2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试绝密预测题附答案

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、某项目投资方案的现金流量如下图所示，基准收益率i=10％。从投资回收期的角度评价项目，则下列选项描述正确的是（）。A.该项目的静态投资回收期为7.2年B.该项目的动态投资回收期为8.4年C.若基准投资回收期为10年，则项目可行D.若基准投资回收期为7年，则项目可行

2、施工图设计文件的审查是根据国家法律、法规、技术标准与规范，对工程项目的结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的审查，审查工作由（）进行。A.建设行政主管部门B.监理单位C.质量监督站D.施工图审查机构

3、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.勘察单位

4、当一年中计息次数m＞1时，实际利率与名义利率相比，说法正确的是（）。A.实际利率大于名义利率B.实际利率小于名义利率C.实际利率等于名义利率D.无法确定

5、生产职工培训费指的是自行培训、委托其他单位培训人员的工资、工资性补贴等，生产职工培训费属于（）。A.与项目建设有关的其他费用B.与未来企业生产经营有关的其他费用C.企业管理费D.措施费

6、（2022年真题）建设单位委托专业设计单位进行二次深化设计绘制的图纸，应由（）审核签认。A.建设单位B.管理单位C.原设计单位D.勘察单位

7、下列造成质量缺陷的成因分析中，属于使用不当的是（）。A.任意拆除承重结构部件B.技术交底不清，违章作业C.施工方案考虑不周，施工顺利颠倒D.疏于检查.验收

8、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（）有关。A.收集方式B.施工场地C.资料收集人员D.时间间隔

9、在匀速进展横道图中完成的任务量可用（）表示。A.实物工程量、劳动消耗量或费用支出B.资金消耗量C.日完成劳动量D.单位时间完成任务量

10、某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。＜br>A.1B.2C.3D.4

11、编制土建工程预算时，场地平整与土方工程是以下列哪一种挖填厚度为分界线？()A.30cmB.40cmC.45cmD.50cm

12、某招标工程的招标控制价为1000万元，中标人的投标报价为987万元，施工图预算造价为980万元，则承包人的报价浮动率为（）。A.0.04%B.1.30%C.1.88%D.1.96%

13、某建设项目，设备工器具购置费1000万元，建筑安装工程费1500万元，工程建设其他费700万元，基本预备费160万元，涨价预备费200万元，建设期贷款利息300万元，则该项目的建设投资为（）万元。A.2500B.3360C.3560D.3860

14、关于公检法机关的组织体系及其在刑事诉讼中的职权，下列哪些说法是正确的A.公安机关上下级是领导与被领导关系，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销B.人民法院上下级是监督指导关系，上级人民法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判C.检察院实行双重领导，一方面对政府负责，一方面受最高检、上级检察院领导D.人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权

15、工程网络计划的工期优化是通过（）而使计算工期满足要求工期的过程。A.压缩关键工作之间的逻辑关系B.寻求工程总成本固定条件下最短工期安排C.压缩关键工作的持续时间D.压缩非关键工作的持续时间

16、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（）。A.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润B.在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润C.综合单价不做调整D.在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润

17、建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。这种施工图预算的审查方法是（）。A.筛选审查法B.分组计算审查法C.全面审查法D.重点审查法

18、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r

19、（）收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.质量监督机构

20、向生产厂家订购设备质量控制的工作中，在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应与（）一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研。A.制造单位B.施工单位C.采购单位D.设计单位

21、在工程建设中自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。A.以人为核心B.坚持质量标准C.质量第一D.坚持预防为主

22、按造价形成划分的建筑安装工程费，特殊地区施工增加费应列入（）。A.施工机械使用费B.分部分项工程费C.措施项目费D.间接费

23、发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（）。A.承包人自行增减的临时工程工程量B.因监理人抽查不合格返工增加的工程量C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量D.承包人自检不合格返工增加的工程量

24、其他项目清单是指因（）的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。A.招标单位B.投标单位C.监理单位D.国家规定

25、城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于（）。A.一个月B.三个月C.六个月D.一年

26、在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统的整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方法是（）。A.相关图法B.特性要因图C.排列图法D.直方图法

