电梯门套及干挂大理石施工合同2024年

电梯门套及干挂大理石施工合同2024年通用合同编号：__________电梯门套及干挂大理石施工合同鉴于业主委托施工方进行电梯门套及干挂大理石施工，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：电梯门套及干挂大理石施工，包括但不限于设计、材料采购、施工、验收等。第二条合同价格2.1本合同施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格如需调整，双方应协商一致并书面确认。第三条施工期限3.1施工期限为____个日历日，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致施工延误，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同价格的千分之一乘以逾期天数。3.3业主如因自身原因导致施工延误，施工方有权要求业主支付延长施工期限期间的合理费用。第四条材料及质量标准4.1施工方应按照设计方案和业主要求选用符合国家标准的材料。4.2施工方应保证施工质量，确保工程达到设计要求和业主的预期效果。4.3工程验收合格后，施工方应承担一定期限的质保责任，质保期限自验收合格之日起计算，质保期限最长不超过____年。第五条付款及结算5.1业主应按照本合同约定的付款节点向施工方支付合同价款。5.2付款节点及比例如下：（1）工程进度达到30%时，支付合同价格的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同价格的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同价格的90%；（4）工程验收合格后，支付合同价格的10%。5.3施工方开具等额的正规发票，业主按照约定时间向施工方支付相应款项。第六条违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照本合同第三条第2款的约定支付违约金。6.3业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并按照本合同第五条第2款的约定向业主追讨逾期付款违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.设计方案

2.材料合格证明

3.施工进度计划

4.工程验收标准

5.付款凭证

6.正规发票

7.争议解决机构出具的意见书二、违约行为及认定：

1.施工方未按约定时间完成工程：指工程进度未达到合同约定的节点。

2.业主未按约定时间支付合同价款：指未在约定的付款节点支付相应款项。

3.施工质量不符合约定：指工程验收不合格，未达到设计要求和业主预期效果。

4.双方未履行友好协商解决争议的义务：指在发生争议时，双方未能通过友好协商解决。三、法律名词及解释：

1.合同价格：指双方约定的工程总费用，包括材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。

2.质保责任：指施工方在一定期限内对工程质量承担的保修责任。

3.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。

4.逾期付款违约金：指业主未按约定时间支付合同价款时，向施工方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：

解决办法：按照合同约定的违约金计算方式，向业主支付违约金；协商调整施工计划，确保工程按时完成。

2.业主未按约定时间支付合同价款：

解决办法：拒绝继续施工，向业主追讨逾期付款违约金；协商调整付款计划，确保工程顺利进行。

3.施工质量问题：

解决办法：及时整改，达到设计要求和业主预期效果；延长质保期限，确保工程安全可靠。

4.争议解决：

解决办法：向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求法律途径解决争议。五、所有应用场景：

1.电梯门套及干挂大理石施工合同适用于新建、改建、扩建的建筑物。

2.适用于各类公共建