监理工程师之交通工程目标控制提升训练试卷B卷附答案

监理工程师之交通工程目标控制提升训练试卷B卷附答案

单选题（共60题）1、在项目的控制系统中，（）分系统贯穿于项目实施的全过程。A.组织B.程序C.手段D.信息【答案】D2、施工单位应当自施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施验收合格之日起（）日内，向交通运输主管部门备案或者在其他有关部门登记。A.10B.15C.20D.30【答案】D3、下列费用中，属于人工费的是（）。A.劳动保险费B.劳动保护费C.职工教育经费D.流动工资津贴【答案】D4、公路工程计量规则中第300章为（）。A.路基工程的计量B.路面工程的计量C.桥梁工程的计量D.隧道工程的计量【答案】B5、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C6、下列关于净现值的说法中，正确的是（）。A.当方案的NPV=0时，表示项目实施后的投资收益率正好达到基准收益率B.多个方案进行经济评价时，不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最小的。C.折现率越大，净现值越大。D.净现值法可适用于分析期长短不等的方案【答案】A7、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（）。A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9％【答案】B8、（）表现为黏结力较高，内摩阻力受沥青材料的性质和物理状态的影响较大，稳定性较差，密实、疲劳和低温性能强。A.悬浮密实结构B.骨架空隙结构C.骨架密实结构D.骨架悬浮结构【答案】A9、交通运输主管部门在15天内未对备案的项目交工验收报告提出异议，项目法人可开放交通进入试运营期。试运营期不得超过（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C10、水泥进场时，散装水泥应以每500t为一批，袋装水泥应以每（）为一批，不足500t或200t时，亦按一批计。A.100tB.200tC.300tD.400t【答案】B11、以下属于总监理工程师岗位职责的是（）。A.负责组织实施安全监理工作B.落实安全监理各项管理制度C.参与编制施工安全监理计划或安全监理实施细则D.编制并组织实施安全监理实施细则【答案】A12、粉煤灰可用于（）。A.各级公路路堤填筑B.高速公路下路床C.一级公路下路床D.二级公路的上路床【答案】A13、已知年利率12％，每月复利计息一次，则季实际利率为（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C14、下列不属于施工单位不得租用的施工机械的是（）。A.国家明令淘汰或者禁止使用的B.不是在指定厂家购买的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的D.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】B15、应采用（）以上的轮胎压路机紧跟同步碎石封层车进行碾压，碾压应在胶结料变冷或太黏之前完成。A.26B.27C.28D.30【答案】A16、下列试验工作中不属于监理基本试验工作的是（）。A.验证试验B.工艺试验C.全面检验D.见证取样【答案】C17、在进行项目敏感性分析时，最基本的项目效益指标指标是（）A.折现率B.内部收益率C.净现值D.净年值【答案】B18、在下列施工区域，应该按照冬期施工要求进行路基施工的是（）。A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续10d以上B.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续7d以上C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，且连续7d以上D.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下，且连续10d以上【答案】D19、孔深大于（）或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。A.5mB.10mC.15mD.20m【答案】B20、墩台基础中，当河床不稳定，基础埋置较浅，冲刷范围较大时，可采用平面防护加固，下列不属于加固方法的是（）。A.打梅花桩B.用铁丝笼柔性结构防护C.用水泥混凝土板、水泥混凝土预制块防护D.加大截面尺寸【答案】D21、沥青和水泥应以（）为单位计量。A.千克B.袋C.立方米D.平方米【答案】A22、施工过程的基本内容主要是（）。A.劳动过程B.自然过程C.服务过程D.工作过程【答案】A23、承包人在有延期理由的情况下，应在发生此类事件的（）天内，向监理工程师发出延期意向通知书，并向业主递交延期意向通知书的副本，才真正具有延期申请的资格。