公路工程施工协议书4_第1页
公路工程施工协议书4_第2页
公路工程施工协议书4_第3页
公路工程施工协议书4_第4页
公路工程施工协议书4_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024公路工程施工协议书4合同编号:__________甲方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________乙方:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________鉴于甲方为工程项目的业主,具备项目建设的相关权利和义务;乙方为具备相应资质的施工单位,愿意承担该工程项目的施工任务。双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则,经协商一致,签订本协议书。一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程总投资:__________二、合同条款2.1乙方应按照甲方的要求,按时完成工程施工,确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.2乙方应严格按照合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方应保证工程安全,确保在施工过程中不发生安全事故,如因乙方原因导致安全事故,乙方应承担全部责任。2.4乙方应按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸进行施工,如乙方对设计文件和施工图纸有疑问,应及时向甲方提出,经甲方确认后方可施工。2.5乙方应按照合同约定的价格支付工程款,甲方应按时支付乙方工程进度款。2.6乙方应承担工程验收、保修等费用,并按照甲方的要求提供相关资料。2.7乙方应遵守国家法律法规,严格执行施工现场的管理制度,保障施工现场的秩序和环境卫生。2.8乙方应承担因施工过程中对第三方造成损害的责任,并承担因此产生的全部费用。2.9乙方应承担因施工过程中对甲方设备、设施造成损害的责任,并承担因此产生的全部费用。2.10乙方应承担合同履行过程中的其他相关费用。三、合同价格3.1本工程合同总价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。3.2乙方报价应包含工程全部内容,包括但不限于人工费、材料费、设备费、施工机具费、措施费、管理费、利润等。3.3甲方支付乙方工程进度款,支付比例为:__________%。3.4乙方应在合同约定的付款时间内,向甲方提供合法、有效的发票。四、合同履行4.1乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成工程施工。4.2甲方应按照合同约定的时间支付乙方工程进度款。4.3甲方应协助乙方办理工程施工所需的相关手续。4.4甲方应提供乙方施工所需的现场条件,包括但不限于施工场地、水电接入、交通保障等。4.5甲方应按照合同约定,对乙方施工过程进行监督和检查。4.6甲方应按照合同约定,对乙方施工成果进行验收。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程施工的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总价款的__________%。5.2甲方未按照合同约定支付乙方工程进度款的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金,违约金金额为未支付工程进度款部分的__________%。5.3乙方未按照合同约定保证工程质量的,甲方有权要求乙方返工、修复,并承担因此产生的全部费用。5.4乙方未按照合同约定保证工程安全的,甲方有权要求乙方停工,并承担因此产生的全部费用。5.5甲方未按照合同约定提供施工现场条件的,乙方有权要求甲方履行合同,并承担因此产生的全部费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格之日终止。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方变更甲方如因项目调整、政策变化等原因需要变更工程内容、规模、工期等,应提前通知乙方,并经乙方同意后方可变更。如变更导致乙方额外支出,甲方应承担相应费用。1.2甲方延期付款如甲方因特殊原因无法按合同约定时间支付工程进度款,甲方应提前通知乙方,并经乙方同意后可延期支付。延期支付期间,甲方应支付乙方延期付款的利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。1.3甲方监督和检查甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,以确保工程施工符合合同约定的质量、安全和进度要求。乙方应积极配合甲方的监督和检查。1.4甲方验收甲方应对乙方施工成果进行验收,验收合格后方可支付尾款。如甲方对验收结果有异议,应书面通知乙方,并共同协商解决。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方质量保障乙方应严格按照国家相关标准和合同约定进行施工,确保工程质量。如工程质量不符合约定,乙方应承担修复、返工等费用,并支付违约金。2.2乙方进度保障乙方应确保按合同约定的工期完成工程施工。如因乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金,违约金金额为合同总价款的__________%。2.3乙方安全责任乙方应加强施工现场安全管理,确保施工现场的安全。如发生安全事故,乙方应承担相应责任,并支付违约金。2.4乙方资料提供乙方应按照甲方要求,及时提供施工过程中的相关资料,包括但不限于施工方案、进度报告、验收资料等。三、第三方中介时的附加条款及说明3.1第三方中介选择当涉及第三方中介服务时,甲方、乙方应共同选择具备相应资质和信誉的第三方中介机构。3.2第三方中介费用第三方中介的费用应由甲方、乙方按照约定的比例承担。如因第三方中介原因导致纠纷,甲方、乙方应共同协商解决。3.3第三方中介结果认可第三方中介的结果一经甲方、乙方认可,即具有法律效力。双方应按照第三方中介的结果履行合同义务。3.4第三方中介保密甲方、乙方应对第三方中介提供的资料和信息保密,不得泄露给无关第三方。如泄露导致损失,甲方、乙方应共同承担责任。本附件条款及说明为合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。如有争议,双方应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.施工方案4.工程进度报告5.验收资料6.安全事故应急预案7.施工安全防护措施8.工程质量保修书9.第三方中介机构资质证明10.第三方中介服务合同二、违约行为及认定:1.乙方未按照合同约定完成工程施工,认定违约。2.甲方未按照合同约定支付乙方工程进度款,认定违约。3.乙方未按照合同约定保证工程质量,认定违约。4.乙方未按照合同约定保证工程安全,认定违约。5.甲方未按照合同约定提供施工现场条件,认定违约。6.甲方、乙方未按照约定选择第三方中介机构,认定违约。7.甲方、乙方未按照第三方中介的结果履行合同义务,认定违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主方,具备项目建设的相关权利和义务。2.乙方:指合同中的施工单位,具备相应资质,承担工程施工任务。3.工程质量:指工程符合国家相关标准和技术要求,满足使用功能和安全性要求。4.工程安全:指工程施工过程中人员和设施的安全。5.违约金:指一方未履行合同约定义务时,应向对方支付的赔偿金。6.第三方中介:指在合同履行过程中提供专业服务的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应采取措施加快施工进度,并向甲方支付违约金。2.工程质量问题:乙方应负责修复、返工,并支付违约金。3.安全事故发生:乙方应立即报告并采取措施防止扩大损失,甲方有权要求停工。4.甲方付款延误:甲方应支付乙方延期付款的利息,利息按中国人民银行同期贷款利率计算。5.第三方中介服务不满意:甲方、乙方可共同选择新的第三方中介机构,并与之签订服务合同。五、所有应用场景:1.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论