劳务分包合同工程有限公司 -普工

第7页/共33页合同编号：XXXXX工程劳务分包合同工程甲方：XXXXX工程有限公司劳务乙方：XXXXX建筑劳务有限公司签订时间：年月日签订地点：XXXXX劳务分包合同甲方（工程承包人）：XXXXX工程有限公司乙方（劳务分包人）：XXXXX建筑劳务有限公司鉴于:（以下简称“发包人”）与甲方已经签订工程施工承包合同（以下简称“主合同”），为明确责任，保障承、分包双方的利益，保证工程顺利进行，经双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。招标形式及文件编号：XXXXX第一部分专用条款1.劳务分包人资质1.1资质证书载明的经营范围：为国内企业提供劳务派遣、劳务分包、专业承包，建筑劳务工程相关业务（木工、砌筑、油漆、钢筋、混凝土、脚手架搭设、模板、焊接、水暖电安装）。1.2资质专业及等级：木工作业分包贰级；砌筑作业分包贰级；油漆作业分包不分等级；钢筋作业分包贰级；混凝土作业分包不分等级；脚手架搭设作业分包贰级；模板作业分包贰级；焊接作业分包贰级；水暖电安装作业分包不分等级。1.3安全生产许可证号码：XXXXX1.4复审时间及有效期：年月日至年月日2.工程概况及劳务分包内容2.1工程名称：XXXXX2.2工程地点：2.3劳务分包范围：2.4提供劳务分包内容如下：（1）本合同劳务分包范围内的普工等工种施工作业内容（包括但不限于熟悉图纸、定位、弹线、领料、现场垂直运输及材料搬运、材料二次搬运、选料、下料、加工安装、预留洞口、成品保护、场地清理、材料堆放整齐、材料看护、作业面搭拆脚手架、木梯、工作台和垃圾清运到现场指定地点、因业主设计变更原因增加的劳务工作内容等,工程量清单所示装饰内容的施工、相关内容的交工检验验收、交工清洗及交工前的成品保护等全部工作内容）和相关文明、安全、环保施工配合工作；详见本合同附件1：《劳务分包合同工程量清单》。（2）自行采购按本合同约定应由乙方包干的材料和中小型机械设备等。其中：Ａ.包干辅料详见本合同附件2：《劳务包干辅料清单》；Ｂ.低值易耗材料及小型工具清单详见本合同附件3：《投标方提供的低值易耗材料及小型工具清单》；Ｃ.龙门架、三级配电箱（乙方自配的）、手提移动电箱需按甲方指定样式、规格和质量要求包干；三级配电器的现场维护（不含元器件，不含电缆线）工作由甲方负责。（3）按甲方要求负责现场施工机械设备的装卸、搬运、安装、吊装、拆除（含小吊机、中转机械、中转运输车及堆放架子等）。施工若涉及吊篮，则吊篮的配装、位移、整改直到验收合格由乙方负责，并且，施工过程中的吊篮数量和配件由乙方负责管理、维护。（3）乙方为完成承包范围内工作的其他必要辅助性工作。2.5分包模式采用下列第（2）种乙方式：（1）包工、包材料消耗、包质量、包安全、包进度。（2）包工、包材料消耗、包辅料、包小型机具设备、包质量、包安全、包进度。（3）其他：2.6现场临时设施和食宿提供情况：2.6.1食宿提供情况：施工现场不具备分包单位设立食堂等条件，乙方需在场外自行解决劳务工人伙食并承担相应费用；现场无法提供住宿设施，乙方需提前自行场外租房并承担相应费用。2.6.2现场临时设施情况：在规定的场地内，按甲方的要求由乙方自行搭设自有库房临设等。2.6.3楼层内用水、用电管理要求：按照现场临水电负责人根据需要搭设，由甲方安排人员负责现场维护，如若需要乙方配合，乙方无条件配合，并自行承担相应费用。2.7材料的装卸、运输按下列第（1、3）条执行：（1）施工现场内施工用材的卸车、运输（含垂直运输）、二次转运等由乙方负责，其费用由乙方负担并包含其承包价中。（2）施工现场内施工用材的卸车、运输（含超高层垂直运输）由甲方负责安排普工专人负责。（3）其它：单体较大或较重材料（按照项目过程要求的材料）的叉车卸货至甲方指定地点的工作，其费用由甲方负担；除此之外的其他叉车或机械设备租赁或投入的费用均由乙方承担，并包含在其承包价中。2.8机械设备按下列第（1）条执行：（1）工程所需机械、测量设备的安装、使用、维护、拆除等均由乙方自行解决；（2）工程所需大型机械设备由甲方提供，工程所需一般性机械、测量设备由乙方提供；本工程含大型机械设备有：脚手架、吊车等。（如现场需要）3.合同工期3.1总日历天数为314天。3.2暂定开工日期：年月日；暂定完工日期：年月日（具体时间以满足甲方、业主和总包的要求为准）。3.3在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延：（1）业主认可的工期延误；（2）甲方原因造成工期延误(连续十五天以上)。上述工期顺延事件后，乙方须于事件发生以后48小时内向甲方递交工期顺延申请。经甲方签证认可的误工时间不计入工期内，乙方的工期相应顺延。乙方未按本条前述要求办理工期签证的或超期补签的，仍视为工期延误，由乙方按工期延误承担违约责任。4.质量标准及安全文明施工要求4.1工程质量标准：本工程质量必须符合现行的强制性的国家标准、行业标准和地方标准规范，分项工程验收合格率达100%，并不低于我司同业主签订的施工合同约定的“海河杯”奖质量标准，确保一次性通过验收。（标准要求与施工合同保持一致的同时，不低于公司的质量定位要求）4.2安全施工目标：杜绝因工死亡、重伤事故，杜绝火灾、触电、高坠、中毒等生产安全事故发生，轻伤事故频率控制在1.5‰以内，达到市级安全生产标准化工地。4.3文明施工目标：严格按照“天津市安全文明施工标准化管理达标工地”标准实施，创“天津市文明工地”。