2024版学校食堂建设工程施工合同

2024版学校食堂建设工程施工合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________学校地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________建筑工程有限公司地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为改善学校食堂设施，提高食堂服务质量，决定对学校食堂进行建设；乙方具备相关资质，愿意承担学校食堂建设施工任务。双方经充分协商，达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：__________学校食堂建设工程1.2工程地点：__________学校内1.3工程规模：__________平方米1.4工程内容：主要包括食堂建筑物的设计与施工、设备采购与安装、装修及配套工程等。二、工程质量2.1工程质量标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及相关法律法规、规范要求执行。2.2质量保证期：自工程验收合格之日起算，为期__________年。三、工程进度3.1工程合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止，为期__________个月。3.2乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。四、工程造价及支付4.1工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2支付方式：甲方分期支付工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价__________%的预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方相应进度款的__________%；（3）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方剩余工程款。五、工程验收5.1工程验收标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及相关法律法规、规范要求执行。5.2工程验收程序：甲方组织验收，乙方予以配合。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。6.2乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担相应责任。6.3如因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方可协商顺延工期。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________学校乙方（盖章）：__________建筑工程有限公司甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.甲方学校食堂建设工程设计方案2.乙方建筑工程有限公司资质证明文件3.工程质量验收标准及规范4.工程进度计划表5.工程付款凭证6.不可抗力因素证明文件7.甲方学校食堂建设用地规划许可证8.乙方建筑工程有限公司施工组织设计方案9.工程验收报告10.争议解决仲裁协议或法院管辖协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.乙方施工过程中出现质量问题，经甲方指出未能及时整改，视为违约。3.乙方擅自变更工程内容或规模，未经甲方同意，视为违约。4.甲方未按约定支付工程进度款，视为违约。5.甲方未按约定时间组织工程验收，视为违约。6.不可抗力因素导致工程顺延，需提供相关证明文件。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的一方。2.承包方：指接受他人委托完成工程建设的一方。3.法定代表人：指依法代表法人或其他组织行使权利、承担义务的负责人。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.违约责任：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。6.工程验收：指对完成的工程进行检查、试验、评定，以确定其是否符合规定的质量标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前通知甲方，并采取措施加快进度。如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。2.工程质量问题：发现质量问题，甲方应立即通知乙方，要求乙方及时整改。如乙方未按要求整改，甲方有权要求乙方承担返工、维修等费用。3.付款争议：双方应严格按照合同约定的付款方式及时支付工程进度款。如发生付款争议，可协商解决或依法解决。4.不可抗力因素：遇到不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方可协商顺延工期，并根据实际情况调整工程进