2024年工程合同参考样本（4篇）

第5页共5页2024年工程合同参考样本发包方(以下简称甲方)立合同单位：承包方(以下简称乙方)为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：四、工程总造价：五、质量等级：六、工程工期：第二条承包方式本工程采取下列第项方式承包。1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;2、包工不包料;3、包工包料。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。第三条价款支付与结算一、工程款支付方式：二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。三、工程结算依据第四条工程变更本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。第五条工程验收一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。第六条保修条件及期限保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)第七条双方责任甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。二、做好施工区域内“三通一平”(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。乙方：一、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;二、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。第八条违约责任乙方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之付违约金。甲方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失;三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任;四、乙方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。第九条安全、文明施工乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。第十条附则一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分;二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。三、本合同未尽事宜，双方另行解决。四、本合同一式份，甲、乙双方各执份。甲方：_____(签章)乙方：_____(签章)开户银行：_____开户银行：_____帐号：_____帐号：_____电话：_____电话：_________年____月____日2024年工程合同参考样本（2）【合同编号】：【甲方】（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：【乙方】（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方具备并拥有《建设工程》项目（以下简称“工程项目”）的开发权和施工权，乙方具备并拥有承担工程设计、施工和管理的能力，为确保双方权益，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成以下合同：第一条合同目的与范围1.1甲方委托乙方承担工程项目的设计、施工和管理工作，包括但不限于工程设计、施工图纸编制、施工现场管理、设备采购、施工合同的签订和履行等相关工作。1.2乙方应按照甲方的要求，完成工程项目的设计、施工和管理工作，确保工程项目按时、按质、按量完成。第二条工程进度及工程款支付方式2.1工程项目的合同工期为（具体工期），甲方要求工程在此期间内完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应对延期进行赔偿。2.2工程项目总价款为人民币（具体金额），甲方将根据工程项目进度支付款项。支付方式为:分期支付、阶段性支付、工程竣工验收后支付。第三条设计与施工3.1乙方应按照甲方的要求，编制工程项目的设计方案并提交甲方审批，并按照审批结果进行设计图纸编制。3.2乙方应按照工程项目的设计图纸进行施工，严格遵守国家有关法律法规的规定，并确保施工过程响应环保、安全文明要求。3.3乙方应积极与相关部门和单位进行沟通协调，确保工程项目的顺利进行，并及时解决施工中的问题和纠纷。第四条设备采购及验收4.1工程项目需要采购设备的，乙方应按照甲方的要求制定设备采购方案，并与甲方共同确定设备供应商。设备采购费用由甲方和乙方共同承担，占总采购费用的比例为（具体比例）。4.2设备的进场验收标准由甲方和乙方共同制定，并严格按照标准进行验收。如有设备不符合标准的，乙方应负责退货、更换或重新采购。第五条合同风险及保险5.1在工程项目施工期间，因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程损毁或延误的，双方应及时联系进行处理，并协商解决。5.2乙方应按照相关法律法规的规定，购买施工一切险、第三者责任险等必需保险，保障工程建设过程中的风险和安全。第六条合同变更与解除6.1如需对合同内容进行变更，双方应通过协商一致，并签署相关的变更协议；变更协议应成文，并具备双方签字或盖章。6.2任意一方违反合同约定的，对方有权解除合同，并承担由此产生的违约责任。6.3因合同解除产生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交【仲裁机构】进行仲裁。第七条争议解决7.1合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2协商解决不成的，应提交【仲裁机构】仲裁；仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。7.3因合同履行产生的其他争议，双方可向人民法院提起诉讼。第八条其他事项8.1本合同未约定的事项，由双方协商一致后另行签订补充合同。8.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收之日止。甲方：____________________法定代表人/授权代表人：乙方：____________________法定代表人/授权代表人：日期：年月日2024年工程合同参考样本（3）甲方（建筑施工企业）：法定代表人：_____地址：_____电话甲方：_____乙方：_____住址：_____身份证号：_____风险提示：企业的招聘工作完成后，就进入了用工阶段，在用工前，企业一定要在员工入职一个月内与员工签订劳动合同，否则企业将为此付出巨大的代价：一是，企业将支付未签订劳动合同期限的双倍工资。