工程分包施工协议书2024年

工程分包施工协议书2024年通用合同编号：__________工程分包施工协议书鉴于：2.总包商已将【工程名称】项目中的【分包工程名称】分包给乙方施工；3.乙方愿意就分包工程向业主负责，并接受业主的监督和管理；4.业主同意将分包工程交由乙方施工，并按照本协议的约定支付分包价款。基于上述情况，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、分包工程的范围和内容1.1乙方分包的工程范围包括：【分包工程详细描述】。1.2乙方应按照主合同及本协议的约定，完成分包工程的施工，并保证分包工程的质量和安全。二、分包工程的工期2.1乙方应按照主合同约定的工期完成分包工程，工程期限自【开工日期】至【竣工日期】止。2.2乙方如因自身原因导致分包工程延期，应承担相应的违约责任。三、分包工程的价款及支付3.1双方同意，分包工程的价款为【分包价款金额】，大写为：【分包价款金额大写】。3.2业主应按照本协议约定的付款节点和付款比例向乙方支付分包价款。3.3乙方应开具合法、有效的税务发票，作为业主支付分包价款的依据。四、分包工程的质量和安全4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和主合同的约定，保证分包工程的质量。4.2乙方应加强施工现场的安全管理，确保分包工程施工过程中的安全。4.3乙方在分包工程施工过程中如发生安全事故，应立即报告业主和总包商，并按照相关法律法规和主合同的约定处理。五、违约责任5.1乙方如未按照本协议约定的工期完成分包工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=分包价款×违约天数×1%。5.2乙方如未按照主合同和本协议的约定保证分包工程质量，造成业主损失的，应承担相应的赔偿责任。5.3业主如未按照本协议约定的付款节点和付款比例向乙方支付分包价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=分包价款×逾期付款天数×1%。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【签订日期】一、附件列表：1.《建设工程施工合同》（主合同）2.分包工程详细描述文档3.乙方资质证明文件4.分包工程设计图纸5.施工方案和施工组织设计6.质量验收标准和方法7.安全管理制度和应急预案8.税务发票及相关财务凭证9.工程进度报告和验收报告10.安全事故报告及相关调查材料二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成分包工程：指乙方未能在协议约定的竣工日期前完成分包工程。2.未按照约定保证分包工程质量：指分包工程不符合国家相关法律法规、行业标准和主合同的约定。3.业主未按照约定付款：指业主未能在协议约定的付款节点和付款比例向乙方支付分包价款。4.安全事故：指在分包工程施工过程中发生的人员伤亡或财产损失事件。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托工程项目的实施。2.乙方：指合同中的分包商，负责分包工程的施工。3.分包工程：指从总包工程中分离出来，由乙方负责施工的部分。4.违约金：指当违约行为发生时，违约方应支付给守约方的经济赔偿。5.滞纳金：指逾期支付款项的一方应支付给另一方的经济赔偿。6.税务发票：指乙方为业主提供分包服务时开具的合法税务凭证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：乙方应制定合理的施工计划，确保工程进度；如遇不可抗力因素导致延误，应及时与业主和总包商沟通，协商调整工期。2.工程质量问题：解决办法：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计图纸施工；发现质量问题，及时整改，并承担相应责任。3.付款问题：解决办法：业主应按照协议约定的付款节点和付款比例向乙方支付分包价款；如发生逾期付款，应支付滞纳金。4.安全事故处理：解决办法：乙方发生安全事故时，应立即报告业主和总包商，并按照相关法律法规和主合同的约定处理；加强施工现场的安全管理，预防安全事故的发生。5.合同争议解决：解决办法：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.工程项目中的分包工程需要由专业分包商施工。2.分包商需要明确与业主之间的权