27、总概算文件包括总概算表、各单项工程综合概算书(表)、编制说明、主要建筑安装材料汇总表及：()A.设计费计算表B.建设单位管理费计算表C.工程建设其他费用概算表D.单位估价表

28、项目建设投资为2000万元，全部流动资金为400万元，建设期贷款利息200万元。建设投资中借贷资金为800万元，流动资金全部为自有资金。预计项目建成后年平均净利润为200万元，年平均贷款利息为15万元，年平均所得税为35万元。则该项目的总投资收益率为（）。A.9.23%B.9.62%C.10.26%D.10.34%

29、在2015版ISO9000族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（）介绍每一个原则。A.简述B.理论依据C.获益之处D.可开展的活动

30、某新建项目包含多个单项工程，则该项目新增固定资产的计算应以()为对象。A.建设项目B.单项项目C.单元工程D.单位工程

31、在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是（）。A.排列图B.因果分析图C.直方图D.控制图

32、为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，不属于监理工程师要做的三方面工作的是（）。A.定期收集进度报表资料B.现场实地检查工程进展情况C.实际进度数据的加工处理D.定期召开现场会议

33、关于工程延期审批原则的说法，正确的是()A.导致工期拖延确实属于承包单位的原因B.工程延期事件必须位于施工进度计划的关键线路上C.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D.批准的工程延期必须符合实际情况

34、某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。A.2B.3C.4D.5

35、当初步设计有详细设备清单时，计算比较具体，精确性较高的概算编制方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.类似工程预算法D.概算指标法

36、某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%和100%，则该预制构件的主要问题是（）。A.强度不足B.表面裂缝C.强度不足和表露裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋

37、（2022年真题）工程进度计划实施中检查发现，某工作进度拖后5天，该工作总时差和自由时差分别是6天和2天，则该工作实际进度偏差对总工期及后续工作的影响是（）。A.影响总工期，但不影响后续工作B.不影响总工期，但影响后续工作C.既不影响总工期，也不影响后续工作D.影响总工期，也影响后续工作

38、当采用简易计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%

39、工程质量是指工程满足()需要，符合国家法律、法规、设计文件、技术规范标准等的特性综合。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.质量监督机构

40、根据我国《宪法》和有关法律的规定，下列哪些表述是正确的A.全国人民代表大会常务委员会可以改变或者撤销澳门特别行政区制定的法律B.自治州的人大常委会组成人员最少10人以上联名，可以向本级人大常委会提出对本级政府、法院和检察院的质询案C.全国人民代表大会有权批准广东省和宁夏回族自治区的建置D.全国人大常委会选举孙某为中央军委副主席，这符合全国人大常委会的职权

41、（2017年真题）检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。A.工程监理规范B.工程技术规程C.专业验收规范D.质量验收统一标准

42、质量管理体系文件中（）的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。A.质量手册B.程序文件C.记录表格D.作业指导书

43、在时标网络计划的坐标体系中，（）主要用作网络计划时间参数的计算。A.计算坐标体系B.工作日坐标体系C.参数坐标体系D.日历坐标体系

44、监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（）。A.资金情况B.合同条件C.影响工期D.实际情况

45、工程中采用新工艺、新材料的，应有（）及有关质量数据。A.施工单位组织的专家论证意见B.权威性技术部门的技术鉴定书C.设计单位组织的专家论证意见D.建设单位组织的专家论证意见

46、根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以（）为准进行计算。A.完成后的实际值B.形成工程实体的净值C.定额工程量数量D.对应的施工方案数量

47、（2020年真题）对涉及技术领域广泛、问题复杂、仅依据合同约定难以决策的工程质量缺陷，应选用的辅助决策方法是（）。A.专家论证法B.方案比较法C.试验验证法D.定期观测法

48、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标2013－44号），工程施工中所使用的仪器仪表维修费应计入（）。A.施工机具使用费B.工具用具使用费C.固定资产使用费D.企业管理费