4.3本工程适用标准规范如下：（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001（2）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010（3）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013（4）《建筑钢结构焊接规程及条文说明》JGJ81-2002（5）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991（6）《建筑施工安全检查评定标准》JGJ59-2011（7）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005（8）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012（9）《建筑安装工程施工及验收规范》（10）《建筑安装工程质量评定标准》(11)符合本项目业主、监理及地方质量行政监督部门的相关要求文件5.施工保证金5.1履约担保乙方为保证全面履行合同，向甲方以转账、支票或者往期在司承包项目留存的押金等形式，向乙方缴纳履约担保金。本合同暂定缴纳额度为人民币伍万元，若分包金额有调整，参照下述额度予以补充或退还。劳务分包金额≦100万元时，履约保证金额为2-5万元；劳务分包金额﹥100万元时，履约保证金额为10万元。缴纳期限为本合同签订后15日内，担保范围为本合同下乙方因违反合同约定而应承担的一切责任，包括但不限于违约金、罚款，担保期限至工程竣工验收合格为止，工程竣工验收合格后甲方无息返还担保保证金（违约扣除的除外）。5.2质量保证金5.2.1施工过程中质量保证金为本工程每月劳务分包预结算价款的20%，甲方支付合同进度款时逐次预留；5.2.2工程保修金的预留：劳务分包工程竣工经甲方验收合格，并待甲方取得工程竣工报告时预留结算总价的5%做为工程保修金。5.2.3本合同下乙方对其分包劳务作业的施工内容承担保修责任，保修期两年，自整体工程竣工并经业主验收合格之日期计算。5.2.4保修期限内如甲方通知乙方进行维修时，乙方在48小时内未能到达施工现场进行维修，甲方有权自行安排其它维修人员进行维修，维修费用直接从乙方质保金中扣除，造成甲方损失的，乙方还需承担赔偿责任。5.2.5保修期满若未出现因乙方造成的质量问题，甲方将在质保期满后3个月内按照我司质量保证近退还文件要求，将质量保证金全额退还（不计利息）；如出现质量问题，乙方未履行相应的保修义务所发生的费用应在质保金中相应扣减，超出的差额部分由乙方另行补齐，甲方并保留索赔的权利。6合同价款及支付6.1合同价款本合同价款为人民币（大写）：壹佰零叁万陆仟贰佰元整。￥：1036200.00元。双方同意本合同价款系依照下列第_（2）_种方式确定的：（1）固定总价；（2）固定综合单价；（3）综合工日单价；（4）可调价格；双方约定：工程结算时合同中固定综合单价不得调整；劳务分包合同工程量清单的工程量为暂定数量，工程结算时，工程量按乙方验收合格的分包方实际施工数量进行结算，计算规则参照《房屋建筑与装饰工程计算规范》（GB50854-2013）和本合同附件１：《劳务分包合同工程量清单》要求，签订合同后乙方不能在计算方法上有任何争议。6.2本合同价款（包括固定总价、固定单价、综合工日单价及可调价格）组成内容：包括但不限于：人工费、劳务分包合同清单内明确的辅材费（含低值易耗材料费）、材料搬运费、中小型施工机具、设备费、二级电箱外的电箱，现场维护、文明施工费，质量创优人工费，乙方现场办公费及办公用具、员工食宿、劳保、保险、管理费、利润、税金（税率按照乙方不低于4.86%的标准执行）及甲方与发包人所签订的合同中所涉及的其他相关内容的劳务费用。6.3合同价款的支付6.3.1进度款乙方每月20日前向甲方报送上月已完成的合格工程量，并按实际工程量计算月度完成工程款，提交支付申请表，甲方扣除质量保证金，支付至上月完成合格工作量的80%。甲方整体工程竣工验收合格并办理完结算后45日内支付至结算价款的95%；剩余质保金于保修期满后一次性无息支付。若有下述内容产生，则再予以当月或完工结算进度款项增减。乙方的质量、安全、工期违约金和在进度款中须扣回的其他相关款项；乙方违法违约给甲方造成的经济损失；乙方违章违规产生的罚款；满足劳务分包合同约定的奖励条款；乙方超出施工图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量不予计量。6.３.2乙方在办理款项支付前，须提供以下资料：劳务工人上月工资支付表（须由工人签字或按指纹并加盖乙方公章）、考勤表及合同用工备案人员花名册；劳务工人劳动合同需报甲方备案。按工程所在地建委要求（如有），办理实名制卡的相关手续、资料，以及通过实名卡发放工资的证明报甲方备案。与当期工程款金额一致的合法发票。6.3.3甲方支付各项款项的前提是已从发包人处获得相应款项。若发包人迟延支付甲方相应款项的，甲方对乙方的支付相应顺延，且乙方不计取利息和违约金。6.3.4甲方支付给乙方的工程款，乙方应首先满足其作业人员的工资，保证每次足额发放给作业人员。为此，乙方在每次领取工程款时必须将上次工资发放手册(工人本人签名)报甲方备案。若乙方违反规定，按以下方法执行：甲方停止向乙方支付人工费；由乙方工人出具本工程经现场主管工长确认，双方签字确认后经项目经理签字认可的实际工人工作考勤表，由甲方按支付额的70％直接发放到乙方工人，所发放到工资的每个工人都须本人签字摁手印认可并写下《承诺书》；剩下的30%余款作为罚款，均由甲方财务部门扣除，并追偿乙方造成甲方的损失；由于乙方原因拖欠其工人工资而产生的纠纷甲方不承担任何责任。7.