开发商合同确认表格模板

开发商合同确认表格模板第一篇范文：合同编号：[请填写具体的合同编号]合同确认表格模板甲方（以下简称“开发商”）：[请填写开发商的全称]地址：[请填写开发商的地址]联系方式：[请填写开发商的联系电话]乙方（以下简称“承建商”）：[请填写承建商的全称]地址：[请填写承建商的具体地址]联系方式：[请填写承建商的有效联系电话]鉴于甲乙双方就[项目名称]项目（以下简称“项目”）的建设达成合作意向，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特制定本合同确认表格，作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。一、项目概述1.1项目名称：[请填写项目的全称]1.2项目地点：[请填写项目的具体地点]1.3项目内容：[请填写项目的具体内容]1.4项目规模：[请填写项目的规模描述]1.5项目预算：[请填写项目的预算金额]二、合同主体2.1甲方（开发商）应按照本合同的约定，履行合同义务。2.2乙方（承建商）应按照本合同的约定，履行合同义务。三、合同价款3.1双方确认，本项目合同总价为[请填写合同总价]，包括但不限于工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收等费用。3.2合同价款支付方式及进度：[请填写支付方式及进度]，具体支付细节详见附件《支付细节》。四、合同履行4.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。4.2乙方应按照合同约定，完成项目的建设，并保证项目质量符合相关法律法规及行业标准。4.3乙方应承担因自身原因导致项目延期或暂停的责任。4.4甲方应按照合同约定，提供项目所需的场地、资料等相关条件。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。5.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，应赔偿损失。六、争议解决6.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[请填写有效期至的具体日期]。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（开发商）：[请填写甲方盖章处]乙方（承建商）：[请填写乙方盖章处]签订日期：[请填写具体的签订日期]1.附件《支付细节》2.附件[其他相关附件名称]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[请填写具体的合同编号]合同确认表格模板甲方（以下简称“开发商”）：[请填写开发商的全称]地址：[请填写开发商的地址]联系方式：[请填写开发商的联系电话]乙方（以下简称“承建商”）：[请填写承建商的全称]地址：[请填写承建商的具体地址]联系方式：[请填写承建商的有效联系电话]丙方（以下简称“第三方主体”）：[请填写第三方主体的全称]地址：[请填写第三方主体的具体地址]联系方式：[请填写第三方主体的有效联系电话]鉴于甲乙双方就[项目名称]项目（以下简称“项目”）的建设达成合作意向，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特制定本合同确认表格，作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。现引入第三方主体丙方，以甲方的权益为主导，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，并加强乙方的违约及限制条款。一、项目概述1.1项目名称：[请填写项目的全称]1.2项目地点：[请填写项目的具体地点]1.3项目内容：[请填写项目的具体内容]1.4项目规模：[请填写项目的规模描述]1.5项目预算：[请填写项目的预算金额]二、合同主体2.1甲方（开发商）应按照本合同的约定，履行合同义务。2.2乙方（承建商）应按照本合同的约定，履行合同义务。2.3丙方（第三方主体）应按照本合同的约定，履行合同义务。三、甲方权益保障3.1甲方权益主导：本合同中，甲方的权益为主要考虑因素，乙方和丙方应确保甲方的利益不受损害。3.2甲方权利条款：甲方有权对项目的进度、质量、安全等方面进行监督和检查，乙方和丙方应积极配合。3.3甲方利益保障：乙方和丙方应确保项目按照约定的标准和质量完成，如有违约行为，甲方有权要求乙方和丙方承担相应的责任。四、乙方的义务及限制4.1乙方应按照合同约定，完成项目的建设，并保证项目质量符合相关法律法规及行业标准。4.2乙方应承担因自身原因导致项目延期或暂停的责任。4.3乙方应在合同约定的期限内完成项目，如有延期情况，乙方应承担相应的违约责任。4.4乙方不得将合同项下的权利和义务转让给第三方，除非得到甲方的书面同意。五、第三方的义务及限制5.1丙方应按照本合同的约定，履行合同义务，确保项目的顺利进行。5.2丙方应对项目中涉及的第三方权利进行协调和处理，确保项目的合法性和合规性。5.3如丙方在履行合同过程中出现违约行为，甲方有权要求丙方承担相应的责任。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，应赔偿损失。七、争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[请填写有效期至的具体日期]。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（开发商）：[请填写甲方盖章处]乙方（承建商）：[请填写乙方盖章处]丙方（第三方主体）：[请填写丙方盖章处]签订日期：[请填写具体的签订日期]1.附件《支付细节》2.附件[其他相关附件名称]第三方主体丙方的介入，旨在为项目提供专业的技术支持和管理协调，确保项目的顺利进行。丙方作为独立的第三方，可以提供更客观的监督和评估，提高项目的执行效率和质量。同时，丙方的介入也有利于解决甲方和乙方之间的矛盾和纠纷，维护甲方的合法权益。在第三方主体丙方介入的情况下，甲方作为主导方，可以更好地保护自身的权益。通过增加甲方的权利条款和利益保障，甲方可以在项目中发挥更大的作用，确保项目按照约定的标准和质量完成。同时，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[请填写具体的合同编号]合同确认表格模板甲方（以下简称“开发商”）：[请填写开发商的全称]地址：[请填写开发商的地址]联系方式：[请填写开发商的联系电话]乙方（以下简称“承建商”）：[请填写承建商的全称]地址：[请填写承建商的具体地址]联系方式：[请填写承建商的有效联系电话]丙方（以下简称“第三方主体”）：[请填写第三方主体的全称]地址：[请填写第三方主体的具体地址]联系方式：[请填写第三方主体的有效联系电话]鉴于甲乙双方就[项目名称]项目（以下简称“项目”）的建设达成合作意向，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方友好协商，特制定本合同确认表格，作为合同附件，与主合同具有同等法律效力。现引入第三方主体丙方，以乙方的权益为主导，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，并加强甲方的违约及限制条款。一、项目概述1.1项目名称：[请填写项目的全称]1.2项目地点：[请填写项目的具体地点]1.3项目内容：[请填写项目的具体内容]1.4项目规模：[请填写项目的规模描述]1.5项目预算：[请填写项目的预算金额]二、合同主体2.1甲方（开发商）应按照本合同的约定，履行合同义务。2.2乙方（承建商）应按照本合同的约定，履行合同义务。2.3丙方（第三方主体）应按照本合同的约定，履行合同义务。三、乙方权益保障3.1乙方权益主导：本合同中，乙方的权益为主要考虑因素，甲方和丙方应确保乙方的利益不受损害。3.2乙方权利条款：乙方有权对项目的进度、质量、安全等方面进行监督和检查，甲方和丙方应积极配合。3.3乙方利益保障：甲方和丙方应确保项目按照约定的标准和质量完成，如有违约行为，乙方有权要求甲方和丙方承担相应的责任。四、甲方的义务及限制4.1甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款。4.2甲方应提供项目所需的场地、资料等相关条件。4.3甲方不得无故拖欠乙方价款，如有拖欠行为，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。五、第三方的义务及限制5.1丙方应按照本合同的约定，履行合同义务，确保项目的顺利进行。5.2丙方应对项目中涉及的第三方权利进行协调和处理，确保项目的合法性和合规性。5.3如丙方在履行合同过程中出现违约行为，乙方有权要求丙方承担相应的责任。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，应赔偿损失。七、争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[请填写有效期至的具体日期]。8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（开发商）：[请填写甲方盖章处]乙方（承建商）：[请填写乙方盖章处]丙方（第三方主体）：[请填写丙方盖章处]签订日期：[请填写具体的签订日期]1.附件《支付