2024版工程项目施工合同

2024版工程项目施工合同合同编号：__________鉴于：2.施工方具备本项目施工的资质和能力，愿意接受业主的委托，为业主完成本项目的施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，同意签订本合同。第一条合同标的1.1本工程的施工范围包括但不限于：__________（具体施工内容）。1.2施工方应按照本合同约定的标准、要求和期限完成本工程的施工。第二条合同价格2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后五个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，业主向施工方支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格并交付使用后，业主向施工方支付剩余的合同总价款。第三条施工期限3.1施工方应在本合同约定的施工期限内完成本工程的施工。3.2施工期限自双方签订合同之日起计算，至本工程验收合格并交付使用之日止。第四条施工质量4.1施工方应按照国家和行业的施工标准、规范进行施工，保证本工程的施工质量。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条合同的履行和验收5.1施工方应按照本合同约定的施工范围、标准和期限完成施工。5.2业主或其委托的监理机构对施工过程进行监督，并对工程质量、进度等方面进行评估。5.3工程验收合格后，业主应向施工方支付剩余的合同总价款。第六条违约责任6.1施工方未按照本合同约定的标准、要求和期限完成施工的，应承担违约责任，向业主支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每延误一天，违约金为合同总价款的__________‰；（2）工程质量不符合约定的，施工方应承担修复费用，并支付违约金。6.2业主未按照本合同约定支付合同价款的，应承担违约责任，向施工方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）每延误一天，违约金为应支付合同价款的__________‰；（2）业主逾期支付合同价款超过__________个月的，施工方有权解除本合同，并要求业主支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本工程验收合格并交付使用之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：2024年一、附件列表：1.施工图纸和技术规范2.工程量清单3.施工组织设计4.施工方案5.工程验收标准6.材料和设备采购合同7.安全生产管理协议8.环境保护协议9.工程保险合同10.劳动合同二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的标准、要求和期限完成施工，视为违约。2.施工质量不符合约定，经整改后仍不符合的，视为违约。3.业主未按照约定支付合同价款，视为违约。4.双方未履行友好协商解决争议的义务，视为违约。5.施工方擅自解除合同，视为违约。6.业主擅自解除合同，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，即项目业主。2.乙方：指接受委托进行施工的一方，即施工方。3.施工期限：指合同约定的施工开始之日起至工程验收合格并交付使用日止的时间段。4.施工质量：指工程满足法律法规、施工标准、设计文件和合同要求的状态。5.违约金：指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。6.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合设计文件和合同要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按期完成。2.施工质量问题：施工方应立即整改，必要时更换施工人员或材料，直至达到验收标准。3.合同价款支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，如有争议可通过协商解决。4.工程变更：双方应签订变更协议，明确变更内容和价款。5.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的可通过诉讼途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工合同。2.适用于施工方具备相应资质