合同文件的组成及解释顺序下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下所列顺序在前的为准，同一顺序的则以文件发出时间在后的为准：补充协议书（若有）；本合同专用条款；本合同通用条款；本合同附件；本工程主合同（合同编号：）；工程建设标准强制性条文；现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明；合同图纸；劳务分包工程量清单；投标书及其附件、双方招标过程来往的函件、承诺书、招标文件。8.图纸甲方应在劳务分包工作正式开工15天内，向乙方提供与分包工程有关的图纸1套纸质版，费用由乙方自行承担。9.合同价款的结算9.1乙方全部工作完成，经甲方和发包人、监理单位竣工验收合格后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行合同价款的最终结算。若因乙方自身原因延误劳务结算工作，逾期视为乙方放弃权利，甲方不再为乙方办理结算工作。结算依据如下：（1）工程量确认单；（2）现场签证及变更；（3）本合同约定的违约金及罚款；（4）材料损耗结算单；（5）安全奖惩规定、奖罚单据；（6）质量奖惩规定；（7）质量验收确认单、工序报验资料；（8）结算承诺书；（9）退场手续单；（10）甲方要求的其他文件资料。9.2甲方收到乙方递交的结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料且收到发包人工程结算款后28天内向乙方支付扣除质量保证金之外的合同尾款。9.3乙方退场后90个日历天须结算完全部人工费（不代表结算支付结算款项，结算手续办理完成，结算款按照结算款支付条件执行），逾期视为乙方放弃权利，甲方不再为乙方办理结算工作，逾期后签发的全部结算资料合同双方均一概不予承认。9.4乙方和甲方对合同价款结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。10.双方代表10.1甲方代表（1）甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为XX，联系电话：。（2）甲方代表权限为：进行现场管理和协调工作，代表甲方向乙方发出指令；签订合同及结算的相关经济文件须加盖甲方公章方为生效；另外，代表人无权以甲方或项目部的名义进行借款及其他融资活动。10.2乙方驻现场代表（1）乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为XX，身份证号码：，联系电话：；现场带班人：XX，身份证号码：，联系电话：；安全员为XX，证书号：XX，身份证号码：，联系电话：；劳动力管理员为XX，证书号：，身份证号码：，联系电话：。（2）乙方代表权限为：全权代理乙方组织现场施工，确认工程量及工程结算金额。（3）乙方项目经理或现场带班人易人应提前7天征得甲方同意，后任承担前任应负责的责任。（4）乙方未征得甲方书面同意而更换乙方驻现场管理人员，则视乙方违约，甲方有权对乙方进行处罚，并有权随时无条件终止本合同，并要求乙方承担由此造成的全部经济损失。（5）合同期内，乙方驻现场代表不得有少于85%的工作日在施工现场负责组织、管理乙方的施工人员，否则视为乙方违约，甲方有权对乙方进行处罚，并有权无条件终止本合同，同时要求乙方赔偿由此造成的经济损失。11.保险11.1乙方必须为其职工办理意外伤害保险、社会保险及安全生产责任险，并为施工场地内自有人员和施工机械设备按照国家有关规定及当地政府主管部门有关规定办理各类保险，保险单据须报甲方备案。办理保险的费用已包含在合同总价款之内。11.2保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失；因乙方未办理上述保险而发生伤亡事故的赔偿责任由乙方全部承担；乙方虽办理了保险但保险公司理赔不足的费用和责任仍由乙方全部承担；由此造成甲方的一切经济损失，甲方有权从乙方工程结算价款中予以相应扣减。12.违约责任12.1甲方违约责任（1）在工作面不足时，若乙方无法安排所有工人全勤生产，甲方仍按照本合同约定的单价支付乙方劳务工程价款，合同单价及计价原则均不做调整。乙方应根据实际生产情况，合理安排施工人员的进出场。乙方充分理解并接受，无论如何，甲方只按照合同单价及本合同结算条款对乙方的劳务工程价款结算，因乙方安排不周或其他原因导致的窝工或其他损失，甲方并无补偿。（2）甲方无正当理由不能按合同约定支付劳务费应通知乙方，经乙方书面催告3个月后仍不能支付劳务费，双方对此又无协商新的解决办法，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员。12.2乙方违约责任当乙方违约时，应承担违约金并赔偿乙方的直接和间接经济损失。甲方在不损害乙方采取补救措施情况下，有权从应付给乙方合同价款中扣除相应的经济损失。违约责任的承担分别按下列方式处理，以不低于主合同（前文已经定义那款合同）的约定为准：（1）乙方人员未按合同约定时间进场、造成延误工期，按5000元/天处罚。乙方在合同约定进场时间后3日内仍未进场，甲方可终止合同，并向乙方提出其劳务分包中标价金额1%～5%的比例进行索赔。乙方逾期交工的，每延误一日，应向甲方支付合同总价款1%（或人民币万元）的违约金，并应承担甲方的全部直接和间接损失。累积逾期超过七日的，甲方有权没收其履约保证金，并解除合同。（2）因乙方原因未达到合同约定的质量要求，乙方承担本合同价款10－20%的违约金，并由乙方负责免费整改，乙方因自身原因无法完成的，甲方可以委派其他劳务企业完成，产生的一切费用由乙方承担。（3）因乙方原因未达到合同约定的安全文明工地要求标准的，乙方承担本合同价款10%的违约金。