A.7B.14C.21D.28【答案】D24、因非施工单位的责任和风险等因素造成、施工单位依据合同规则提出延期申请并经监理工程师审查和建设单位批准的工期延长，称为（）。A.工程延误B.工程延期C.工期索赔D.工期顺延【答案】B25、见证取样是对项目现场工地试验室不能试验检测的工程材料，在（）人员的见证下，由（）现场试验人员进行取样送样至有检测资质的单位进行检测的监督行为。A.施工，施工单位B.监理，监理单位C.施工，监理单位D.监理，施工单位【答案】D26、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（）。A.动态性B.均衡性C.层次性D.独特性【答案】D27、当对水泥质量有怀疑或受潮或存放时间超过（）个月时，应重新取样复验，并应按其复验结果使用。A.2B.3C.4D.5【答案】B28、直接经济损失1500万元的安全事故等级是（）。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】C29、水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。A.300B.250C.150D.200【答案】D30、开挖掌子面距离高风险断层（）之前，应开始实施超前地质钻探。A.50mB.100mC.150mD.200m【答案】B31、在我国安全生产的方针中，（）是手段和基本途径。A.“安全生产”B.“安全第一”C.“预防为主”D.“综合治理”【答案】C32、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（）。A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正C.控制是针对被控系统而言的D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性【答案】D33、拱上建筑混凝土应在封拱间隔槽混凝土强度达到设计等级的（）方可浇筑，浇筑应按施工设计程序进行，一般由拱脚至拱顶，对称、均衡地进行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C34、某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是（）d。A.40B.42C.45D.50【答案】C35、下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是（）。A.分析产生进度偏差的原因B.定期召开现场会议C.采取进度调整措施D.分析偏差对后续工作和总工期的影响【答案】B36、某施工单位规定，出现安全事故的责任人取消其当年评优晋级的资格，这体现了（）原则。A.一岗双责B.安全生产动态管理C.安全一票否决D.同步协调发展【答案】C37、不确定性与风险的基本分析方法主要有临界分析、敏感性分析和（）。A.动态分析B.概率分析C.风险分析D.决策分析【答案】B38、底基层、基层的材料不包括（）。A.石灰稳定土B.水泥稳定土C.粉煤灰稳定土D.级配碎石【答案】C39、下列不属于《公路工程施工监理规范（JTGG10-2016）特有的监理记录的是（）。A.巡视记录B.监理日志C.抽检记录D.监理指令单【答案】B40、公路工程施工阶段监理时间范围是（）。A.监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日B.合同工程开工之日至工程交工验收申请受理之日C.合同工程开工之日至工程交工验收之日D.合同工程开工之日至工程竣工验收之日【答案】B41、对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于（）次，并单独建档。A.1B.2C.3D.4【答案】A42、以下选项应单独计量的是（）。A.模板B.脚手架C.螺栓D.主筋【答案】D43、在价值工程中，对产品成本的分析发现：占产品总零件数（）左右的A类零部件，其成本往往占产品总成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A44、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。A.黏度大B.黏度中等C.黏度小D.以上均可【答案】A45、关于净现值的说法错误的是（）。A.对于单个的独立方案而言，当NPV≥0时，则认为方案是可取的B.对于多个方案，则不仅要求方案NPV≥0，且选择一个方案时，应选NPV值中最大的C.在费用（成本）相同时，可使用净现值进行比较D.折现率越大，其净现值越小【答案】C46、结构外露表面的模板，其挠度不应超过1/400跨径，结构隐蔽表面的模板，不应超过（）跨径。