建筑工程拆除分包劳务合同(2024版)

编号：__________建筑工程拆除分包劳务合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建筑工程拆除分包劳务合同(2024版)合同目录一、总则1.1合同双方的含义1.2合同文件的组成1.3合同的生效与解释二、工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预期完成时间三、分包范围与内容3.1分包工程的范围3.2分包工程的内容3.3分包工程的限制四、分包方的义务4.1分包方的施工义务4.2分包方的质量义务4.3分包方的安全义务4.4分包方的保密义务五、总包方的义务5.1总包方的施工协调义务5.2总包方的工程款支付义务5.3总包方的质量监督义务5.4总包方的安全监督义务六、合同价格与支付6.1合同价格的确定6.2合同价的支付方式6.3价格调整的条件与方式6.4价款支付的时间与条件七、工期与进度7.1工期的确定7.2工期的延误7.3工程进度的监督与协调八、质量与标准8.1工程质量的定义8.2工程质量的标准8.3质量控制的方法与程序九、安全与环保9.1安全要求9.2环保要求9.3安全事故的处理十、变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同变更的程序10.3合同解除的条件10.4合同解除的程序十一、违约责任11.1违约行为的定义11.2违约责任的形式11.3违约责任的免除十二、争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁的程序与规则12.3法院诉讼的选择十三、合同的转让与继承13.1合同转让的条件13.2合同转让的程序13.3合同继承的规则十四、其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的有效期14.3合同的签订地点与日期14.4附件与补充协议合同编号_________一、总则1.1合同双方的含义甲方：_________（总包方名称）乙方：_________（分包方名称）1.2合同文件的组成本合同文件包括：合同协议书、合同条款、技术文件、图纸、工程量清单和其他双方约定构成的文件。1.3合同的生效与解释本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。合同的解释顺序依次为：合同协议书、合同条款、技术文件、图纸、工程量清单和其他文件。二、工程概况2.1工程简介工程名称：_________工程性质：_________2.2工程地点工程位于：_________2.3工程规模工程规模为：_________2.4工程预期完成时间工程预计开始日期：_________工程预计结束日期：_________三、分包范围与内容3.1分包工程的范围乙方分包的工程范围包括但不限于：_________3.2分包工程的内容乙方分包的工程内容包括但不限于：_________3.3分包工程的限制乙方在分包工程中不得：_________四、分包方的义务4.1分包方的施工义务乙方应按照合同约定的标准和时间完成施工任务。4.2分包方的质量义务乙方应保证分包工程的质量和安全，确保符合国家相关标准和规范。4.3分包方的安全义务乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。4.4分包方的保密义务乙方应对合同和工程相关的保密信息予以保密，不得泄露给第三方。五、总包方的义务5.1总包方的施工协调义务甲方应负责对施工现场的施工活动进行协调，确保乙方正常施工。5.2总包方的工程款支付义务甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。5.3总包方的质量监督义务甲方应对乙方施工过程中的质量进行监督，确保工程质量符合要求。5.4总包方的安全监督义务甲方应对乙方施工过程中的安全进行监督，确保施工现场的安全。六、合同价格与支付6.1合同价格的确定合同价格为：_________元（大写：_________元整）。6.2合同价的支付方式甲方支付工程款的方式为：_________。6.3价格调整的条件与方式价格调整的条件为：_________，调整方式为：_________。6.4价款支付的时间与条件甲方应于：_________支付工程款：_________元。七、工期与进度7.1工期的确定工程预计开始日期：_________工程预计结束日期：_________7.2工期的延误工期延误的原因及责任划分按照合同条款约定执行。7.3工程进度的监督与协调甲方应负责对工程进度进行监督与协调，确保工程按计划进行。八、质量与标准8.1工程质量的定义本合同所述工程质量是指工程满足国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的能力。8.2工程质量的标准工程质量应符合：_________（国家标准或行业标准名称）的要求。8.3质量控制的方法与程序质量控制应通过：_________（质量控制方法名称）进行，确保工程质量满足要求。九、安全与环保9.1安全要求乙方在施工过程中应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.2环保要求乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。9.3安全事故的处理安全事故的处理按照：_________（相关法律法规名称）和合同条款执行。十、变更与解除10.1合同变更的条件合同变更条件为：_________（变更条件描述）。10.2合同变更的程序合同变更的程序为：_________（变更程序描述）。10.3合同解除的条件合同解除条件为：_________（解除条件描述）。