工程建设合同管理

工程建设合同管理一、单项选择题（20题，每题2分，共计40分）1、合同是平等主体的（D）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。A.法人B.法人和其他组织C.自然人D.自然人、法人和其他组织2、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A）A．已经成立B．完备形式后成立C．效力待定D．未成立3、要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（C）。A.承诺B.部分承诺C.新要约D.拒绝4、要约人从自身利益考虑希望使发出的要约不生效，合同法规定构成要约撤回的条件是，撤回通知（A）。A.应在不迟于对方收到要约的时间到达对方B.应在对方作出承诺以前到达对方C.应在对方承诺到达要约人以前到达对方D.发出和到达时间不受限制5、由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C）。A.可视为无效合同B.按可撤销合同对待C.在接受货币一方所在地履行D.在支付货币一方所在地履行6、被仲裁机构裁定为可撤销合同，自（A）起合同不具备法律效力。A.合同签字日B.合同开始履行日C.一方将撤销申请提交仲裁机构日D.仲裁机构发出裁决通知书日7、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是（B）A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书8、《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（C）到达受要约人A．要约到达对方之前B．受要约人发出承诺之后C．受要约人发出承诺之前D．承诺到达对方之前9、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标根据《合同法》，(C)10、合同法规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（D）享有的中止履行义务的权利。A.中止B.承包商C.工程师D.业主和承包商11、合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定（A）享有的中止履行义务的权利。A.先履行义务方B.后履行义务方C.合同当事人双方D.合同担保人12、合同履行过程中由于客观条件的改变，双方通过协商后签订了变更合同的协议，但由于协议中的变更内容约定不明确致使双方无法按协议履行，则（C）。A.视为合同自行终止B.视为无效合同C.合同有效，变更协议也有效D.合同有效，推定未变更13、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A）。A.应当经债权人同意B.无需经债权人同意，但应通知债权人C.无需经债权人同意，但应办理公证手续D.无需经债权人同意，也无需通知债权人14、债权人决定将合同中的义务转让给第三人时，（D）。A.需征得对方同意B.不需征得对方同意，但应办理公证手续C.不需征得对方同意，也不必通知D.不需征得对方同意，但需通知对方15、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立法人，原签订的合同（D）。A.因当事人的法人消灭合同责任终止B.因当事人的法人消灭合同归于无效C.因当事人的法人消灭属于可撤销合同D.仍然有效，由分立的法人享受连带责任，承担连带债务16、因承包商企业破产业主单方发出解除合同的通知后，订立的合同即行终止，但（D）条款仍然对双方有约束力。A.保险B.质量控制C.进度控制D.支付与结算17．违约当事人支付了违约金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方（C）。A.在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再履行合同B.在继续履行工程中可更换标的C.必须按合同决定条件继续履行D.可以拒绝继续履行18．合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致，则（B）A.必需请第三方调解后才能仲裁B.可以不进行调解直接申请仲裁C.可以直接向法院起诉D.可以向仲裁机构申请仲裁19．合同某一方当事人对仲裁机构裁决的合同争议不满时，（D）。A.拒绝执行仲裁决定B.无条件执行仲裁决定C.向另一仲裁机构再次提出申请仲裁D.向法院提起诉讼申请20．约定的标的是什么，就应以什么标的交付，不允许采用其它代替行的标的交付，符合经济合同履行的（B）原则。A.全面履行B.实际履行C.强制履行D.监督履行二、多项选择题（10题，每题2分，共计20分）1、承诺发生法律效力的情况包括（BE）。A.超过有效期发出的要约内容完全一致的答复B.承诺对要约内容作了非实质行变更，要约人同意C.承诺对要约内容作了非实质行变更，要约人反对D.在有效期内作出的答复超过规定时间到达对方，要约人及时发出拒绝通知E.在有效期内作出的答复超过规定时间到达对方，要约人未及时发出拒绝通知2、为了使要约不生效，要约人可以发出撤销通知的条件包括（BC）。A.对要约内明确承诺期限的要约B.对要约内未明确承诺期限的要约C.在对方作出承诺以前D.在接到对方承诺以后E.在发出签订合同通知以前3、合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（BCDE）情形之时，可以行使不安抗辩权。A.未按合同约定办理保险一、单项选择题（20题，每题2分，共计40分）1.____模式运作的项目周期长，业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。(C)A.设计—招标—建造 B.设计—建造C.项目管理 D.设计—采购—建设2.______模式具有最明确的责任划分，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。(B)A.设计—招标—建造 B.设计—建造C.项目管理 D.设计—采购—建设3.______适用于工期比较短，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。(A)A.固定总价合同B.成本加酬金合同C.纯单价合同D.成本补偿合同4．建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员可以（A）。A.参加开标会 B.作为评标委员C.决定中标人 D.参加定标投票5.根据招投标法的规定，投标人少于____家的，招标人应当依照招投标法重新招标。(B)A.2 B.3 C.4 D.56．在招标投标活动中，（C）属于违反招标投标法的行为。