A.1/150B.1/200C.1/250D.1/300【答案】C47、项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，除国家对采用高新技术成果有特殊规定外,其比例不得超过项目资本金总额的（）。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B48、（）是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程实际往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标。A.抗压强度B.抗拉强度C.疲劳强度D.黏结强度【答案】A49、工程项目的（）是决定一个项目成功与失败的关键特性。A.一次性B.目标性C.制约性D.时限性【答案】C50、下列属于水泥进场时需进行的检查是（）。A.产品合格证B.出厂检验报告C.进场复验报告D.散装仓号【答案】D51、费用监理工作的原则不包括（）。A.遵法守规的原则B.恪守公正的原则C.坚持质量合格的原则D.坚持费用最低的原则【答案】D52、合同解除后，因未及时退货造成的损失由（）承担。A.承包人B.发包人C.监理人D.责任人【答案】D53、每批钢绞线应由同一批号、同一规格、同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于（）。A.60tB.80tC.90tD.100t【答案】A54、根据《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第八章“工程量清单计量规则”第100章的规定，安全生产费按投标价的（）以总额为单位计量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B55、（）作为开展监理工作的总目标，或称综合目标、终极目标、提升性目标。A.建设平安百年品质工程B.建设高品质工程C.建设智能化工程D.建设信息化工程【答案】A56、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每（）m3抽检一次，有变化随时测。A.4000B.6000C.3000D.5000【答案】D57、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（）。A.买受人可以请求解除合同B.买受人可以要求出卖人赔偿损失C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款50%的惩罚性赔偿金D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金【答案】A58、关于公路工程交工程验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程B.工程质量评分值大于等于85分为优良工程C.工程质量评分值大于等于80分为中等工程D.工程质量评分值大于等于75分为合格工程【答案】D59、止水带的搭接长度一般不小于（），焊接的缝宽一般不小于（）。A.100mm，50mmB.100mm，70mmC.80mm，50mmD.80mm，70mm【答案】A60、根据质量数据的修约规则，5.665，保留两位小数为（）。A.5.65B.5.64C.5.66D.5.63【答案】C多选题（共45题）1、法院在对甲与乙的离婚诉讼进行审理后，认为双方的感情确已破裂而判决离婚，并就财产分割问题一并做出处理，判决生效后甲认为法院判决不公正，她可以就下列哪些事项申请再审？()A.判决涉及的财产分割问题B.判决准许离婚C.判决书中的笔误D.子女的抚养问题【答案】AD2、路基工程常见质量问题有（）。A.路堤沉陷B.路基边坡塌方C.路基沿坡面滑动开裂D.特殊地质水文情况的毁坏E.路基沉降【答案】ABCD3、当计算工期超过计划工期时，可压缩关键工作的持续时间以满足要求。在确定缩短持续时间的关键工作时，宜选择（）。A.总时差较大的工作B.有多项紧前工作的工作C.有充足备用资源的工作D.缩短持续时间所增加的费用相对较少的工作E.单位时间消耗资源量大的工作【答案】CD4、关于桥梁墩台混凝土浇筑的说法，正确的有（）。A.插入式振动器的移位间距应不超过振动器作用半径的1.5倍，且插入下层混凝土中的深度宜为50～100mmB.每一振点的振捣延续时间宜为20～30sC.施工缝且宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位D.施工缝宜设置成斜向面E.新浇筑混凝土的强度达到2.5MPa之前，不得使其承受行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载【答案】ABC5、符合高路堤与陡坡路堤施工质量要求的有（）。A.高路堤路段应优先安排施工，宜预留2个雨季或6个月以上的沉降期B.高路堤宜采用强度高、水稳性好的材料C.高路堤施工中应按设计要求预留高度与宽度，并进行动态监控D.高路堤填筑过程中应进行沉降和稳定性观测E.