输电线路工程建设项目招标指南

输电线路工程建设项目招标指南合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________一、工程概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目内容：__________二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含所有工程材料、设备、人工、运输、安装、调试、培训、验收等费用。2.3合同价格一经确定，除非双方另有约定，任何一方不得单方面变更。三、合同工期3.1乙方应按照双方约定的时间表完成施工，确保工程按时交付。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方应对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量符合要求。4.3工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任。五、付款方式5.1甲方按照双方约定的付款节点支付合同价款。5.2乙方开具等额的正规发票，甲方据此进行支付。5.3付款方式为：__________（银行转账、现金等）。六、违约责任6.1乙方如未按照约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于：支付逾期违约金、赔偿甲方损失等。6.2甲方如未按照约定支付价款，应承担违约责任，具体包括但不限于：支付逾期违约金、赔偿乙方损失等。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得损害国家、社会、集体利益及他人合法权益。8.2双方应保守合同秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.输电线路工程建设项目设计文件2.输电线路工程建设项目施工图纸3.乙方资质证明文件4.乙方施工组织设计方案5.工程质量验收标准和方法6.工程进度计划和时间表7.付款凭证和转账记录8.工程保修证书和保修条款9.合同履行过程中的通信和通知记录二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合国家和行业标准，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付价款，视为违约。4.甲方未按照约定提供施工条件，视为违约。5.双方未按照约定保守合同秘密，视为违约。6.双方未按照约定履行合同义务，导致工程进度延误，视为违约。三、法律名词及解释：1.输电线路工程建设项目：指从发电站到变电站之间的电力传输线路工程。2.承包商：指具备相关资质和能力，承担输电线路工程建设项目的施工单位。3.违约金：指一方未履行合同约定义务，按照约定向对方支付的赔偿金。4.质保责任：指工程验收合格后，承包商对工程质量承担一定期限的保修责任。5.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的义务和责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划和时间表，确保工程按时完成。2.工程质量问题：立即停工整改，重新验收，直至符合国家和行业标准。3.付款争议：查阅付款凭证和转账记录，核实金额和时间，协商解决。4.合同保密泄露：加强保密意识，签订保密协议，违规者承担相应责任。5.合同争议：友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.适用于输电线路工程建设项目的施工建设。2.适用于甲方为项目业主，乙方为具备相关资质和能力的承包商的情况。3.