如：企业超过____年未签劳动合同，企业就得多支付员工11个月的工资。二是，如果未签订劳动合同期限超出____年，将致使签订无固定期限的劳动合同条件成立，只要没有出现法律规定的条件或者双方约定的条件，企业就得继续履行劳动合同规定的义务，无法解除劳动合同。甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。一、合同期限从____年____月____日起至____年____月____日止。其中试用期____年____月____日起至____年____月____日止，包含于合同期内。合同期限如需变动，需及时办理合同变更手续。风险提示：试用期包含在劳动合同期限内，《劳动合同法》中对试用期长短的限制根据合同期限的来规定，如：1、劳动合同期限三个月以上不满____年的，试用期不得超过一个月；2、劳动合同期限____年以上不满____年的，试用期不得超过二个月；3、劳动合同期限____年以上的，试用期不得超过六个月。违反以上规定进行约定的，若被员工投诉，会被劳动行政部门责令改正；如果违法约定的试用期已经履行的，单位还要向员工支付赔偿金。二、工作岗位甲方安排乙方在_____班组从事_____工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。三、工作条件和劳动保护甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。四、工作时间1、甲方实行每日不超过____小时、每周不超过____小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。日上班的，支付加班工资。五、劳动报酬乙方工资按以下第_____种方式，按工期进度结算：1、按时计酬，日薪____元或月薪____元；2、按建筑面积计酬，每平方米____元；3、其它：若按工期进度结算工资超一个月的，在正常工作情况下，甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费____元，待工程实际完成结算工资时扣减。六、社会保险风险提示：缴纳社会保险是企业的法定义务，即使是员工自己同意不缴纳社保，还签订了相关的协议，这也不能规避企业为员工缴纳社保的义务。因此，为劳动者缴纳社会保险，是企业必须而为的行为，否则，当员工以此通过法律程序维权，用人单位就要为此付出相应的代价。甲、乙双方按规定参加社会保险。七、劳动纪律乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。八、合同解除经甲、乙双方协商一致，劳动合同可以解除。（一）乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：1、在试用期间，发现不符合录用条件的；2、严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的；3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；4、被依法追究刑事责任或劳动教养的。（二）在下列情形之一的，甲方可以解除劳动合同，但是应当提前____日以书面形式通知乙方本人：1、乙方患病或者非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由甲方另行安排适当工作的；2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；4、甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的。（三）有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：1、在试用期内的；2、甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；3、甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；4、乙方因其它情况需要辞职，需在____日前以书面形式通知甲方。（四）乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：1、因工负伤，在规定的医疗期内的；2、女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的；3、法律、法规、规章、规定的其他情形。九、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金____元，给对方造成经济损失的，应根据损失情况和责任大小，按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。十、劳动争议甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时，可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解，劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。若双方不能协商解决的，当事人应向_____劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的，可在收到仲裁裁决书之日起十五天内，向____人民法院提起诉讼。十一、其他事项合同一式三份，经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份，甲方公示一份。本合同未尽事宜，按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时，以国家法律、法规和政策为准。甲方（盖章）：签订日期：____年____月____日乙方代表（签名）：签订日期：____年____月____日2024年工程合同参考样本（4）尊敬的合作伙伴：感谢您对我公司的信任与支持！为了更好地合作，特就2024年工程合同事宜进行讨论，并为您提供简单版样书，以供参考。一、合同双方及基本信息：甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：二、项目基本信息：项目名称：项目地址：项目内容（如：设计、施工、装修等具体工程项目）：工期：约定工程款项：其他约定事项：三、合同条款及约定：1.合同总额及付款计划：本工程总金额为（具体金额），乙方需在项目启动后（具体日期）内向甲方支付工程款项。付款方式及计划如下：（具体付款