10.4合同解除的程序合同解除的程序为：_________（解除程序描述）。十一、违约责任11.1违约行为的定义违约行为是指未能履行或未能正确履行合同约定的义务。11.2违约责任的形式违约责任的形式包括：_________（违约责任形式描述）。11.3违约责任的免除违约责任免除的条件为：_________（免除条件描述）。十二、争议解决12.1争议的解决方式争议的解决方式包括：_________（争议解决方式名称）。12.2仲裁的程序与规则仲裁程序与规则按照：_________（相关仲裁规则名称）执行。12.3法院诉讼的选择甲方和乙方可以选择：_________（法院名称）进行诉讼。十三、合同的转让与继承13.1合同转让的条件合同转让的条件为：_________（转让条件描述）。13.2合同转让的程序合同转让的程序为：_________（转让程序描述）。13.3合同继承的规则合同继承的规则为：_________（继承规则描述）。十四、其他条款14.1合同的适用法律本合同适用法律为：_________（法律名称）。14.2合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至：_________。14.3合同的签订地点与日期合同签订地点为：_________，签订日期为：_________。14.4附件与补充协议附件与补充协议为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同双方签字：甲方（总包方）：___________________________乙方（分包方）：___________________________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更工程如甲方因特殊情况需要变更工程，应提前书面通知乙方，并协商变更事宜。变更内容应明确记载在合同附件中，并视为合同的一部分。1.2甲方延期支付如甲方因特殊情况无法按时支付工程款，应提前书面通知乙方，并协商延期支付事宜。延期支付的时间、方式和利息等事项应明确记载在合同附件中，并视为合同的一部分。1.3甲方质量监督甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督，并要求乙方按照合同约定的标准进行施工。如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复或赔偿。1.4甲方安全管理甲方应负责对施工现场的安全进行监督和管理，确保施工现场的安全。如乙方在施工过程中发生安全事故，甲方应协助乙方进行处理。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工进度乙方应按照合同约定的工期和进度完成施工任务。如乙方因特殊情况无法按期完成施工，应提前书面通知甲方，并协商延期事宜。2.2乙方工程质量乙方应保证分包工程的质量和安全，确保符合国家相关法律法规和行业标准。如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返工、修复或赔偿的责任。2.3乙方保密义务乙方应对合同和工程相关的保密信息予以保密，不得泄露给第三方。如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方环境保护乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施保护环境。如乙方违反环境保护法律法规，乙方应承担相应的法律责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的合同履行事宜，确保合同的顺利进行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介费用第三方中介的费用应由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确记载。第三方中介的费用应在合同中约定支付方式和时间。3.3第三方中介的更换如甲方和乙方对第三方中介的工作不满意，可以协商更换第三方中介。更换第三方中介的程序和条件应明确记载在合同附件中，并视为合同的一部分。3.4第三方中介的免责第三方中介在履行合同过程中，如因不可抗力或其他特殊情况导致无法履行或未能正确履行合同义务，应免除相应的责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸与设计文件2.工程量清单3.分包工程详细说明4.施工计划与进度表5.质量与安全标准规范6.环境保护措施方案7.合同变更协议8.合同解除协议9.保密协议10.安全事故处理程序11.争议解决协议12.第三方中介服务协议13.工程保险证明文件14.乙方资质证明文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款2.甲方未按约定提供施工条件3.甲方未按约定提供设计变更4.乙方未按约定时间完成工程5.乙方施工质量不符合标准6.乙方未按约定保护甲方商业秘密7.乙方未按约定进行环境保护8.第三方中介未按约定履行协调职责9.第三方中介未中立公正处理争议10.不可抗力导致合同无法履行三、法律名词及解释：1.建筑工程拆除分包劳务合同：指总包方与分包方之间就建筑工程拆除分包劳务所达成的协议。2.总包方：负责整个建筑工程的主要施工和管理的方。3.分包方：负责承包总包方指定的建筑工程拆除分包劳务的方。4.工期：建筑工程拆除分包劳务合同约定的完成工程的时间。5.质量：建筑工程拆除分包劳务合同约定的工程应达到的标准。6.安全：建筑工程拆除分包劳务合同约定的工程施工过程中应遵守的安全规定。7.环保：建筑工程拆除分包劳务合同约定的工程施工过程中应遵守的环境保护规定。四、执行中遇到的问题及解决