施工合同及安全协议2024年

施工合同及安全协议2024年通用合同编号：__________施工合同及安全协议甲方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4工程规模：__________

1.5工程预算：__________二、合同主体三、合同价款3.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、税费等。

3.3合同价款支付方式如下：

（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的30%；

（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；

（3）工程竣工并验收合格后，业主支付合同总价款的20%；

（4）剩余10%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。四、施工期限4.1双方确认，本工程施工期限为______天。

4.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、施工质量5.1乙方应按照设计和施工规范进行施工，保证工程质量符合国家相关标准和规范要求。

5.2乙方应承担工程质量验收责任，如出现质量问题，乙方应无条件进行修复，并承担相应费用。六、安全责任6.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和业主方的安全管理制度。

6.2乙方应按照业主方要求，做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的人身和财产安全。

6.3乙方应对施工现场的安全事故负责，并承担相应责任。七、违约责任7.1乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。

7.2如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担修复费用及因此产生的其他损失。

7.3如甲方未按照约定时间支付合同价款，甲方应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.工程设计图纸和技术规范

2.施工组织设计

3.工程预算明细表

4.安全防护措施方案

5.施工进度计划

6.质量保证书

7.安全事故应急预案

8.施工人员名单和资质证书

9.材料和设备采购合同

10.付款凭证和验收报告二、违约行为及认定：

1.未按约定时间完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成施工。

2.施工质量不符合约定：乙方施工的质量不符合国家和行业标准。

3.未按约定支付价款：甲方未按照合同约定的时间支付合同价款。

4.安全责任事故：乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。

5.违反安全规定：乙方未遵守国家安全生产法律、法规和业主方的安全管理制度。三、法律名词及解释：

1.施工合同：双方约定由乙方承建甲方工程项目的合同。

2.工程质量：工程满足设计要求、使用功能和国家和行业标准的程度。

3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

4.质保期：乙方对工程质量承担责任的期限。

5.安全事故：施工过程中造成人员伤亡或财产损失的事件。

6.安全生产：在施工过程中采取的措施，确保人身和财产安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，必要时与甲方协商延期。

2.施工质量问题：乙方应及时修复并承担修复费用，甲方有权要求赔偿。

3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，必要时可通过法律途径解决。

4.安全事故发生：乙方应立即报告并采取措施防止事故扩大，积极配合调查。

5.合同条款不明确：双方可通过协商补充合同条款，明确双方权利和义务。五、所有应用场景：

1.建筑工程项目