工程质量验收协议2024年

工程质量验收协议2024年通用合同编号：__________工程质量验收协议甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于：3.双方同意按照中华人民共和国相关法律法规的规定，共同遵守本协议的条款和条件。双方为明确工程质量验收的标准和程序，保证工程质量符合相关法律法规和合同要求，达成如下协议：第一条工程质量验收标准1.1乙方向甲方承诺，工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，以及国家、行业和地方的相关标准和规范。1.2工程质量验收应依据工程设计文件、施工图纸、技术规范、施工方案和合同约定等为依据。1.3乙方应按照约定的施工工艺和质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。第二条工程质量验收程序2.1工程验收分为分部分项工程验收、单位工程验收和整体工程验收。2.2分部分项工程验收由乙方组织，甲方有权参加。验收合格后，乙方应将相关验收资料提交甲方备案。2.3单位工程验收由乙方组织，甲方有权参加。验收合格后，乙方应将相关验收资料提交甲方备案。2.4整体工程验收由甲方组织，乙方应按要求参加。验收合格后，乙方应将相关验收资料提交甲方备案。2.5验收过程中，如发现工程质量问题，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至符合验收标准。第三条工程质量保修3.1乙方应按照《建设工程质量管理条例》的规定，对工程质量实行保修，保修期限自工程验收合格之日起计算。3.2保修期内，如发生工程质量问题，甲方有权要求乙方及时修复，乙方应承担修复费用。3.3乙方在保修期内应定期对工程进行巡查和维护，确保工程质量稳定。第四条违约责任4.1如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改，并承担相应费用。4.2如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。4.3如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术规范4.施工方案5.合同约定书6.工程质量检验标准7.工程保修条款8.工程款项支付凭证9.工程进度计划10.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方施工质量不符合约定：未能按照设计文件、施工图纸、技术规范、施工方案和合同约定等要求施工，导致工程质量不符合标准。2.乙方未按照约定时间完成工程：未能按照合同约定的工期完成工程，逾期竣工。3.甲方未按照约定支付工程款项：未能按照合同约定的付款时间及金额支付工程款项。4.其他违约行为：包括但不限于违反合同约定的保密条款、知识产权保护条款等。三、法律名词及解释：1.工程质量：指工程项目的质量满足设计文件、施工图纸、技术规范、施工方案和合同约定等要求的能力。2.验收：指对工程项目进行检查、试验、测量和评估，以确定其是否符合相关法律法规、标准规范和合同要求的过程。3.保修：指乙方对工程项目在保修期内因施工原因造成的质量问题负责修复和维护。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的完成工程的时间段。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：发现质量问题及时通知乙方，要求乙方整改，直至符合验收标准。2.工期延误：如乙方原因导致工期延误，按合同约定向甲方支付违约金，并根据实际情况商讨延期交付的解决方案。3.工程款项支付问题：甲方应按照合同约定的付款时间及金额支付工程款项，如发生延迟支付，甲方应支付延迟支付的违约金，并尽快解决付款问题。4.合同争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的质量验收，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等。