施工补充合同

施工补充合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：__________1.5工程工期：自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。二、合同金额及支付方式2.1双方确认，本补充合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方应按照原合同约定的付款方式，向乙方支付本补充合同约定的款项。三、工程变更及追加（1）__________（2）__________（3）__________3.2变更或追加部分的工程价款，按照本补充合同约定的价格计算。四、工程质量及验收4.1乙方应按照原合同约定的质量标准，完成施工任务。4.2工程验收按照原合同约定的验收程序进行。五、违约责任5.1双方同意，如一方违反本补充合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付原合同约定的违约金。六、争议解决6.1双方因履行本补充合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充合同自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原施工合同2.工程设计图纸3.工程预算明细表4.工程进度计划表5.工程质量标准和要求6.验收报告7.付款凭证8.变更或追加工程的实施方案二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定质量标准完成施工，视为违约。3.乙方未按约定工期完成施工，视为违约。4.甲方未按约定提供施工条件或材料，视为违约。5.双方未按约定履行验收程序，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.施工合同：指双方为完成特定施工项目，明确双方权利义务的协议。4.补充合同：对原合同内容进行变更或追加的协议。5.工程价款：指双方约定的乙方完成施工任务应获得的报酬。6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：甲方延迟支付，乙方可催告甲方支付，必要时可依法申请仲裁或诉讼。2.工程质量问题：乙方未达到约定质量标准，甲方有权要求乙方整改或赔偿。3.工期延误问题：乙方未按约定工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金或采取措施赶工。4.施工条件或材料提供问题：甲方未按约定提供施工条件或材料，乙方有权要求甲方履行合同义务。5.验收程序问题：双方未按约定履行验收程序，可协商补充验收程序，或依法申请仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施工项目。2.适用于工程设计、施