（4）因乙方转包或再次分包本合同工程，应向甲方支付合同总价款30%的违约金，并应赔偿因违约给甲方造成的全部直接和间接损失。同时，甲方有权没收其履约保证金，解除合同。（5）乙方不按约定履行合同其他义务的，应向甲方支付合同总价款10%的违约金，并应赔偿因违约给甲方造成的全部直接和间接损失。同时，甲方有权没收其履约保证金，解除合同。（6）甲方有权要求乙方撤换不称职人员，对乙方严重违反甲方管理要求的人员，甲方可向乙方处以5000—10000元/次的罚款。（7）出现乙方的劳务人员现场管理混乱、打架斗殴、聚众闹访等情形的，乙方又不能及时制止的，甲方可对乙方每次处以人民币1万至10万元的罚款，并直接从应付的合同价款中扣除。（8）乙方无故撤走部分或全部工人时，甲方书面通知乙方按合同要求履约，在2日内乙方未予书面答复，甲方有权拒付其合同价款，终止合同并索赔。（9）乙方不得以任何理由（如：设计变更单价未确定）而擅自停工，否则乙方应按照2000元/天的标准向甲方支付违约金，停工2天以上的，甲方有权单方解除本合同。（10）甲方所供应的材料按定额用量由乙方包干使用。主要材料的施工损耗包干率详见合同附件4：《甲供主材包耗表》。当发生材料超耗时，甲方将按下列计算公式对乙方实施处罚，罚款在结算总额中扣除。超耗的材料罚款公式为：超耗实际量X材料采购价X处罚系数（1.05~1.15）=罚款金额（11）开工前3日内按甲方及地方政府建设主管部门有关规定和要求，到建管、劳动等部门办理劳务用工手续，并依法用工，乙方非法用工引起的劳动纠纷甲方不承担任何责任；如无特殊情况(须书面报甲方同意)，乙方逾期仍不办理规定手续时，甲方有权对乙方处以其承包价2％的罚款，并直接从应支付给乙方的工程款中扣除，无须征得乙方同意。若乙方未办理有关劳务用工等手续受到政府有关部门处罚，乙方承担全部责任（包括因此而对甲方的处罚）。（12）其他施工管理处罚措施详见附件5：《施工管理处罚条例》。（13）上述条款所列的违约处罚并不免除乙方按本合同约定应当承担的各项义务。13.奖励条款13.1本工程完工质量达到本合同约定的质量目标并经业主方出具验收合格单后，由甲方将履约保证金返还乙方。13.2因乙方原因发生甲供主材节约时，甲方将按下列计算公式对乙方实施奖励，奖金在结算总额中给予。节约的材料奖励公式为：节约实际量X材料采购价X奖励系数(20~30%)=奖励金额１3.3其他奖励条款按以下第（1）项执行：（1）甲方对乙方的施工过程中的月度考核和完工考核评分值每次均大于（含）95分以上者，按劳务结算总价0.5%～1%的比例金额奖励乙方。（2）其他：。14．争议的解决方式因本合同的履行发生争议，由双方协商解决；如不能协商解决，双方同意选择下列第（1）种方式解决。向甲方住所地的人民法院提起诉讼；提交当地仲裁委员会仲裁。15.合同的终止和解除15.1以下情况下本合同自动终止：（1）双方权利义务履行完毕；（2）甲方与业主或总包签订的合同终止或被解除的。15.2以下情况下甲方有权解除合同，并于甲方通知送达乙方时产生解除效力：（1）乙方施工中出现严重质量事故的；（2）乙方施工中出现死亡安全事故的；（3）乙方将其承包范围内的施工内容擅自分包或转包的；（4）如因乙方在施工人员数量、施工人员能力等方面的欠缺，致使工程不能保证质量、安全与工期；（5）乙方违反合同其他约定，经甲方下达指令催告整改达3次仍拒不改正的；15.3因乙方原因解除合同的，合同解除通知书一经送达即发生法律效力。合同解除2天内乙方必须全面退场，否则乙方应当按照每天10000元的标准向甲方支付违约金。乙方退场后三天内双方对乙方已完工程量进行计量，甲方支付至乙方已完合格工程量的60%。工程竣工验收后，双方办理结算手续完毕后支付至乙方已完合格工程量的剩余工程款。15.4甲方解除合同并不免除乙方应承担的违约责任。。15.5合同解除后，不影响合同中约定的结算和争议解决条款的效力。16.补充条款16.1发生安全事故的违约责任：乙方现场工人在施工中发生安全事故所产生的全部费用（包括并不限于对伤亡员工人或其家属的伤残赔偿金、伤残补助金、伤残就业金、一次性工伤医疗补助金、工资、误工费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费、二次手术费、二次手术后误工、营养、鉴定费等）均由乙方自行承担。同时，每发生一次安全事故，甲方将根据事故责任大小向乙方处以2000-50000元的违约金。16.2发现安全隐患的违约责任：甲方认为乙方工作中有安全隐患,可要求乙方限期改正,若仍不能满足安全要求,甲方有权利自行安排,所发生的费用由乙方承担，甲方有权责令乙方停止施工，因此所拖延工期均按合同执行，并给予合同外1000元/次违约金。16.3发生不稳定事件的违约责任：本合同履行过程中,若因乙方原因造成的工程质量问题引起纠纷或争议,或承包人未妥善处理工人、民工、材料商及施工有关问题而发生纠纷或争议，由承包人按以下约定承担责任：①因上述情况影响了甲方及甲方集团相关部门正常工作的,出现第一次,由承包人向发包人支付惩罚性违约金2万元。②因上述情况导致工人、民工、材料商到甲方和甲方集团及甲方集团各子公司办公场地等闹事，或导致民工、材料商爬塔吊的,出现第一次,由承包人向甲方支付惩罚性违约金2万元。③因上述情况导致工人、民工、材料商到公共场所阻碍交通、游行等事件的,出现第一次,由乙方向甲方支付惩罚性违约金10万元。若上述事件出现二次以上（含二次）,每增加一次，上述惩罚性违约金数额也相应增加一倍,以此类推，累计计算。16.4施工过程中发生质量不合格的责任：乙方须积极配合甲方在施工过程中的各项质量检查，检查发现质量不符合合同要求时，乙方应在甲方要求的时间内完成维修工作并承担由此发生的维修费用。