古建筑修复浮雕施工合同

古建筑修复浮雕施工合同合同编号：__________鉴于业主拟对古建筑进行修复，并委托施工方进行浮雕施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同标的为古建筑修复工程中的浮雕施工部分，包括但不限于浮雕的设计、制作、运输、安装及后期维护等工作。第二条合同价格2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工作内容、质量标准、工期等要求完成施工任务，业主应付给施工方施工费用共计人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2施工费用支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方施工费用的30%；（2）浮雕施工完成后，经双方验收合格，业主支付施工方施工费用的60%；（3）质保期结束后，业主支付施工方施工费用的10%。第三条合同履行3.1施工方应按照本合同约定的工作内容、质量标准、工期等要求完成施工任务。3.2施工方应按照业主的要求，提供施工进度报告，并及时处理业主提出的合理修改意见。3.3业主应按照本合同约定的付款方式及时支付施工费用。3.4业主应协助施工方开展施工工作，提供施工所需的相关资料、场地、设备等。第四条工期4.1双方确认，本合同约定的施工工期为______个月。4.2施工方如因自身原因导致工期延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1施工方应按照国家和行业有关古建筑修复浮雕施工的规范和标准进行施工，确保施工质量。5.2施工完成后，双方应共同进行验收。如验收不合格，施工方应按照业主的要求及时整改，直至达到约定的质量标准。5.3质保期内，施工方应对施工的浮雕作品进行维护，确保其正常使用。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。6.2施工方如未按照约定工期完成施工任务，应按照逾期付款的比例支付违约金。6.3业主如未按照约定付款，施工方有权暂停施工，并按照逾期付款的比例向业主追讨违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工完毕并验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.古建筑修复浮雕施工合同2.施工方案及设计图纸3.施工进度计划4.施工质量标准及验收规范5.施工材料及设备清单6.施工人员名单及资质证书7.合同履行过程中的沟通记录8.验收报告9.质保期内维护及维修记录二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工任务2.施工方未按照约定的质量标准完成施工3.业主未按照约定支付施工费用4.业主未协助施工方开展施工工作5.双方未按照约定进行合同履行及验收6.施工方未按照约定进行质保期内维护及维修三、法律名词及解释：1.古建筑修复浮雕施工合同：双方约定施工方进行浮雕设计、制作、运输、安装及后期维护等工作，业主支付相应费用的合同。2.施工方案：施工方根据合同要求制定的施工方法和步骤。3.设计图纸：施工方根据合同要求提供的浮雕设计图。4.施工进度计划：施工方制定的施工时间安排。5.施工质量标准：国家和行业有关古建筑修复浮雕施工的规范和标准。6.验收规范：双方约定的施工质量验收标准。7.质保期：合同约定的施工完成后，施工方对浮雕作品进行维护的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方协商调整工期，并根据实际情况协商违约责任。2.施工质量问题：施工方按照业主要求及时整改，直至达到约定的质量标准。3.业主支付问题：双方协商支付方式及支付时间，确保施工费用及时支付。4.施工协助问题：业主按照合同约定提供相关资料、场地、设备等，协助施工方开展施工工作。5.验收不合格：双方按照合同约定进行整改，直至达到约定的质量标准。6.质保期内维护及维修：施工方按照合同约定进行维护及维修工作。五、所有应用场景：1.古建筑修复工程中的浮雕施工部分2.需要浮雕设计、制作、运输、安装及后期维护的工程3.双方