桥涵工程分包合同范例

桥涵工程分包合同范例合同编号：__________桥涵工程分包合同范例合同双方：甲方：__________乙方：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________桥涵工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的__________%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。履约保证金在乙方按照本合同约定完成工程并经验收合格后，由甲方无息退还。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照延期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价的__________%。第四条乙方义务4.1乙方应当严格按照设计图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应当自行负责工程现场的安全管理，确保工程顺利进行。4.3乙方应当承担因施工造成的thirdpartyclaims等相关费用。4.4乙方应当配合甲方完成工程验收工作。第五条甲方义务5.1甲方应当按照约定向乙方支付合同价款。5.2甲方应当协助乙方解决施工过程中出现的问题，提供必要的施工条件。5.3甲方有权对乙方施工过程进行监督，要求乙方及时整改不符合质量要求的问题。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价的__________%。6.2甲方未按照约定支付价款的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价的__________%。6.3双方因履行合同发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条合同的变更和解除7.1合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认。7.2因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。第八条保密条款8.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应当予以保密。8.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第九条争议解决9.1双方因履行本合同发生争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，除依法应当公开的信息外，双方均应对诉讼过程中的商业秘密和机密信息予以保密。第十条其他条款10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.桥涵工程设计图纸2.施工规范和要求3.乙方施工方案和施工组织设计4.工程验收标准和方法5.履约保证金支付凭证6.工程进度付款申请单7.工程变更通知单8.违约金计算公式说明9.不可抗力事件证明文件10.商业秘密和机密信息保密协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，或质量不符合约定的，视为违约。2.甲方未按照约定支付价款的，视为违约。3.乙方未按照设计图纸、施工规范和要求进行施工的，视为违约。4.乙方未按照约定期限完成工程的，视为违约。5.双方未按照约定解决争议的，视为违约。6.双方未履行保密义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.桥涵工程：指桥梁和涵洞的建设工程。2.分包：指总承建商将合同中的部分工程或工作交给其他承包商完成。3.履约保证金：为确保乙方履行合同义务，乙方支付给甲方的担保费用。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.商业秘密和机密信息：指不为公众所知悉，对甲方具有经济价值并需保密的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快进度，并向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照甲方要求及时整改，直至符合质量标准。3.支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，必要时可寻求法律途径解决。4.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时可以向法院提起诉讼。5.保密义务违反：违约方应承担相应的法律责任，赔偿对方损失。五、所有应用场景：1.适用于桥涵工程的施工分包合同签订。2.适用于规范乙方施工行