高路堤宜每填筑3m冲击补压一次，或每填筑4~6m强夯补压一次【答案】BCD6、关于特殊地域管辖，下列说法错误的有：A.原告就被告是民事诉讼管辖的基本原则，因此所有特殊地域管辖的法律规定都列明被告住所地是有权管辖的法院地之一B.因票据纠纷提起的诉讼，由票据支付地或者被告住所地人民法院管辖，当然，票据载明付款地是票据支付地明确存在的前提C.铁路运输合同纠纷由铁路运输法院管辖，只是涉及铁路运输的一般侵权纠纷则应由一般人民法院管辖D.债权人申请支付令的，由债务人住所地或者应支付财产所在地的基层人民法院管辖【答案】ABCD7、桥梁附属设施包括（）。A.伸缩缝B.支座系统C.桥面铺装D.桥跨结构E.防撞栏杆【答案】AC8、世界银行采购指南对合同价格的调整中，根据地方劳动力和规定的材料等基本价格与现行价格之差来进行调整，通常称之为（）。A.差值法B.价差法C.指数法D.票证法E.公式法【答案】BD9、费用支付的基本原则包括（）。A.高效、迅速B.以合同为依据C.遵循规定的程序D.以工程计量为基础E.准确、及时【答案】BCD10、关于环形开挖预留核心土法开挖施工说法正确的是（）。A.环形开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5mC.中下台阶每循环进尺，不得大于2榀钢架间距D.核心土面积宜不小于断面面积50%E.留核心土长度宜为3～5m，宽度宜为隧道开挖宽度的2/3～1/2【答案】ABCD11、关于人工挖孔桩施工要求的说法，正确的有（）。A.孔口处护筒应与地面齐平B.挖孔桩施工应按桩号顺序依次开挖C.施工前应制定安全专项施工方案D.井孔内电缆应为防水绝缘电缆，照明电压不应大于220VE.挖孔作业时，应经常检查孔内情况【答案】C12、流水施工中，在划分施工段时，应考虑的内容包括（）。A.施工段的分界同施工对象的结构界限（温度缝、沉降缝和单元尺寸等）取得一致B.各施工段上所消耗的劳动量大致相等C.每段要有足够的工作面，使工人操作方便，既有利于提高工效，又能保证施工安全D.划分段数的多少，应考虑机械使用效能、工人的劳动组合、材料供应情况、施工规模大小等因素E.充分考虑环境保护的问题【答案】ABCD13、下列属于桥梁基础中浅基础的是（）。A.刚性扩大基础B.条形基础C.钻孔灌注桩基础D.箱形基础E.沉井基础【答案】ABD14、作业宜选择在交通量较小时段进行。作业前，应做好的工作有（）。A.检测隧道内CO、烟雾等有害气体的浓度及能见度是否会影响施工安全B.修复作业控制区经划定不得随意变更C.检测结构状况是否会影响作业安全D.检查施工信道信号灯是否准确、明显，施工标志设置是否规范E.对养护机械、台架进行全面的安全检查【答案】ACD15、以下属于修筑面层材料的有（）。A.水泥混凝土B.沥青混凝土C.沥青碎石混合料D.砾石E.碎石【答案】ABC16、标准试验也是现场质量控制的重要手段。标准试验包括（）。A.标准击实试验B.集料的级配试验C.混合料的配合比试验D.结构的强度试验E.验证实验【答案】ABCD17、填石路堤施工的实测项目有（）。A.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测B.施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量不可采用沉降差指标进行检测C.施工过程中，每填高2m宜检测路基中线和宽度D.施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度E.施工过程中，每填高5m宜检测路基中线和宽度【答案】AD18、下列属于无机结合料稳定材料组成设计流程的是（）。A.原材料试验B.目标配合比设计C.生产配合比设计D.施工参数确定E.试验室配合比设计【答案】ABCD19、张某与李某因买卖合同纠纷，经某区人民法院审理作出一审判决。李某不服，向市中级人民法院上诉。该市中级人民法院经审理作出维持原判的终审判决。两年后，市检察院在检查工作中发现某区人民法院的一审判决中认定事实的主要证据不足，于是决定提出抗诉。关于本案的叙述，正确的有：A.检察院依审判监督程序提出抗诉无期限的限制，故本案中检察院可以在两年后提出抗诉B.本案应由市检察院向某区人民法院提出抗诉C.本案应由市检察院向某市中级人民法院提出抗诉D.本案应由市检察院提请省检察院向某市中级人民法院提出抗诉【答案】AD20、关于填隙碎石施工的说法，正确的是（）。A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5～2.0倍B.填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于53mm；用作底基层时，应不大63mmC.用作基层时集料的压碎值应不大于26%，用作底基层时应不大于30%D.填隙料应干燥E.宜采用轮胎压路机碾压，碾压后表面集料的空隙应填满，但表面应看得见集料【答案】ABCD21、人民法院作出的除权判决，其效力有：()A.确认票据权利的效力B.宣告票据无效的效力C.