49、（）是工程设计的最后一个阶段。A.初步设计B.技术设计C.施工图设计D.设计准备

50、下列确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.建设工程设计单位配合施工的能力B.施工单位项目经理部组织能力C.已完工程项目的实际进度D.建设工程总进度目标对施工工期的要求二、多选题

51、某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为第21天和第20天，工作D的最早开始时间为第12天，持续时间为3天，则工作D的自由时差为（）天。A.5B.4C.3D.2

52、当工程发生需要加固补强的质量问题时，监理单位应先签发()。A.监理通知B.工程暂停令C.整改通知D.工程变更单

53、设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单位可进行设备试运行，试运行应由()批准。A.专业监理工程师B.安装单位项目负责人C.设备供应商D.总监理工程师

54、设计单位可以通过招投标、设计方案竞赛、建设单位直接委托等方式选择和委托。采用邀请招标方式的，招标人应当向（）个以上设计单位发出招标邀请书。A.2B.3C.4D.5

55、（2020年真题）工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（）。A.算数平均数和标准偏差B.中位数和变异系数C.算数平均数和中位数D.中位数和标准偏差

56、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员

57、BIM是以()技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型。A.三维数字B.机械信息模型C.建筑信息模型D.数字化模型

58、当采用一般计税方法计算计入建筑安装工程造价的增值税销项税额时，增值税的税率为（）。A.3%B.6%C.9%D.13%

59、以下关于监理工程师对于建设工程进度控制，说法正确的是（）。A.建设工程进度控制应根据唯一原则—进度总目标，编制计划并付诸实施B.建设工程进度控制从设计准备开始，涉及整个设计、施工阶段C.建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用D.监理工程师通过对建设单位和施工单位的协调，从而保证建设工程进度目标的实现

60、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

61、直方图可以用来描述质量的分布状态，当直方图呈左（或右）缓坡型时，主要是由于（）造成的。A.组距确定不当B.操作中对上限（或下限）控制太严C.数据混淆D.有意识去掉下限以下数据

62、土的含水率试验以（）为室内试验的标准。A.烘干法B.轻型或重型击实法C.环刀法D.灌砂法

63、下列关于投标人编制投标报价的原则中，说法正确的是（）。A.投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价中的所有内容B.投标人的投标报价不得低于所有投标人平均成本C.投标人的投标报价中某一子项高于招标控制价对应子项的应予废标D.执行工程量清单招标的，投标人必须按招标工程量清单填报价格

64、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉C.该案应适用的《刑法》条款D.该案对吴某的量刑问题

65、（）应督促承包单位精心地组织施工，挖掘各方面潜力，节约资源消耗，仍可以收到节约投资的明显效果。A.监理单位B.施工单位C.设计单位D.发包单位

66、为了有效地控制设计进度，需要将建设工程设计进度控制总目标按设计进展阶段进行划分，下列各项中不属于阶段性设计进度计划的是（）。A.设计准备工作进度计划B.初步设计工作进度计划C.年、季、月度设计进度计划D.施工图设计工作进度计划

67、工程勘察阶段，监理单位质量控制最重要的工作是审核与评定()。A.勘察方案B.勘察合同C.勘察任务书D.勘察成果

68、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。A.180B.184C.216D.220

69、2019年已建成年产30万吨的某钢厂，其投资额为8000万元，2022年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年，投资额的综合调整系数为1.26，估算拟建钢厂的投资额为（）万元。（生产能力指数取0.8）A.14633B.16815C.15168D.15304

70、（2018年真题）工程质量统计分析中，因分组数或组距确定不当，会形成（）直方图。A.折齿型B.孤岛型C.双峰型D.绝壁型

71、某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（）天。A.12B.13C.18D.19

72、大型复杂关键设备和成套设备一般采用()订货方式。A.市场采购B.指定厂家C.招标采购D.委托采购

73、危大工程应急抢险结束后，（）应当组织相关单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。A.质量监督机构B.建设单位C.施工单位D.监理单位

74、（2021年真题）下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。A.资金不到位B.计划安排不周密C.外单位临近工程施工干扰D.业主使用要求改变

75、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。A.监理单位B.建设单位C.安装单位D.供货厂商

76、工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围？()A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准