A.没有编制标底 B.委托代理机构进行招标C.在招标文件中规定不允许外省施工单位D.委托评标委员会定标7．招标代理行为属于（A）。A.委托代理 B.法定代理C.指定代理 D.复代理8．招标文件中的投保须知是为了（A）。A.指导投标人正确报价 B.避免投标人中标后拒签合同C.避免泄漏标底 D.进行资格预审9．招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自（D）。A.参与竞争的投标人 B.招标单位的董事会C.上级行政主管部门 D.省，市政府部门提供的专家名册10.某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为5000万元人民币，该项目(A)A.必须公开招标 B.可直接委托发包C.必须邀请招标 D.必须聘请招标代理机构委托发包11.不同的招标方式，不同的招标内容，招标用的文件是不一样的，如公开招标用的文件准备就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内的全部文件的准备。而邀请招标用的文件中就不含_____等内容。(A)A.招标公告、投标资格预审 B.招标文件、中标通知书C.招标公告、中标通知书 D.招标文件、投标资格预审12.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为____以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的____。(D)A.3人1/3 B.5人1/3C.3人2/3 D.5人2/313.《招标投标法》规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起________内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人_________再行订立背离合同实质性内容的其他协议。(A)A.30天不得 B.60天不得C.90天可以 D.120天可以14.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起______内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。(D)A.15日 B.20日C.25日 D.30日15．当出现招标文件中的某项规定与工程交底会招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（ A）为准。A.招标文件中的规定 B.招标单位在会议上的口头解答C.发给投标单位的会议记录 D.现场考察时招标单位的口头解释16．采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（C）方式签订鹅黄他。A.公开招标 B.询价报价比较C.直接订购 D.邀请招标17．公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（A）。A.是否进行资格预审 B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标18．规模大、工期较长且技术复杂的大中型工程项目，由于施工过程中可能遇到的不确定因素较多，施工招标通常采用（B）合同。A.总价 B.单价C.成本加酬金 D.固定价格19．工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（A）的选择。A.能力 B.资历信誉C.报价 D.规模和经济实力20．工程标底是工程项目的（B）。A.承包价格 B.预期价格C.合同价格 D.结算价格二、多项选择题（10题，每题2分，共计20分）1．招标人自行办理招标事宜，须具备（AC）等条件。A.具有编制招标文件能力 B.有自己的评标专家库C.有组织评标能力 D.经招标代理机构批准E.向有关行政监督部门备案2．招标投标法规定，招标方式可分为（AD）。A.公开招标 B.行业内招标 C.地区内招标D.邀请招标 E.议标3．公开招标设置资格预审程序的目的是（BC）。A.选取中标人 B.减少评标工作量C.优选最有实力的承包商参加投标 D.迫使投标单位降低投标报价E.了解投标人招标人准备实施招标项目的方案4.如果招标人有足够的管理能力，也可以将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，分标段时要考虑的主要因素有(ABCDE)A.工程特点 B.对工程造价的影响C.有利于发挥承包商的特长，增加对承包商的吸引力，使更多的承包商来投标D.工地的施工管理问题 E.其他因素5．施工招标文件的主要内容包括（ ABCD）。A.工程综合说明 B.必要的图纸和技术资料C.工程量清单 D.合同条件E.要求投标单位必须提出的优惠条件6．选择招标方式时主要考虑因素包括（ACE）。A.工程项目的特点 B.图纸和技术资料的准备情况C.招标单位的管理能力 D.业主与某一施工单位的关系E.施工的专业技术特点7.进行施工招标应满足的条件包括（ABDE）。A.概算已批准 B.有能满足施工需要的施工图纸C.已选择了监理单位 D.建设资金来源已落实E.已有建筑许可证8.可调价格合同中合同价款的调整因素包括(ABCE)A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.承包人原因导致的工程量增加E.双方约定的其它因素9．开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（ACDE）。A.未密封递送的标书B.投标工期长于投标文件中要求工期的标书C.未按规定格式填写的标书D.没有投标授权人签字的标书E.未参加开标会议单位的标书10．经过建设行政主管部门批准后可以采用议标方式选择承包商的工程可能为（BCE）A.一般民用建筑工程 B.保密工程C.专业要求非常高的特殊专业工程 D.普通工业厂房建筑E.紧急抢先工程三、简答题（4题，每题10分，共计40分）1、简述BOT模式的优点答:（1）降低政府的财政负担；（2）政府可以避免大量的项目风险；（3）组织机构简单，政府部门和私人企业协调容易；（4）项目回报率明确，严格按照中标价实施。政府和私人企业之间的利益纠纷少；（5）有利于提高项目的运作效率；（6）BOT项目通常由外国的公司来承包，这样会给项目所在国带来先进的技术和管理经验，即给本国的承包商带来较多的发展机会，也会促进国际经济的融合。2、公开招标程序包括哪些步骤？答：（1）招标准备阶段主要工作。招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。主要工作包括以下几个方面：选择招标方式、办理招标备案、编制招标有关文件。（2）招标阶段的主要工作内容：发布招标广告、资格预审、发售招标文件、