第一次发现质量问题，甲方对乙方给予警告；超过一次发现质量问题，乙方除承担以上责任外还应承担1000-5000元/次的违约金。如因乙方责任导致政府部门、建设单位或总承包方处罚甲方，所有罚金由乙方承担。17.其他17.1本分包合同未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，签订补充协议，与本分包合同具有同等法律效力。17.2本合同正本一式贰份，双方各执壹份；副本一式贰份，双方各执壹份，具有同等的法律效力。17.3本合同包含以下附件：（1）劳务合同工程量清单（2）劳务包干辅料清单（3）劳务分包方提供的低值易耗材料及小型工具清单（4）甲供主材包耗表（5）施工管理处罚条例（6）建筑安装施工安全生产协议（7）环境/职业安全健康管理协议（8）承诺书19.合同生效合同订立时间：20年月日合同订立地点：XXXXX本合同双方约定签字、盖章后生效，履行完毕后终止。工程承包人（甲方）：（盖章）劳务分包人（乙方）：（盖章）法定代表人/委托代理人：（签字）法定代表人/委托代理人：（签字）联系电话：联系电话：

第二部分通用条款甲方与乙方在签订前述专用条款前已经阅读并一致同意本通用条款。1．主合同（合同编号：XXXXXX）1.1乙方应全面了解主合同的各项约定（有关承包工程的价格细节除外）。乙方应履行并承担主合同中与分包工程有关的甲方的所有义务。乙方不得以对主合同条款约定或分包工程范围缺乏了解而提出异议。乙方在对分包工程的实施及保修时应避免其任何行为疏漏致使甲方违反主合同中甲方的义务。2.甲方的责任和义务2.1除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在正式开工前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。（2）在正式开工前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。2.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程技术、质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收，协调现场的各项工作，处理现场出现的问题。2.3按时提供图纸和有关技术资料；组织分包方人员进行入场教育、技术和安全交底，向乙方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文明施工、成品、半成品保护等要求；及时提供本合同约定应由甲方提供的材料、机具设备，以保证施工需要。2.4负责对乙方现场使用的材料、机械设备进行质量、安全、环保方面的检查监督，并对乙方自购使用的测量设备的合格状态进行监督，发现乙方违规使用机械、测量设备时，有权责令其限期整改，否则按机械设备市场价处以经济处罚，直至终止本合同。2.5有权要求乙方撤换不称职人员，对乙方严重违反甲方管理要求的人员甲方可要求乙方支付5000—10000元/次的违约金。2.6负责本工程中间验收、隐蔽验收、工程变更签证、竣工验收，对乙方的工作过程和结果实施指导、监督、检查，按甲方公司规定对乙方进行考核和奖惩。2.7按本合同约定，向乙方支付合同价款。2.8负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。3.乙方的责任和义务3.1劳务人员管理3.1.1乙方现场管理人员和施工人员必须严格按乙方投标书承诺、甲方动态的劳动力计划和施工现场进度要求配置现场施工人员，且必须保证人员稳定、充足、合格，不能随意变更注册人员。乙方代表若不是由乙方法人代表本人担任，应出具法人授权委托书。乙方所有现场人员必须服从甲方管理。未经甲方允许，不得擅自更换劳务班组带班人。3.1.2乙方对使用的工人必须认真审查，保证不聘用无身份证或来历不明的社会流动人员，必须与所聘用务工人员签订劳动合同，并报甲方备案；且身体素质和技术水平满足工程施工需要；工人年龄不得低于18周岁、超过55周岁。乙方须将其人员登记造册，登记册、劳动合同、身份证、居住证、上岗证的复印件及照片必须交甲方备案。施工人员必须达到甲方内部制度规定要求，提供的证件如身份证、特殊工种证（焊工证、电工证等）必须与现场施工人员一致；特种作业人员持证率必须达到100%。若乙方未遵照上述要求，则第一次甲方提出警告，随后每一次乙方应向甲方支付2000元违约金。3.1.3乙方所有进场人员须提供健康证明，进场人员不得有高血压、心脏病、癫痫病、心脑血管病等疾病。若未及时办理健康证明，由甲方组织进行检查，费用由乙方承担。如由于乙方隐瞒导致事故的，由乙方负全责。同时，乙方应对工人进行职业健康安全、食品卫生等方面的教育。3.1.4乙方必须组织满足施工需要的足够劳动力以确保按期完工。如根据施工情况需要采取赶工措施的，乙方必须无条件服从甲方有关指令，补充或调配充足劳动力完成甲方下达的工作目标。增加的劳动力应视为乙方完成本合同内容之必要，其费用已包含在合同价款中。乙方不得擅自减少项目施工人员，若因乙方劳动力不足或所需工种不齐，造成工程进展迟缓，有可能影响工程工期时，甲方将通知乙方补充劳动力，若乙方在甲方该通知发出后48小时内，仍不能满足甲方要求，则视为乙方违约，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换劳务分包方。甲方指派给其他劳务方完成乙方的剩余部分或全部工作所发生的一切费用从乙方的结算价款中扣除，同时，乙方还要承担违约造成业主及相关方对甲方的罚款和其他全部经济损失。甲方还将保留进一步追究乙方责任的权力。