77、编制建筑单位工程概算一般有（）、概算指标法两种A.扩大单价法B.施工图预算法C.单价法D.实物量法

78、某项目建设投资额5000万元，建设期贷款利息500万元，全部流动资金600万元。项目投产后正常年份的息税前利润800万元，则该项目的总投资收益率为（）。A.14.29%B.14.55%C.13.11%D.16%

79、工程设备验收前，（）应提交设备验收方案，包括验收方法、质量标准、验收依据，经（）审查同意后实施。A.设备安装单位，建设单位负责人B.设备安装单位，专业监理工程师C.设备使用单位，施工单位技术负责人D.施工单位，总监理工程师

80、（2022年真题）根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理

81、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40％，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20

82、（）是我国使用较广的一种非破损检测方法。A.回弹法B.超声回弹综合法C.钻芯法D.后装拔出法

83、某项目各年的净现金流量见下表。该项目的投资回收期约为()年。A.2.72B.1.72C.3.42D.2.38

84、在双代号网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。A.6B.9C.12D.15

85、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段

86、建设工程项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。A.勘察阶段B.设计阶段C.招标阶段D.施工阶段

87、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。A.土方回填数量为0.26m3B.管理费、利润合价为77.41元C.机械费单价为38.12元/m3D.清单项目综合单价为82.84元/m3

88、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500--2013），工程量清单应由（）编制。A.招投标管理部门认可的代理机构B.具有相应资质的工程造价咨询人C.项目管理公司合同管理机构D.具有招标代理资质的中介机构

89、下列各项工作中，属于监理工程师控制建设工程施工进度工作的是（）。A.编制单位工程施工进度计划B.协助承包单位确定工程延期时间C.调整施工总进度计划D.定期向业主提供工程进度报告

90、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系

91、根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图设计文件审查合格后，施工图审查机构应当在（）个工作日内将审查情况报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门备案。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.5B.7C.10D.15

92、按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为()质量事故。A.一般B.严重C.重大D.特大

93、发生工程质量缺陷后，施工单位按工程监理单位审查认可的处理方案实施处理，工程监理单位对处理过程进行（），对处理结果进行验收。A.旁站监理B.巡视检查C.平行检验D.跟踪检查

94、根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财产损害，由（）承担赔偿责任。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.造成拖延的责任方

95、建筑工程险保险费项目一般按（）进行计量支付。A.均摊法B.凭据法C.估价法D.分解计量法

96、根据《卓越绩效评价准则》，卓越绩效模式的基本特征是（）A.强调以产品为中心B.强调以效益为中心C.强调可持续发展和社会责任D.强调战略导向

97、普通混凝土力学性能试验，试件应采用（）的标准试件，也可用边长为100mm或200mm的非标准试件。A.200mm×200mm×200mmB.160mm×160mm×160mmC.120mm×120mm×120mmD.150mm×150mm×150mm

98、（2021年真题）工程施工阶段进度控制的任务是（）。A.调查分析环境及施工现场条件B.编制详细的设计出图计划C.进行工期目标和进度控制决策D.编制施工总进度计划

99、下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优化工作E.基于BIM技术对其进行场地分析

100、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（）。A.9.2%B.10.0%C.11.5%D.12.5%

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：计算过程如下表所示：动态投资回收期=(10-1)+|-72.9|／77.1=9.95(年)静态投资回收期=(8-1)+|-150|／200=7.75(年)

2、答案：D本题解析：本题考查的是工程质量管理主要制度。施工图审查是指施工图审查机构按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。

3、答案：A本题解析：考核项目监理机构对施工进度计划的审查。在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。参见教材P129。

4、答案：A本题解析：2022/2021版教材P71本题考查的是资金时间价值的计算。当m=1时，实际利率等于名义利率；m＞1时，实际利率将大于名义利率；而且m越大，二者相差也越大。

5、答案：B本题解析：考核工程建设其他费用。与未来企业生产经营活动有关的其他费用包括：联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费。生产职工培训费属于与未来企业生产经营有关的其他费用里的生产准备费。参见教材P34。

