2乙方完成施工并经验收合格后，甲方应在验收报告出具之日起____日内向乙方支付合同价款的____%。5.3乙方开具合法有效的税务发票，甲方按国家税务规定支付乙方税金。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的千分之五。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额的千分之五。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的施工期限届满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.供水厂配电房施工图纸2.施工技术规范和标准3.乙方提供的施工设备清单4.工程验收报告5.乙方资质证明文件6.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成施工，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合国家标准及相关行业规范，属于违约行为。4.乙方未提供技术培训和售后服务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.供水厂配电房施工合同：双方为完成供水厂配电房施工工程，明确双方权利和义务的协议。2.施工图纸：详细展示施工内容和要求的图文资料。3.施工技术规范和标准：规定施工过程中应遵循的技术要求和质量标准。4.违约金：因违约行为而支付给守约方的经济赔偿。5.工程验收：对施工完成的工程进行检查，确认是否符合约定要求的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收直至符合要求。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款方式及时支付款项。4.技术培训和售后服务：解决办法：乙方提供详细的技术培训和完善的售后服务。五、所有应用场景：1.供水厂配电房的新建或改建工程。2.施工方为供水厂