3.1.5乙方应根据甲方管理需要和安排，为其现场施工的工人办理职业技能鉴定，其费用由乙方承担。乙方管理人员和特殊工种人员必须达到100%持证上岗，无证人员进场施工一律清退出场；一般技术人员持证上岗比例须达到75%，其上岗证由甲方核验。3.1.6乙方管理人员必须按规定参加国家建筑质量、安全等方面的规范、标准的培训。3.1.7未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；未经甲方同意或授权，乙方不得擅自与总包、业主或工程师及有关部门进行直接工作联系，亦不得直接接受总包、业主或工程师的指令，否则视为管理混乱，乙方应向甲方按1000元/次支付违约金，达3次者将驱逐出场，同时即使该部分工作获得了总包、业主或工程师的确认，亦不能纳入甲乙双方的结算。3.1.8乙方须按时足额发放工人（含农民工）工资，按月向甲方提供由劳务工人亲自签字或按手印的工资发放登记表原件一份。乙方向劳务工人发放工资时应当有甲方相关人员在场，否则视为乙方未发放工资。3.1.9乙方拖欠工人或农民工工资导致群体性讨薪、上访、聚众滋扰事件发生，影响甲方声誉，干扰甲方正常生产的，甲方有权即时停止对乙方工程款的支付，并从乙方工程款中划拨资金用于支付工人或农民工工资，直至事态平息。该部分资金视为甲方已向乙方支付的工程款。另，甲方于结算时可按以上事件的影响程度，要求乙方支付1万到10万元的违约金。3.1.10乙方在施工过程中要严禁扰民问题的出现，如有发生甲方将根据情节轻重对乙方进行至少1000元/次的违约金。同时乙方还要承担违约造成业主及相关方对甲方的罚款。3.1.11无论何种原因造成的停工、窝工，乙方自行对劳动力进行调剂，费用已含在综合报价中。3.2施工管理3.2.1乙方必须严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；在施工中应按甲方有关规定进行成品、半成品保护，如发生损坏、丢失应承担全部责任；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。3.2.2自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗、劳动合同签订情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。3.2.3按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。3.2.4乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主、总包或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合，费用包含在综合报价中。3.2.5做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。3.2.6乙方须服从甲方转发的发包人及监理工程师的指令。3.2.7乙方应对其作业内容的实施、安全生产、质量达标、按时完工负责，乙方应承担并履行主合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。3.3工程质量3.3.１乙方进场后，须按甲方要求进行样板工程施工，样板质量、工程达到甲方要求后，方可继续施工。否则，立即终止本合同，乙方应立即退场，甲方没收其质量保证金。3.3.2乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的检查、检验，并为检查、检验提供保证条件。对甲方提出的质量问题及时整改，无正当理由而乙方拒不整改时，甲方有权采取整改措施直至更换劳务分乙方，责令其退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。3.3.3乙方必须严格执行工序报验、三检（自检、互检、交接检）制度，上道工序乙方未自检、甲方未验收或验收不合格，不得进入下道工序施工。如乙方没有严格执行上述制度就进行下道工序施工的，乙方应当按照2000元/次标准向甲方支付违约金。3.3.4工程具备覆盖、掩盖或达到中间验收部位，乙方自检合格后在进行覆盖、掩盖工作或中间验收前2天，通知甲方派代表参加。验收合格，总包、业主、工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。3.3.5施工中经检查、检验后，工程不合格或未达到甲方质量要求时，乙方应按甲方要求进行返工、返修，并承担返工、返修的全部费用，不顺延工期。若因甲方原因导致返工、返修，费用由甲方承担，工期顺延。3.3.6因乙方原因造成在施工中出现重大质量事故时，乙方须承担事故处理所发生的所有费用，甲方可无条件终止本合同，除质保金不退外，严格按国家颁发的《工程建设质量管理条例》处罚规定执行。3.3.7乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行初步验收。无论甲方验收结果如何，乙方施工内容在甲方就整体工程与业主或总包的隐蔽工程验收或工程竣工验收中被认定为质量不合格时，乙方应负责无偿修复，并承担由此导致的甲方的相关损失，工期不顺延。3.3.8乙方向甲方提交完工报告七日内，需将竣工验收资料提交甲方审核。3.3.9全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）经工程发包人验收合格，乙方仅对其分包的劳务作业范围内的施工质量对甲方承担保修责任。 3.3.10乙方负责验收前大面积的内外清理，费用包含在综合报价中。