6、答案：C本题解析：2022教材P100本题考查的是施工图设计质量管理。对于二次深化设计，应组织深化设计单位与原设计单位充分协商沟通，出具深化设计图纸，由原设计单位审核会签，以确认深化设计符合总体设计要求，并对相关的配套专业设计能否满足深化图纸的要求予以确认。

7、答案：A本题解析：考点:工程质量缺陷的成因。使用不当：竣工后对建筑物、构筑物或设施的装修、改造或使用不当等原因造成的质量缺陷。例如，装修中未经校核验算就任意对建筑物加层；任意拆除承重结构部件；任意在结构物上开槽、打洞、削弱承重结构截面等。选项BCD属于施工与管理不到位。参见教材P188。

8、答案：D本题解析：2022/2021版教材P91本题考查的是进度监测的系统过程。一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的时间间隔有关。

9、答案：A本题解析：2022/2021版教材P92本题考查的是横道图比较法。完成的任务量可以用实物工程量、劳动消耗量或费用支出表示。

10、答案：B本题解析：关键线路是：①—②—③—④—⑤—⑦—⑨和①—②—⑥—⑦—⑨两条，所以选B项。

11、答案：A本题解析：《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》第三章第一节第三条第一款人工平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时，按场地土方平衡竖向布置图另行计算。

12、答案：B本题解析：本题考查的是工程变更价款的确定方法。招标工程的报价浮动率L＝（1-中标价/招标控制价）×100%＝（1-987/1000）×100%＝1.3%。

13、答案：C本题解析：建设投资包括工程费用、工程建设其他费用及预备费。即建设投资=1000+1500+700+160+200=3560万元。

14、答案：A、B、D本题解析：A选项正确，公安机关上下级是领导与被领导关系，统一领导、分级管理，上级公安机关发现下级公安机关作出的立案决定有错误的，可以予以撤销；B选项正确，最高人民法院监督指导地方各级人民法院和专门人民法院的审判业务工作。上级人民法院监督指导下级人民法院的审判业务工作。上级法院可以撤销或者改变下级人民法院的裁判；C选项错误，检察院实行双重领导，但并不对政府负责而是对人大负责，另一方面受最高检、上级检察院领导；D选项正确，人民法院职权分为审判权以及为保障审判权的实施而享有的其他职权。

15、答案：C本题解析：暂无解析

16、答案：D本题解析：考核暂估价。暂估材料或工程设备的单价确定后，如果合同履行过程中价格发生变化，在综合单价中只应取代原暂估单价，不应再在综合单价中涉及企业管理费或利润等其他费的变动。参见教材P171。

17、答案：A本题解析：“筛选”审查法是能较快发现问题的一种方法。建筑工程虽面积和高度不同，但其各分部分项工程的单位建筑面积指标变化却不大。归纳为工程量、价格、用工3个单方基本指标，并注明基本指标的适用范围。

18、答案：B本题解析：2022/2021版教材P62本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当d＞c，判定为不合格批。当d≤c，则判定该批产品合格。

19、答案：B本题解析：考点:工程质量管理主要制度。竣工验收是建设单位组织，并自工程竣工验收合格起15日内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

20、答案：C本题解析：考核向生产厂家订购设备质量控制。在初选确定供货厂商名单后，项目监理机构应与建设单位或采购单位一起对供货厂商做进一步现场实地考察调研，提出建议，与建设单位和相关单位一起作出考察结论。参见教材P198。

21、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量控制原则。项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。

22、答案：C本题解析：考核按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。措施项目费包括安全文明施工费、夜间施工增加费、冬雨期施工增加费、特殊地区施工增加费、二次搬运费等。参见教材P18。

23、答案：C本题解析：对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。若发现工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化，应据实调整，正确计量。

24、答案：A本题解析：2022/2021版教材P132本题考查的是工程量清单编制。其他项目清单是指因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。

25、答案：B本题解析：2022/2021版教材P183本题考查的是项目工程验收。城市轨道交通建设工程自项目工程验收合格之日起可投入不载客试运行，试运行时间不应少于三个月。