现场考察、解答投标人的质疑。（3）决标成交阶段的主要工作内容。从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。包括开标、评标、定标。3、政府行政主管部门对招标活动进行哪些方面的监督？答：（1）依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目。（2）招标备案。（3）对招标有关文件的核查备案。（4）对招标文件的核查。（5）对投标活动的监督。（6）查处招标投标活动中的违法行为。4、如何进行对投标人的资格审查？答：（1）资格审查，是指投标人所持有的资格证书是否与招标项目的要求一致，具有实施资格。①证书级别②资质级别③允许承接的任务范围。（2）能力审查，判定投标人是否具有承担发包任务的能力，通常审查人员的技术能力和所拥有的技术设备两方面。（3）经验审查，通过投标人报送的最近几年完成工程项目表，评定他的设计能力和水平。侧重于考察已完成的设计项目与招标工程在规模、性质、一、单项选择题（20题，每题2分，共计40分）1．按照施工合同文本的规定，（C）是承包人应当完成的工作。A.使施工场地具备施工条件 B.提供施工场地的地下管线资料C.做好施工现场地下管线的保护工作D.组织设计交底2．施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（D ）对该进度计划的缺陷承担责任。A.发包人 B.监理单位C.工程师 D.承包人3．因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（A ）承担。A.发包方 B.承包方C.发包方和承包方协商 D.发包方和承包方共同4.按照施工合同示范文本的规定，由于_________原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。(D)A.发包人未按约定提供施工场地 B.发生不可抗力C.设计变更 D.承包人的主要施工机械出现故障5．因不可抗力发生致使合同无法继续履行，可以解除合同。合同解除后，双方约定的（ C）条款仍然有效。A.质量控制 B.投资控制C.支付和结算 D.担保6.建设工程施工合同示范文本由____、通用条款和专用条款三部分组成。(A)A.协议书 B.招标文件C.投标书 D.质量保修书7．某合同规定的缺陷责任期为一年。在试运行过程中，第七个月时由于主机缺陷更新更换，再次运行后的第六个月由于该机组的缺陷再次修理。按照FIDIC合同条件的规定，此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的第（B）个月为止。A.12 B.19C.24 D.258．承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，（D）A.可自行运出工地 B.不能自行运出工地C.需经业主批准后才能运出工地D.需经工程师批准后才能运出工地9.一般而言，工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。其中____是核心。(D)A．成本控制 B.质量控制 C.进度控制 D.合同控制10.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于___________的规定。(D)A.撤销权 B.不安抗辩权C.后履行抗辩权 D.同时履行抗辩权11.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是(C)A.提供监理单位施工现场办公房屋 B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料 D.提供工程进度计划12.按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按______顺序解释。(B)A．施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单C.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书13．由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（ C）承担。A.业主 B.承包商C.设备采购方 D.设计方14．承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期为（B ）。A.费用和工期损失全部由业主承担 B.费用和工期损失全部由承包商承担C.费用由承包商承担，工期给予顺延D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿15.施工合同承包方对（D ）承担责任。A.施工图设计或与工程配套的设计的修改和审定B.分包单位的任何违约和疏忽C.办理有关工程施工的开工手续D.遵守有关部门对施工噪音的管理规定，经业主同意办理有关手续，由此发生的费用16．某工程部位未请监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（B ）。