3.3.11业主、甲方、监理、设计或建管部门对乙方的施工质量能否满足工程质量目标或设计、规范要求表示疑虑并要求检验、检测时，乙方必须无条件接受检验、检测，并承担因乙方责任所发生的一切费用，工期不顺延。3.4安全文明生产和职业健康保护3.4.1乙方必须与甲方签署《建筑安装施工安全生产协议》（附件6）和《环境/职业安全健康管理协议》（附件7）作为本合同的附件严格执行。3.4.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。乙方应高度重视并主动配合甲方或政府部门组织任何形式的安全检查，做好相关接待及迎检工作。因分包方安全管理缺陷或工作不到位而致使甲方遭受处罚的，乙方应按照处罚金额向甲方双倍赔偿。3.4.3乙方应对其员工、招聘人员进行安全教育工作，并对他们在现场施工的安全负责。凡新进场人员必须进行安全教育培训和安全交底，建立安全教育台帐。劳务作业人员有权拒绝甲方强令违反安全管理规定和安全操作规范的施工。乙方在进行危险性较大的作业前，施工人员在未收到甲方的安全交底前可拒绝施工，甲方管理人员亦不得违章指挥。3.4.4乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应注意采取安全防护措施。防护措施费用由乙方承担，已包含在合同总价款之内。3.4.5乙方人员在进行高空施工时必须有防高空坠落措施，如有发生则一切后果有乙方自己承担。3.4.6乙方人员在施工过程中应严格遵守JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等国家相关规范标准及项目相关管理制度。如要动火应先申请开动火证并按要求进行动火（如清理动火周边易燃物、专人看火等）。3.4.7乙方施工前和施工过程中应认真及时检查施工用脚手架及周围施工现场的安全情况，发现安全隐患及时报发包方处理。乙方应对现场搭设的安全设施加以保护并不得以方便施工为由私自拆改。按规定使用甲方提供的脚手架及吊篮，脚手架的整改搭拆由甲方负责，吊篮的配装、位移、整改直到验收合格由乙方负责。施工过程中，吊篮数量和配件由乙方负责管理。3.4.8按甲方的CI规定进行统一着装，配齐合格的劳动保护用品，避免有毒、有害、粉尘、噪声等危害因素损害施工人员身体健康。工人安全帽、安全带、安全网及工作服由甲方统一采购，其余劳保用品由乙方按国家劳防用品使用规定和甲方要求自行采购承担。3.4.9乙方必须严格执行甲方和当地政府主管部门有关文明施工的各项规定。现场工人住宿要求按甲方规定实行标准化管理，做到室内、外整洁、统一规范。3.4.10乙方必须在施工过程中自觉保护环境，装饰废弃物要在项目部集中处理，施工过程中要节约用水、用电、用料，要对所使用的机具、器具做好日常维修保养，防止噪音污染。乙方人员的生活污水、施工用水要统一排放到指定地点。3.4.11竣工验收前，乙方应将施工场地、仓库清理完毕。3.5事故处理及责任3.5.1发生安全事故时，乙方负责按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)办理，并采取必要的措施，防止或减少损失。3.5.2现场人员发生伤亡事故时，合同双方应尽力施救，同时保护好现场，以便于有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后，属乙方责任或其工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡人员或家属进行经济补偿，并承担事故处理所发生的所有费用，甲方不负任何责任；属甲方违章指挥或违反安全管理规定施工而造成的伤亡或其他安全事故，除按规定对责任者进行处理外，应根据甲方与乙方在事故中过错大小及因果联系各自承担相应的责任，参照国家有关规定对乙方伤亡职工或家属进行经济补偿。具体善后工作由乙方全权负责安排和处理，甲方不直接对接乙方或家属的工作。3.5.3乙方和甲方对事故责任有争议时，乙方应先行对事故现场进行处理并做好善后工作，其争议可于事后按本合同的相关约定处理。3.5.4如因乙方的违法行为给被派遣劳动者造成损害导致用工单位承担连带赔偿责任的，劳务派遣单位应当赔偿用工单位的全部经济损失。3.6材料、机械设备管理3.6.1乙方自行采购的材料和机械设备（1）乙方应及时组织符合合同约定、施工生产需要及国家相关规范要求工程需要的材料、机具设备进场，乙方应遵守甲方材料、设备进出场规定和其他相关制度。乙方应随进场材料和设备向甲方提供产品合格证书、出厂证明、批号、质量保证书、商检报告、报关单、环保证明书等资料，否则，甲方有权拒绝材料和设备进入工地。进场施工后，应同时报送现场使用的所有自购机具、测量设备、用具情况登记表交甲方复核，并详细登记《班组自带机具设备台帐》，达不到甲方规定要求的机具、测量设备、用具不得进场，甲方有权将乙方不合格机具、测量设备、用具清退出现场，并由乙方承担由此造成的损失。（2）乙方采购的材料应按工程所在地的检验试验规定自行对材料进行见证取样，甲方承担材料进场后第一次的材料检验试验费用，若因材料不合格的原因导致后续发生材料检验，则后续的材料检验试验的全部费用由乙方承担。检验试验结果收集整理后随完工资料移交给甲方。（3）乙方负责采购的材料、机具、用具应随时接受甲方检验、抽查和现场复试。不论乙方提供的材料是否经过甲方检验，均不减轻乙方的责任，甲方也不对其检验结果承担任何责任。（4）当出现乙方采购的材料、机具、用具等规格型号、品牌等不符合要求，或组织其进场不及时等情况，乙方应按甲方指令按以下方式限期改正：Ａ.已经使用的，予以返工替换；Ｂ.未使用的，重新调换，由此造成的工期延误不顺延。乙方应当承当由此给甲方造成的全部损失。