26、答案：B本题解析：因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。因果分析图也称特性要因图，又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。选项A显示两种数据之间的关系；选项C寻找主次因素；选项D描述质量分布状态。

27、答案：C本题解析：暂无解析

28、答案：B本题解析：息税前利润=200+15+35=250万元；总投资=2000+400+200=2600万元；总投资收益率=250/2600=9.62%。

29、答案：A本题解析：考点:ISO质量管理体系的内涵和构成。针对每一个质量管理原则，通过“简述”介绍每一个原则；通过“理论依据”解释组织应该重视它的原因；通过“获益之处”告之应用这一原则的结果；通过“可开展的活动”给出组织应用这一原则能够采取的措施。参见教材P17。

30、答案：B本题解析：新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的，当单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。

31、答案：A本题解析：考点:工程质量统计分析方法。排列图可以形象、直观地反映主次因素。参见教材P68。

32、答案：C本题解析：2022/2021版教材P90本题考查的是进度监测的系统过程。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应认真做好以下三方面工作：定期收集进度报表资料；现场实地检查工程进展情况；定期召开现场会议。

33、答案：D本题解析：监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：合同条件、影响工期、实际情况。

34、答案：B本题解析：本题考查的是时间参数的计算及关键线路。本题的关键线路有①→②→⑦→⑧→⑨、①→③→⑥→⑦→⑧→⑨、①→④→⑤→⑨三条。

35、答案：A本题解析：设备及安装工程概算的编制方法包括：（1）预算单价法。当初步设计有详细设备清单时，可直接按预算单价（预算定额单价）编制设备安装工程概算。用预算单价法编制概算，计算比较具体，精确性较高。（2）扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，可采用主体设备，成套设备或工艺线的综合扩大安装单价编制概算。（3）概算指标法。当初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全，无法采用预算单价法和扩大单价法时，可采用概算指标编制概算。

36、答案：D本题解析：考点:工程质量统计分析方法。按累计频率划分，主要因素为0%～80%；次要因素为80%～90%；一般因素为90%～100%。蜂窝麻面和局部露筋出现的累计频率为73.5%，是该预制构件的主要问题。参见教材P67。

37、答案：B本题解析：2022教材P45本题考查的是网络计划时间参数的概念。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。进度拖后5天，未超过总时差6天，因此不影响总工期。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。进度拖后5天，超过自由时差2天，因此影响后续工作。

38、答案：A本题解析：

39、答案：A本题解析：建设工程质量简称工程质量。工程质量是指工程满足业主需要的，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。

40、答案：C本题解析：根据《澳门特别行政区基本法》第17条规定：“澳门特别行政区的立法机关制定的法律须报全国人民代表大会常务委员会备案。备案不影响该法律的生效。全国人民代表大会常务委员会在征询其所属的澳门特别行政区基本法委员会的意见后，如认为澳门特别行政区立法机关制定的任何法律不符合本法关于中央管理的事务及中央和澳门特别行政区关系的条款，可将有关法律发回，但不作修改。经全国人民代表大会常务委员会发回的法律立即失效。该法律的失效，除澳门特别行政区的法律另有规定外，无溯及力。”A错误。《地方各级人民代表大会组织法》规定：“在常务委员会会议期间，省、自治区、直辖市、自治州、设区的市的人民代表大会常务委员会组成人员五人以上联名，县级的人民代表大会常务委员会组成人员三人以上联名，可以向常务委员会书面提出对本级人民政府、人民法院、人民检察院的质询案。质询案必须写明质询对象、质询的问题和内容。”B错误。根据《宪法》第62条、第89条、第107条的规定：全国人民代表大会有权批准省、自治区和直辖市的建置，C正确。全国人大常委会是根据中央军委主席的提名，决定副主席的人选，而不是选举，D错误。

41、答案：C本题解析：2022/2021版教材P162本题考查的是检验批质量验收。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，是保证工程安全和使用功能的重要检验项目，必须从严要求，因此必须全部符合有关专业验收规范的规定。