A.费用和工期损失由业主承担 B.费用和工期损失由承包商承担C.费用由承包商承担，业主给予工期顺延D.费用由业主承担，工期不予顺延17．施工合同示范文本规定，一般由（A ）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产保险，并支付保险费用。A.甲方 B.乙方C.甲方和乙方 D.甲方和监理方18．监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（D ）施工进度计划。A.承包商编制的 B.业主编制的C.监理单位制定并由承包商认可的 D.承包商提交并经监理工程师批准的19.施工合同示范文本规定业主应及时与中标的承包商签订施工合同，签订施工合同要求：（ B）。A.以招标文件、投标书为依据B.投标书中确定的合同条款不得与签订的施工合同条款相冲突C.合同价原则上应与中标价一致，出现矛盾应以合同价为准D.施工合同签订后承包商的投标保证金不再返还，应抵作质量保证金20．施工合同示范文本规定,（ D ）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，分包商负责完成的工程质量不合格。A.承包商必须承担违约责任。B.经业主代表或总监理工程师确认工程量变化C.承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风D.经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更二、多项选择题（10题，每题2分，共计20分）1．《建设工程施工合同文本》由（ACD）组成。A.协议书 B.中标通知书、投标书C.专用条款 D.通用条款 E.招标文件2．施工合同属于（ACE）。A.诺成合同 B.要物合同 C.工作合同 D.劳务合同 E.有偿合同3.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括(CD)。A．设计变更给承包人增加的款额B.工程师批准承包商索赔的款项C.承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费D.承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出E．承包商收取的分包管理费4.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有(ADE)。A．办理土地征用B.向工程师提供工程进度计划C.提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E．提供施工现场的地下管线资料5.设计变更涉及的问题的正确规定包括（ACD ）。A.甲方对原设计进行变更，经承包方同意后，设计费应按承包方实际返工修改工作量增付B.设计任务进行重大修改，需经乙方同意后进行C.施工图设计的修改需经原设计单位同意D.委托方因故停止设计，已付的设计费不退回E.将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施6．工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有（ACDE ）。A.业主和承包商共同负有责任 B.损失计算不足C.合同免除了业主的补偿责任 D.承包商没有采取适当措施减少损失E.承包商以前已经暗示放弃索赔要求7.属于可以顺延的工期延误有（ABDE ）。A.发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行 B.工程量变化C.非承包商原因停水，停电 D.发包方不能按专用条款约定提供场地E.设计变更8．业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加。此时（BCE ）。A.货物不需验收交予承包商保管 B.业主单独验收C.验收后交予承包商保管 D.发生损坏或丢失由业主负责E.发生损坏或丢失由承包商负责9．监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ ACD ）。A.施工招投标工作的监督管理 B.施工工期管理C.施工费用管理 D.施工质量管理E.施工过程的档案管理10．施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（AC ）。A.提前竣工时间 B.为提前竣工而调整的施工进度计划C.乙方采取的赶工措施 D.赶工措施的经济支出和承担E.违约责任三、简答题（4题，每题10分，共计40分）1.订立施工合同应具备什么条件？答：（1）初步设计已经批准；（2）工程项目已经列入年度建设计划。（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。（5）招投标工程中标通知书已经下达。2.工程验收有哪些内容，如何进行隐蔽工程和中间验收？答:工程验收的内容：工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。