作为支付凭证的效力D.强制执行的效力【答案】BC22、法院在对甲与乙的离婚诉讼进行审理后，认为双方的感情确已破裂而判决离婚，并就财产分割问题一并做出处理，判决生效后甲认为法院判决不公正，她可以就下列哪些事项申请再审？()A.判决涉及的财产分割问题B.判决准许离婚C.判决书中的笔误D.子女的抚养问题【答案】AD23、下列属于施工过程的组织原则的是（）。A.施工过程的均衡性B.施工过程的协调性C.施工过程的独立性D.施工过程的经济性E.施工过程的差异性【答案】ABD24、对于桥梁工程混凝土配合比设计，对有抗渗性要求的混凝土的说法正确的有（）。A.粗集料宜选用连续级配，其最大粒径不宜大于37.5mmB.胶凝材料总量不宜小于320kg/m3，砂率宜为35%～45%C.掺引气剂的抗渗混凝土，应做含气量试验，其含气量宜控制在3%～5%之间。D.试配时要求的抗渗水压值应比设计值提高0.3MPaE.混凝土抗渗性试验方法应符合现行《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG3420）的规定【答案】BC25、按照使用的材料不同划分，水泥混凝土路面可分为（）。A.普通水泥混凝土面层B.钢筋混凝土面层C.连续配筋混凝土面层D.钢纤维混凝土面层E.预制混凝土块的砌块型路面【答案】ABCD26、对混凝土的配合比重新进行配合比设计的情况包括（）。A.对混凝土性能指标有特殊要求时B.观密度实测值与计算值之差的绝对值不超过计算值的2%时C.水泥、外加剂或矿物掺合料品种、质量有显著变化时D.该配合比的混凝土生产间断半年以上时E.该配合比的混凝土生产间断三个月以上时【答案】ACD27、中国人甲（男）与中国人乙（女）于1980年结婚。1985年，甲、乙先后赴德国留学，后双方分居。1994年甲在德国法院提起离婚诉讼。1995年德国法院判决解除甲、乙之间的婚姻关系。甲回国后向我国法院申请，要求承认德国法院的判决。下列选项哪些可以作为承认德国法院判决效力的条件？A.德国与我国存在此方面的条约关系或有互惠关系B.承认德国判决不损害我国的主权、国家安全和社会公共利益C.判决已发生法律效力D.判决必须是关于民商事争议的判决【答案】ABCD28、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD29、关于热拌沥青混合料拌和的说法正确的有（）。A.粗、细集料应分类堆放和供料，取自不同料源的集料应分开堆放B.拌和应将集料包括矿粉充分地烘干C.过度加热的混合料应废弃D.沥青的加热温度、石料加热温度、混合料的出厂温度、运到施工现场的温度均应满足规范要求E.每个料源的材料应进行抽样试验，检验合格后方可使用【答案】ABCD30、关于路基施工要点的说法，正确的有（）。A.填石路堤应分层填筑压实B.填土路基同一层路基应采用同一种填料，不得混合填筑C.填筑前，应妥善处理井穴、树根等D.填石路堤的压实机械宜选用自重不小于8t的振动压路机E.填石路堤的压实质量可以用孔隙率指标进行检测【答案】ABC31、下列属于项目建设单位的应急管理职责有（）。A.编制本单位应急预案B.编制本单位应急工作资金预算草案C.为项目施工单位提供预测信息D.审批施工单位报送的安全专项施工方案E.对项目施工单位的应急工作进行日常监督检查【答案】ABC32、隧道的通风方式有自然通风和强制机械通风两种，（）可以采用自然通风。A.隧道长度小于400mB.独头掘进长度小于200mC.主风流不顺畅D.主风流改向E.风速不符合规定【答案】AB33、突起路标的施工质量监理要点包括（）。A.放样定位应准确B.突起路标反射体应背对行车方向安装C.施工前，路面应清洁、干燥D.路标和路面黏结后可用橡皮锤敲击突起路标上表面【答案】ACD34、下列属于无机结合料稳定材料组成设计流程的是（）。A.原材料试验B.目标配合比设计C.生产配合比设计D.施工参数确定E.试验室配合比设计【答案】ABCD35、挖方珞基施工应符合的规定有（）。A.对于挖方边坡，不宜一次挖到设计坡面B.应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整至设计坡面C.在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工D.雨期开挖岩石路基，宜竖向设置炮眼E.当挖至路床顶面以上200～500mm时应停止开挖【答案】ABC36、下列关于路面基层施工交通管制说法正确的有（）。A.正式施工前宜建好施工便道B.对高速公路和一级公路，无施工便道时不应施工C.无机结合料稳定材料养护期间，小型车辆和洒水车的行驶速度应小于30km/hD.级配碎石、级配砾石基层未做透层沥青或铺设封层前，可开放部分交通E.无法安排施工便道而需要车辆通行时，应合理安排施工工序，保障7～15d的养护期【答案】AB37、以下各选项，其中说法不正确的是：A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决张某赔偿刘某人民币3900元。张某不服