42、答案：D本题解析：本题考查重点是“质量管理体系文件的编制内容”。指导书是指导监理工作开展的技术性文件，应按照国家与行业有关工程监理的法律法规、规范标准和质量手册“产品实现”章节中有关监理服务的策划与控制内容进行编制。作业指导书的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化、补充和衔接。因此，本题的正确答案为D。

43、答案：A本题解析：2022/2021版教材P64本题考查的是时标网络计划的坐标体系。计算坐标体系主要用作网络计划时间参数的计算。

44、答案：A本题解析：教材页码P133-135监理工程师在审批工程延期时应遵循下列原则：1.合同条件；2.影响工期；3.实际情况。注意题干是选择不包括的，故选项A符合题意。

45、答案：B本题解析：采用新工艺、新技术、新材料的工程，事先应进行试验，并应有权威性技术部门的技术鉴定书及有关的质量数据、指标，在此基础上制定相应的质量标准和施工工艺规程，以此作为判断与控制质量的依据。如采用的“三新”不符合现行强制性标准规定，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

46、答案：B本题解析：⒌工程量计算以形成工程实体为准，并以完成后的净值来计算的。

47、答案：A本题解析：2022/2021版教材P195本题考查的是工程质量事故处理。对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时可提请专家论证。

48、答案：A本题解析：2022/2021版教材P14～15本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。根据现行规定，在建筑安装工程费用中，施工机具使用费包括施工机械使用费和仪器仪表使用费两大部分。至于B、C，分别属于企业管理费的范畴。

49、答案：C本题解析：2022/2021版教材P113本题考查的是设计进度控制分阶段目标。施工图设计是工程设计的最后一个阶段，其工作进度将直接影响建设工程的施工进度，进而影响建设工程进度总目标的实现。

50、答案：D本题解析：本题考核知识点为施工进度控制目标的确定。确定施工进度控制目标的主要依据有：建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

51、答案：A本题解析：工作D最早完成时间为12+3=15；D工作的自由时差为（21-15,20-15）的最小值，即20-15=5。

52、答案：B本题解析：根据工程质量问题的处理程序，当发生工程质量问题时，监理工程师首先应判断其严重程度，对可以通过返修或返工弥补的质量问题签发《监理通知》;对需要加固补强或质量问题的存在影响下道工序和分项工程质量的质量问题应签发《工程暂停令》。

53、答案：D本题解析：设备安装单位认为达到试运行条件时，应向项目监理机构提出申请。经现场监理工程师检查并确认满足设备试运行条件时，由总监理工程师批准设备安装承包单位进行设备试运行。试运行时，建设单位及设计单位应有代表参加。

54、答案：B本题解析：采用邀请招标方式的，招标人应当向三个以上设计单位发出招标邀请书。

55、答案：C本题解析：2022/2021版教材P56～57本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。描述数据分布集中趋势的算术平均数、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差、变异系数。

56、答案：C本题解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报验表后，由专业监理工程师审查。专业监理工程师应审查施工单位的测量依据、测量人员资格和测量成果是否符合规范及标准要求，符合要求的，予以签认。参见教材P111。

57、答案：A本题解析：根据McGrawHill集团、美国国家BIM标准的定义和国际标准组织设施信息委员会对BIM的定义，依据相关文献及资料总结如下：(1)BIM是以三维数字技术为基础，集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达。(2)BIM是一个完善是信息模型，能够连接建筑项目生命期不同阶段的数据模型，是对工程对象的完整描述，提供可自动计算、查询、组合拆分的实时工程数据，可被建设项目各参与方普遍使用。(3)BIM具有单一工程数据源，可解决分布式、易购工程数据之间的一致性和全局共享问题，支持建设项目生命期中动态的工程信息创建、管理和共享，是项目实时的共享数据平台。所以答案选择A。

58、答案：C本题解析：教材页码P19-23当采用一般计税方法时，建筑业增值税税率为9%。

59、答案：C本题解析：2022/2021版教材P1本题考查的是进度控制的概念。建设工程进度控制的最终目的是按预定的时间动用或提前交付使用，建设工程进度控制的总目标是建设工期。