1.检查工程是否按批准的设计文件建成，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；

2.检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的相关设计规范及工程施工质量验收标准；

3.检查工程设备配套及设备安装、调试情况，国外引进设备合同完成情况；

4.检查概算执行情况及财务竣工决算编制情况；

5.检查联调联试、动态检测、运行试验情况；

6.检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；

7.检查工程竣工文件编制完成情况，竣工文件是否齐全、准确；

8.检查建设用地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备。如何进行隐蔽工程和中间验收：隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。

工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。3.承包人在何种情况下可以要求调整合同价款？答：1.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。2.工程造价管理部门（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整。3.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。4.双方约定的其他因素。此时双方在《专用条款》中可写明调整的范围和条件，除材料费外是否包括机械费、人工费、管理费等，对《通用条款》中所列出的调整因素是否还有补充，如对工程量增减和工程变更的数量有限制的，还应写明限制的数量；对调整的依据要写明是哪一级工程造价管理部门公布的价格调整文件；写明调整的方法、程序，承包人提出价格通知的时间，工程师批准和支付的时间等。承包人应当在上述情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知14天内不予确认也不提出修改意见的，视为已经同意该项调整。4.描述工程竣工验收和竣工结算的流程和步骤？答：工程竣工验收流程和步骤：（1）

系统管线验收；（2）

设备验收；（3）

系统设备安装验收；（4）

系统功能验收

；（5）

系统技术指标验收

；（6）

验收报告。竣工结算流程和步骤：（1）竣工付款申请单1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。2)监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和补充资料。（2）竣工付款证书及支付时间1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款项支付给承包人。3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。4）竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理一、单项选择题（20题，每题2分，共计40分）1.下列选项中说法正确的是（B）。A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多

B、承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔

C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决

D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正2.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是(C)。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中3.工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据不包括(A)。A.招标文件 B.各类财务凭证C.合同履行过程中往来信函 D.施工现场记录4.属于按索赔处理方式分类的索赔是(B).A.合同内索赔 B.综合索赔C.工期索赔 D.工程变更索赔5.承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于（C ）。

A.工程延误索赔 B.工程变更索赔

C.工程加速索赔 D.合同工期索赔6.将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照（C）进行的分类。

A.索赔目的 B.索赔起因

C.索赔的合同依据 D.索赔事件的性质7.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（B）。

A.承包人应向业主提交索赔意向通知

B.承包人应向工程师提交索赔意向通知

C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制

D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失8.如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向工程师提交（ B）。

A.索赔意向通知 B.索赔报告

C.施工现场的记录 D.索赔依据9.在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当(C)。A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发(武汉自考)包人补偿，延误的工期不予顺延10.一般有经验的承包人无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍，不包括(A)。A.隧道 B.气候条件C.地下水 D.溶洞11.承包商只可索赔工期的延误是(A)。A.异常恶劣的气候条件 B.业主未及时交付合格的施工现场C.特殊风险 D.业主要求增加额外工程12.仲裁委员会在收到申请书之日起___________内，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。(D)A.2个月 B.28日C.15日 D.5日13.工程施工索赔分类中，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据____进行分类。(C)A.索赔的合同依据 B.索赔的目的C.索赔事件的性质 D.索赔的起因14.因承包人原因造成停工的，由_______承担发生的费用，________。(D)A.发包人相应顺延工期 B.发包人工期不予顺延C.承包人相应顺延工期 D.承包人工期不予顺延15.工程索赔在国际土木工程市场上是合同当事人保护自身正当权益、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效的手段。许多国际工程项目，承包人通过成功的索赔能使工程收入的增加达到工程造价的_____________。(C)A.1％～2％ B.2％～5％ C.10％～20％ D.50％～100％16.在我国，合同争议解决的方式主要有四种。_____________是解决合同争议最常见的-种最简便、最有效、最经济的方法。(C)A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼17.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(B)A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同18.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（B ）。

A.承包人必须接受 B.不具有强制性的约束力C.仲裁机构应予以认可 D.排除了法院的诉讼管辖19.某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（ D ）。

A.顺延合同工期，给予费用补偿 B.顺延合同工期，不给予费用补偿

C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿20.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是（A）。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期二、多项选择题（10题，每题2分，共计20分）1.在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ABDE ）。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告2.下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有（ CDE）。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录3.根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中,可以给予承包商延长合同工期的有（BCDE）。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰4.根据FIDIC《施工合同条件》，承包人可以提出费用补偿的有（AB ）。

A.延误发放图纸

B.不可预见的外界条件

C.其他承包商的干扰

D.公共当局引起的延误

E.异常不利的气候条件5.索赔成立的条件有（ABCE ）

A、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失

B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告

D、ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立

E、ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立6.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为（CD）。

A.工程加速索赔 B.工程变更索赔 C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔 E.道义的索赔（也称额外支付）7.承包商提出正式的索赔报告的内容应当包括(ACD )。A.权益受影响的证据资料B.事件发生的原因C.索赔的依据D.列出补偿的款额，并应有详细的计算资料E.列出补偿的工期总数即可，不需要附交详细计算的有关资料8.对索赔报告的审查包括(ABDE)A．事态分析 B.证据资料调查C.分析索赔理由 D.实际损失分析E．损害事件原因分析9.索赔具有如下一些本质特征(ABCDE)A.索赔的依据是法律法规、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件B.索赔是因非自身原因导致的，要求索赔一方没有过错C.与原合同相比较，已经发生了额外的经济损失或工期损害D.索赔必须有切实有效的证据E.索赔是单方行为，双方还没有达成协议10.某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是(ABD)A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同纠纷C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D.和解无效E.人民法院没有管辖权三、简答题（4题，每题10分，共计40分）1、判断承包商索赔是否成立应具备哪些条件？答：判断承包商索赔是否成立应具备以下三个条件：1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包