建筑质量安全责任书(2024版)

建筑质量安全责任书(2024版)合同编号：__________建筑质量安全责任书（2024版）鉴于业主与施工方就__________（工程名称）项目达成一致，为确保工程质量安全，维护双方合法权益，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，签订本建筑质量安全责任书。第一条质量安全责任1.1施工方应严格按照国家工程建设标准和设计文件要求，保证工程质量，确保工程安全。1.2施工方应建立健全质量安全管理体系，落实质量安全责任制，明确各岗位的质量安全职责。1.3施工方应加强对施工现场的安全巡查，及时发现和排除安全隐患，防止发生质量安全事故。1.4施工方应按照合同约定的工期完成工程，不得擅自延误工期。第二条质量安全保证2.1施工方应对工程所用原材料、构配件、设备等进行严格检验，确保质量合格。2.2施工方应按照工程进度，及时提交工程质量检验报告和相关资料。2.3施工方应定期对施工现场进行自查，确保工程质量安全。2.4施工方应遵守环保法规，做好施工现场的环保工作。第三条质量安全事故处理3.1施工方发生质量安全事故的，应立即报告业主和相关部门，并采取有效措施防止事故扩大。3.2施工方应按照事故调查结果，承担相应的法律责任。3.3业主应协助施工方做好事故的处理工作。第四条违约责任4.1施工方未按照合同约定完成工程的，应承担相应的违约责任。4.2施工方在工程建设过程中出现质量问题的，应承担修复、加固等费用。4.3业主未按照合同约定支付工程款的，应承担迟延付款的违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.施工组织设计5.施工方案6.工程质量检验标准7.环保要求及相关资料8.工程进度计划9.安全生产管理制度10.质量安全管理体系文件二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.施工方在工程建设过程中出现质量问题，视为违约。3.业主未按照合同约定支付工程款，视为违约。4.施工方擅自延误工期，视为违约。5.施工方未按照约定提供原材料、构配件、设备等，视为违约。6.施工方未按照工程进度提交工程质量检验报告和相关资料，视为违约。7.施工方未遵守环保法规，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.工程质量：指工程符合国家工程建设标准和设计文件要求的情况。4.工程安全：指工程施工过程中人员安全和工程本身安全的情况。5.质量安全管理体系：指施工方建立的用于管理和控制质量安全的体系。6.违约责任：指一方未履行合同约定义务所需承担的法律责任。7.合同履行：指合同双方按照约定完成各自义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：发现质量问题及时整改，严重问题停工整顿，直至符合质量要求。2.工程进度延误：协商调整工期，必要时追加合同价款。3.原材料不合格：立即更换合格原材料，并对已使用不合格原材料的部分进行返工。4.安全事故：立即启动应急预案，报告相关部门，按调查结果承担责任。5.合同争议：友好协商解决，协商不成则向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.建筑工程项目施工。2.