60、答案：B本题解析：2022/2021版教材P135本题考查的是工程延期的控制。监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生。（1）选择合适的时机下达工程开工令；（2）提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责；（3）妥善处理工程延期事件。

61、答案：B本题解析：考点:工程质量统计分析方法。左（或右）缓坡型主要是由于操作中对上限（或下限）控制太严造成的。参见教材P73。

62、答案：A本题解析：B为地基土最佳含水量时最大干密度测定试验检测方法。CD均为压实度试验检测方法。

63、答案：D本题解析：选项A错误，投标人应依据行业部门的相关规定自主确定投标报价。但涉及不可竞争性费用，应按相关规定进行报价。选项B错误，投标人的投标报价不得低于工程成本。选项C错误，投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标。

64、答案：B本题解析：《高检规则》第513条规定，双方当事人可以就赔偿损失、赔礼道歉等民事责任事项进行和解,并且可以就被害人及其法定代理人或者近亲属是否要求或者同意公安机关、人民检察院、人民法院对犯罪嫌疑人依法从宽处理进行协商,但不得对案件的事实认定、证据采信、法律适用和定罪量刑等依法属于公安机关、人民检察院、人民法院职权范围的事宜进行协商。故本题的正确答案为B。

65、答案：A本题解析：由于建设工程的投资主要发生在施工阶段，在这一阶段需要投入大量的人力、物力、财力等，是工程项目建设费用消耗最多的时期，浪费投资的可能性比较大。因此，监理单位应督促承包单位精心地组织施工，挖掘各方面潜力，节约资源消耗，仍可以收到节约投资的明显效果。参建各方对施工阶段的投资控制应给予足够的重视，仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织、经济、技术、合同等多方面采取措施，控制投资。

66、答案：C本题解析：本题考查的是设计进度控制分阶段目标。为了有效地控制设计进度，需要将建设工程设计进度控制总目标按设计进展阶段和专业进行分解，建设工程设计主要包括设计准备、初步设计、技术设计、施工图设计等阶段。

67、答案：D本题解析：监理工程师对勘察成果的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。审核与评定包括程序性审查和技术性审查。

68、答案：B本题解析：本题考查的是物价变化。P＝P0（a0＋a1×A/A0＋a2×B/B0＋a3×C/C0＋a4×D/D0）＝200×[0.2＋0.8（0.5×80%/100%＋0.5×1）]＝184（万元）。参见教材P167。

69、答案：C本题解析：本题考查的是投资估算编制方法。拟建钢厂的静态投资额＝8000×（50/30）0.8×1.26＝15168（万元）。

70、答案：A本题解析：2022/2021版教材P73本题考查的是工程质量统计分析方法。出现折齿型直方图的原因：分组组数不当、组距确定不当。

71、答案：B本题解析：2022/2021版教材P32本题考查的是流水施工工期的确定。经计算可知，计算流水施工工期＝2＋5＋9－3＝13（天）。

72、答案：C本题解析：设备招标采购一般用于大型、复杂、关键设备和成套设备及生产线设备的订货。选择合适的设备供应单位是控制设备质量的重要环节。

73、答案：B本题解析：危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

74、答案：B本题解析：2022/2021版教材P2本题考查的是影响进度的因素分析。组织管理因素：如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。选项A属于资金因素；选项C属于社会环境因素；选项D属于业主因素。

75、答案：B本题解析：暂无解析

76、答案：C本题解析：暂无解析

77、答案：A本题解析：编制建筑单位工程概算一般有扩大单价法、概算指标法两种，可根据编制条件、依据和要求的不同适当选取。对于通用结构建筑可采用“造价指标”编制概算；对于特殊或重要的建构筑物，必须按构成单位工程的主要分部分项工程编制，必要时结合施工组织设计进行详细计算。

78、答案：C本题解析：暂无解析

79、答案：B本题解析：设备检查验收前，安装单位提交设备检查验收方案：验收方法、质量标准、验收的依据，专业监理工程师审查同意后实施。

80、答案：B本题解析：2022教材P169本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。

81、答案：D本题解析：考核投资估算编制方法。应收账款=年经营成本/应收账款周转次数=3000×40%/60=20（万元）。