乙方拒不执行甲方指令的，甲方可以代为采购，费用从乙方工程款中扣除。上述情况第一次发生时，则按本合同签订的辅材总费用的5~10%给予罚款，第二次发生时则将乙方清退，终止本合同，两年内不能再与甲方合作。（5）甲方可自行采购乙方承包范围内的部分材料、机具、用具等用于本工程，发生的费用按甲方的采购价（依甲方采购合同确定）从当期付款中扣除。（6）乙方自行采购材料的定额消耗量应不低于甲方对项目材料的使用要求和各规范中施工技术要求的消耗量。（7）乙方须为自带的全站仪、经纬仪、水准仪、激光铅重仪、尺等测量仪器向甲方提供检测合格的报告原件一份，并在检测有效期内使用，费用自理。若甲方检查到测量仪器无效，乙方应当按照200元一项的标准向甲方支付违约金。3.6.2甲方提供的材料和机械设备（1）乙方必须按照甲方的要求，组织好施工现场的材料用工。具体内容包括：场内搬运、堆码、翻样下料、现场加工、现场安装用工、维修、保养等，以使施工现场达到本合同约定的质量、安全、文明、工期等目标要求。若乙方无故拖延怠工，或以此要求增加费用，甲方将委托其他劳务承包人进行此项工作，所发生的费用直接从乙方结算款中扣除。（2）乙方应负责对其领用的材料和机械设备进行妥善保管，以防丢失、被盗、变质等造成损失。如造成损失，除照价赔偿外，还应承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。（3）甲方所供应的材料和机械设备按定额用量由乙方包干使用。主要材料的施工损耗包干率详见合同附件：《甲供主材包耗表》。当发生材料超耗或节约时，甲方将视情况轻重按下列公式对乙方实施处罚或奖励，处罚或奖励在结算中体现。Ａ.超耗的材料罚款公式为：超耗实际量X材料采购价X处罚系数（1.05~1.15）=罚款金额；Ｂ.节约的材料奖励公式为：节约实际量X材料采购价X奖励系数(20~30%)=奖励金额。4.合同价款含义4.1本合同下的固定综合单价或合价中包含但不限于以下费用，除非施工内容发生变化，一般不予调整：（1）人工费，乙方采购的材料费、机械费、行政规费、管理费、利润、税金(营业税、城建税及教育费附加及个人所得税)；（2）乙方及其雇员的培训费、差旅费、住宿费、临时户口费、意外伤害保险、社会保险及安全生产责任险；（3）设计图纸、工程规范、施工方案及定额中已考虑的所有施工工序、施工内容及分部分项工程交叉、交接面的处理措施费、环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工增加费、施工用材料二次搬运费、超高层垂直运输费、机械设备进出场及安拆费、工程及设备保护费、工伤医药费及后期处理费等各项措施费用；（4）本合同执行期间，人工、材料、机械设备价格涨跌产生的风险费用；（5）本合同施工范围内所需材料的装卸、看护费；乙方采购的材料检验及复试费；（6）乙方自有或租赁的机具使用费用；（7）楼层内接引水、电所需用工费用；（8）由于乙方失误所造成的返工及损失费（根据损失情况甲方将对材料浪费进行索赔）；（9）施工保护及对第三方施工损害产生的管理和赔偿费用（10）成品保护费用；（11）乙方自行承担自身施工人员的住宿、生活、交通、办公、食堂内的设施及相应发生的用工等费用，不得因工期变化而调整；（12）为达到合同约定的工期、质量、安全、文明施工标准和其他要求而采取的技术、管理措施的费用，含冬、夏、雨季施工期间的特别措施费用，节假日和夜间施工加班费用；（12）包含客观原因停工、一切配合停工、一切窝工的补偿费用；（13）包含一切赶工措施费用及相关费用（业主额外奖励除外）；（14）乙方不得因市场变动因素要求增加费用或提高价格，如市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调因素，都包含在综合单价中；（15）乙方报价前已认真研读施工图纸、踏勘施工现场，充分了解施工工艺流程和现场施工的基层偏差情况和环境，明确工程质量和工期要求，充分预见到施工过程中的各种困难，对解决施工困难所发生的费用已包含在综合单价中；（16）本工程的所有分部分项工程综合单价已包括了可能发生不可抗力或民挠问题所产生的费用；（17）乙方应在每日施工完后，将产生的建筑垃圾清运到总包指定的垃圾堆放点，并派人负责将垃圾装车，由此产生的费用已包含在乙方的工程总价中，不再另外计取费用；（18）如有总包调拔的材料，从总包仓库至施工现场的搬运用工费用；（19）对其它分包商及供应商（包括但不限于总包商的其他分包商、供应商、业主指定分包商、供应商以及其他专业承包商）的配合照管工作。含分包范围内的配合机电等专业的预留预埋和开孔、收口及封堵等，其费用含在综合单价中。4.2采用固定总价的，合同价款包括但不限于下述风险及费用，不予调整：（1）乙方完成的实际工程量超出乙方标价的清单内工程量的部分；（2）经过乙方标价的工程量清单（或乙方投标报价）各分项工程、各子目中的计算、价格错误及组价的漏项；（3）乙方为完成本合同所述工作范围内及相关的所有工作内容发生的费用；（4）乙方施工范围或施工工程量的增加导致价格的变化；（5）材料价格及人工费用的上涨；（6）税率及费率的变化；（7）国家法律、法规、政策的变化。4.3本合同价款是乙方在对招标文件、图纸、技术要求、现场及周边环境条件、工程所在地气候条件、本合同内容等完全知悉并充分研究分析基础上为完成本合同施工内容而作的报价，该报价是谨慎的且不低于乙方完成本合同施工内容需要的成本，并经双方确认作为合同价款。5.施工变更5.1施工中如发生对原工作内容变更，甲方应以书面形式向乙方发出变更通知，乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，在本合同的工期内完成相关的变更