劳务分包在建筑行业的创新实践

劳务分包在建筑行业的创新实践合同编号：__________合同各方信息：甲方（发包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________乙方（分包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________第一条工程概况1.1项目名称：____________________1.2项目地点：____________________1.3项目规模：____________________1.4工程内容：____________________第二条合同范围与工作内容2.1乙方分包工程的范围和内容如下：（详细列举分包工程的范围和内容）2.2乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工，并保证分包工程的施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。第三条合同价格与支付3.1乙方向甲方提供的分包工程的总价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款进度，向乙方支付合同价款。具体的付款进度和付款方式如下：（详细列举付款进度和付款方式）第四条施工期限4.1乙方应在本合同约定的施工期限内完成分包工程的施工。施工期限自甲方开工令之日起计算。4.2乙方如因自身原因导致分包工程不能按照约定的施工期限完成，应按照甲方要求采取措施加快施工进度，并承担因此产生的违约责任。第五条质量标准5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范、规定，组织分包工程的施工，保证分包工程的质量。5.2分包工程的质量标准如下：（详细列举分包工程的质量标准）第六条安全责任6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规、规章和甲方制定的施工现场安全生产管理制度组织施工，确保分包工程的安全生产。6.2乙方应承担分包工程施工过程中的安全生产责任，并承担因乙方原因导致的人身伤亡、财产损失等责任。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。未经对方同意，不得向任何第三方泄露。7.2本条款的保密期限自本合同签订之日起算，至本合同履行完毕之日止。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2乙方如未按照约定的质量标准、施工期限完成分包工程，甲方有权要求乙方及时整改，并按照实际损失向甲方支付违约金。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十条其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且甲乙双方就分包工程款项结清之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.分包工程详细范围和内容说明2.付款进度和付款方式说明3.分包工程质量标准及相关规定4.施工现场安全生产管理制度5.商业秘密和机密信息保密协议6.违约金计算公式及相关规定7.争议解决方式及相关法律规定8.分包工程验收合格标准及流程二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的质量标准完成分包工程2.乙方未按照约定的施工期限完成分包工程3.乙方泄露甲方商业秘密和机密信息4.乙方未按照甲方要求和国家标准进行安全生产5.甲方未按照约定进度支付合同价款6.甲方未履行保密义务，泄露乙方商业秘密和机密信息7.甲方未按照约定解决争议，导致合同无法正常履行三、法律名词及解释：1.发包方：指项目业主或开发商，具备项目承包资格的一方。2.分包方：指具备相关工程分包资质，接受甲方分包的一方。3.合同价款：指乙方完成分包工程应得的报酬。4.施工期限：指乙方完成分包工程的约定时间。5.质量标准：指分包工程应达到的施工质量要求。6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。7.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经甲方采取保密措施的信息。8.机密信息：指对甲方运营具有重大影响，需要采取保密措施的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方施工进度缓慢：乙方应增加施工人员，优化施工方案，确保按期完成工程。2.乙方施工质量不达标：乙方应立即整改，重新施工，直至达到质量要求。3.甲方支付价款不及时：甲方应按照约定付款进度及时支付合同价款。4.泄露商业秘密和机密信息：双方应加强保密意识，签订保密协议，防止信息泄露。5.安全事故发生：乙方应严格遵守安全生产规定，及时处理安全事故，保障人员安全。6.争议解决困难：双方可签订仲裁协议，选定有管辖权的人民法院进行诉讼。五、所有应用场景：1.建筑项目中，甲方需要对部分工程进行分包。2.乙方具备相关工程分包资质，愿意接受甲方分包。3.双方